尹村镇2023一事一议二标段施工合同
正文内容
***尹村镇****年一事一议财政奖补项目二标段 施工合同 建设单位（以下称甲方): ***尹村镇人民政府 施工单位（以下称乙方）：**路蓉*政工程有限公司 依照《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方就***尹村镇****年一事一议财政奖补项目二标段 施工协商一致，订立本合同。 工程概况 工程名称：***尹村镇****年一事一议财政奖补项目二标段 工程地点：***尹村镇 工程内容：工程量清单所列全部内容。 二、合同工期 *、开竣工日期：****年*月**日至****年**月 **日； *、施工工期：本合同约定的施工工期为** 日历天。 *、工期顺延：如遇重大设计变更而增大工程量、国家及地方政府部门颁布的禁令造成本项目停止实施，或遇不可抵抗的自然灾害影响,经甲方签证确认，予以顺延。 三、工程质量 *、工程质量标准：按合格工程标准验收。 *、乙方对承建工程质量全面负责，严格按施工图及国家现行颁布的施工技术规范和验收标准组织施工，保证工程质量符合要求和达到工程质量验收标准。 四、合同价款 本合同价款为人民币****** 元（大写：贰拾叁万陆仟玖佰元整）。 五、工程款（进度款）支付 *、项目完工经验收合格后支付***%工程款；。 六、双方责任及义务 （一）甲方： *、甲方应向乙方提供完整的施工设计图。 *、派出工程负责人监督乙方施工质量和进度，并办理工程签证。 *、根据合同约定和要求，及时办理签证、付款、验收和结算。 *、甲方协助乙方协调施工现场相关配合单位的关系。 *、施工中发现不符合施工图和规范要求的工程质量问题，甲方有权责令停工或返工和及时整改，直到符合要求为止。 *、甲方免费提供水、电及中标工程量清单所列外其它主材。 （二）乙方： *、施工前，及时做好各项施工准备工作。 *、严格按照合同约定的材料及施工工艺施工，并按照设计图和规范要求进行施工，以确保工程竣工验收合格。 *、竣工验收前，负责本工程的材料、设备及成品保护，按文明施工现场要求作好施工场地清洁卫生。施工中应保护好项目现场的室外施工成品。 *、本工程现场安装及管理人员的办公、住宿、就餐等均由乙方自行负责。 *、出席甲方主持的现场施工协调会，及时落实协调会议的工作要求。 七、工程变更及签证 *、甲方同意的工程变更按变更设计图施工及签证。所有的工程现场签证，必须由甲方签字方为有效。 *、若遇甲方或不可抗力原因延误工期，甲方仅对工期实施签证，乙方的施工工期可相应顺延。 八、工程验收 *、工程完工后，乙方应自行组织验收，并做好自查整改，并向甲方申请办理竣工验收。 *、甲方在收到乙方验收申请后*天内组织竣工验收。本工程严格按照合同约定进行竣工验收，如有整改，正式竣工验收为复验合格之日。 九、工程质量保修 *、本工程质量的保修范围为工程承包范围内的所有施工内容。 *、质量保修期：本工程的质量保修期为*年。 *、签订合同后乙方向甲方缴纳合同价的*%质量保修金，一年后工程无质量问题一次性返还。 十、违约和争议 *、乙方不能按合同工期（含签证顺延工期）竣工，除不可抗力外，每延误一天按工程款*‰支付违约金。 *、如有材料或施工质量不符合合同规定的，乙方负责在指定的时间内无偿更换并安装，并承担由此造成的一切经济损失。 *、双方约定，在履行合同过程中产生争议时，先协商解决，协商不成，可提请项目所在地人民法院诉讼。 *、本合同约定的其他违约，按本合同的相关约定执行。 十一、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自签订之日起生效，至保修期满结清保修金后自行终止。 甲方：***尹村镇人民政府乙方：**路蓉*政工程有限公司 法人代表或法人代表或 委托代理人： 委托代理人： ****年**月**日
相关推荐
-
关于为【佛山市禅城区绿景小学2024扩班场室改造修缮工程预算编制】公开选取【工程造价咨询】机构的公告
禅城区 2024-07-01 招标公告 -
关于为【惠东县安墩中心小学校园（教学楼）修缮结算审核服务】公开选取【工程造价咨询】机构的公告
惠东县 2024-07-01 招标公告 -
关于为【中山北路立面提质升级工程（测绘）】公开选取【测绘】机构的公告
澄海区 2024-07-01 招标公告 -
关于为【和平县2022年“龙舟水”省道S243线和平云新至长热段公路灾毁建设工程施工图设计和预算编制】公开选取【工程设计】机构的公告
和平县 2024-07-01 招标公告 -
招标文件 关于为【横栏镇顺兴北泵站新建工程中介预算编制服务】公开选取【工程造价咨询】机构的公告
中山市 2024-07-01 招标公告