浙江金温铁道开发有限公司金温货线平改立项目限高架报警器采购谈判项目（重新采购）项目公告

正文内容

谈判采购公告 根据公司采购计划安排，现拟采用谈判方式采购**金温铁道开发有限公司金温货线平改立项目限高架报警器采购谈判项目（重新采购），欢迎合格的供应商前来报价。 一、项目概况和采购范围 *、项目概况：本采购项目需求单位为**省铁投建设工程有限公司（金温铁道公司），招标人为**金温铁道开发有限公司。项目需求为**省内，为金温货线平改立项目施工提供限高架报警器货物。资金来源为自筹。暂估采购数量*套，预算**.*万元，控制价**.*万元。因采购项目的*场**供应不充裕，事先已知潜在供应商比较少，或者通过公告邀请的响应供应商不足三家的，拟采用公告邀请采购的方式进行谈判采购。 *、采购内容和范围:*套限高架报警器，设备及材料规格（详见报价表）。 *、交货期:自供货合同签订之日起至项目结束 *、货物质量标准或主要技术性能指标: 合格 *、其他：中选单位须与**省铁投建设工程有限公司签订合同 。 二、供应商资格要求 *、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民**国境内的√法人 、□非法人组织、□自然人、□依法办理主体资格公证认证的境外公司，同时还应具备如下条件： √(*) 资质要求:供应商必须具有有效营业执照，具备独立法人资格的供应商，具有一定的生产或销售经营范围的，价格、供货、售后服务能满足工程施工要求。 □（*）业绩要求:/。 √（*）信誉要求:近三年内（自****年*月*日至响应截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】 □（*）财务要求:/ □（*）其他要求：/ *、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。 *、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的，应满足下列要求：/ *、每个供应商最多可对*个标段（包件）进行响应，且允许中*个标段（包件）。 *、其他：/ 三、采购文件的获取 *、采购文件网上下载时间：****-**-****:**至****-**-****:**。（不得少于*个日） *、潜在供应商可访问**交通集团电子招标采购管理系统，网址为https://cncico.zjgzzc.com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过**交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。 *、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过**交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为****-**-****:**。采购人将于****-**-****:**前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。 四、响应文件递交等要求 *、响应文件递交的截止时间为：****-**-****:**；（不得少于*个日） *、响应文件递交方式 电子响应文件（正本）采用网上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至**交通集团电子招标采购管理系统。 供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。 *、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。 £纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的（仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件），由供应商自行承担责任。 £样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，造成响应失败等风险由供应商自行承担。 *、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。 *、响应文件开启时间：****-**-****:**。 *、其他要求：/ 五、发布公告的媒介 本次采购公告在**省交通投资集团电子招标采购管理系统(https://cncico.zjgzzc.com/)上发布。 六、联系方式 *、采购人：**金温铁道开发有限公司 地址：******新桥金虹东街*号 联系人：诸女士 电话：****-******** 电子邮箱：*********** *、监督部门：中共**金温铁道开发有限公司委员会纪检监察审计部 地 址：***上江路***号经开区商务广场A幢***室 电 话：****-******** *、系统维护联系电话：（****）******** 采购人：**金温铁道开发有限公司（签章） 日 期：****-**-*
谈判采购公告 根据公司采购计划安排，现拟采用谈判方式采购**金温铁道开发有限公司金温货线平改立项目限高架报警器采购谈判项目（重新采购），欢迎合格的供应商前来报价。 一、项目概况和采购范围 *、项目概况：本采购项目需求单位为**省铁投建设工程有限公司（金温铁道公司），招标人为**金温铁道开发有限公司。项目需求为**省内，为金温货线平改立项目施工提供限高架报警器货物。资金来源为自筹。暂估采购数量*套，预算**.*万元，控制价**.*万元。因采购项目的*场**供应不充裕，事先已知潜在供应商比较少，或者通过公告邀请的响应供应商不足三家的，拟采用公告邀请采购的方式进行谈判采购。 *、采购内容和范围:*套限高架报警器，设备及材料规格（详见报价表）。 *、交货期:自供货合同签订之日起至项目结束 *、货物质量标准或主要技术性能指标: 合格 *、其他：中选单位须与**省铁投建设工程有限公司签订合同 。 二、供应商资格要求 *、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民**国境内的√法人 、□非法人组织、□自然人、□依法办理主体资格公证认证的境外公司，同时还应具备如下条件： √(*) 资质要求:供应商必须具有有效营业执照，具备独立法人资格的供应商，具有一定的生产或销售经营范围的，价格、供货、售后服务能满足工程施工要求。 □（*）业绩要求:/。 √（*）信誉要求:近三年内（自****年*月*日至响应截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】 □（*）财务要求:/ □（*）其他要求：/ *、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。 *、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的，应满足下列要求：/ *、每个供应商最多可对*个标段（包件）进行响应，且允许中*个标段（包件）。 *、其他：/ 三、采购文件的获取 *、采购文件网上下载时间：****-**-****:**至****-**-****:**。（不得少于*个日） *、潜在供应商可访问**交通集团电子招标采购管理系统，网址为https://cncico.zjgzzc.com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过**交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。 *、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过**交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为****-**-****:**。采购人将于****-**-****:**前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。 四、响应文件递交等要求 *、响应文件递交的截止时间为：****-**-****:**；（不得少于*个日） *、响应文件递交方式 电子响应文件（正本）采用网上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至**交通集团电子招标采购管理系统。 供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。 *、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。 £纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的（仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件），由供应商自行承担责任。 £样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，造成响应失败等风险由供应商自行承担。 *、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。 *、响应文件开启时间：****-**-****:**。 *、其他要求：/ 五、发布公告的媒介 本次采购公告在**省交通投资集团电子招标采购管理系统(https://cncico.zjgzzc.com/)上发布。 六、联系方式 *、采购人：**金温铁道开发有限公司 地址：******新桥金虹东街*号 联系人：诸女士 电话：****-******** 电子邮箱：*********** *、监督部门：中共**金温铁道开发有限公司委员会纪检监察审计部 地 址：***上江路***号经开区商务广场A幢***室 电 话：****-******** *、系统维护联系电话：（****）******** 采购人：**金温铁道开发有限公司（签章） 日 期：****-**-*