蒿枝坝污水处理厂及配套设施工程消防外主管网工程招标比选公告

正文内容

蒿枝坝污水处理厂及配套设施工程消防外主管网工程 竞争性比选文件 招标人：******拓源污水治理有限公司 ****年 *月**日 第一章竞争性比选公告 蒿枝坝污水处理厂及配套设施工程消防外主管网工程 竞争性比选公告 *.比选条件 本比选项目蒿枝坝污水处理厂及配套设施工程消防外主管网工程已由******城*建设投资集团有限公司报备通过，比选人******拓源污水治理有限公司，建设资金来源为项目资金，项目已具备招标（比选）条件，现对该项目进行公开竞争性比选。 *.项目概况与比选范围 *.* 建设地点：******蒿枝坝协和村（蒿枝坝污水处理厂外） *.* 项目概况与建设规模：该项目拟**厂外消防主管网DN***钢管****米（包括基础开挖、回填等，具体以清单及施工图纸为准） *.*比选范围：比选人提供的施工图、工程量清单所明确的全部工程内容以及竞争性比选文件（含答疑、补遗）等所有内容。 *.*工期要求：**日历天 缺陷责任期要求：**个月 *.比选申请人资格要求 *.* 本次比选要求比选申请人须具备建设行政主管部门颁发的*政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在业绩、人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力. *.* 本次比选不接受联合体比选申请。 *.比选文件的获取 *.*凡有意参加竞争性比选者，请于****年* 月**日**:**时起，（**时间，下同），在***公***拓源污水治理有限公司（http://www.cqtysw.cn/）上仔细阅读和下载：竞争性比选文件、图纸、工程量清单、澄清、修改、补充通知、比选控制价通知等全部内容，不管下载与否都视为潜在比选申请人全部知晓有关比选过程和全部内容。 *.比选申请截止和比选时间及地点 *.* 递交比选申请文件截止时间为****年* 月**日** 时** 分，地点为******马鞍**大道**号汇智国际**楼拓源公司管网工程处查询或递交文件。 *.* 逾期送达或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。 *.发布比选公告的媒介 在******拓源污水治理有限公司（http://www.cqtysw.cn/）上发布。 *.联系方式 比选人：******拓源污水治理有限公司 地 址：******马鞍**大道**号汇智国际**楼 联系人：张老师 电 话：************* 第二章 比选申请人须知 比选申请人须知前附表 正文内容不允许修改。若比选申请人须知前附表与正文不一致的地方，以比选申请人须知前附表为准。 条 款 号 条款名称 编 列 内 容 *.*.* 比选人 比选人：******拓源污水治理有限公司 地 址：******马鞍**大道**号汇智国际**楼 联系人：张老师 电 话：*********** *.*.* 项目名称 蒿枝坝污水处理厂及配套设施工程消防外主管网工程 *.*.* 建设地点 ***荔枝街道协和村（蒿枝坝污水处理厂外） *.*.* 建设规模 该项目拟**厂外钢管DN****消防主管主约****m,阀门井*座，水表井*座；土石方开挖回填等 *.*.* 资金来源 项目资金 *.*.* 出资比例 ***% *.*.* 资金落实情况 已落实 *.*.* 比选范围 比选人提供的施工设计图、施工图说明等所示范围的全部工程内容以及竞争性比选文件（含答疑、补遗）、工程量清单等所有内容，具体以比选人发布的工程量清单为准。 *.*.* 计划工期 缺陷责任期 工期：**日历天 缺陷责任期：**个月 *.*.* 质量要求 符合强制性质量标准，符合国家和***现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 *.*.* *.*.* 比选申请人资质条件、能力和信誉 比选申请人资质条件、能力和信誉 本工程施工比选实行资格后审，比选申请人应具备以下资格条件： *.资质条件、营业执照及安全生产条件 （*）本次比选要求比选申请人须具备建设行政主管部门颁发的有效的*政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在业绩、人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 比选申请人须在比选申请文件资格审查部分提供有效的资质证书复印件。 （*）具备有效的营业执照。 比选申请人须在比选申请文件资格审查部分提供有效的营业执照复印件。注：不得将比选申请人营业执照记载的经营范围作为评审因素。 （*）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。 比选申请人须在比选申请文件资格审查部分提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书复印件。 *.投标截止日投标资格情况 比选申请人自行承诺（格式见第八章比选申请文件格式）不得存在下列情形之一： （*）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （*）被列入《***工程建设领域比选投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到**分且在记分有效期内； （*）被列入《***工程建设领域比选投标信用管理暂行办法》规定的***工程建设领域比选投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内； （*）被国家、***（含*或任意区*）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （*）被****级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 比选申请人须在比选申请文件资格审查部分提供承诺。 *.主要管理人员： （*）比选申请人须自行承诺主要管理人员按照《***房屋建筑与*政基础设施工程现场施工从业人员配备标准》（DBJ**-***-****）及***建委岗位培训相关文件规定且必须为本单位人员。承诺格式由比选申请人自拟，格式不做否决比选申请要求。 （*）中选后签订施工合同前由比选人按照《***房屋建筑与*政基础设施工程现场施工从业人员配备标准》（DBJ**-***-****）及***建委岗位培训相关文件规定核验中选单位拟派本项目的专职人员相关证件等要求。满足要求后方可签订施工合同，如果未在规定时间内按上述要求提交资料，比选人有权取消其中选资格没收其比选申请保证金，并报上报主管部将其列入回避企业名单。 （*）委托代理人： 委托代理人必须为比选申请人本单位人员。 *.外地企业比选申请： 按渝建发【****】**号文规定，*外建筑施工企业在本*参与工程项目比选申请时，应当是已纳入“*外建筑施工企业入渝信息库”的施工企业，且该项目所配备的管理人员应当是已纳入“*外建筑施工企业入渝信息库”的人员。投标时比选申请人自行提供在“*外建筑施工企业入渝信息库”企业信息和拟投入本项目所配备管理人员信息的网上截图。 被***建设行政主管部门列入清欠不良记录尚未取消的以及在招投标、建筑*场行为、工程质量安全等方面正在接受***建设行政主管部门调查处理而尚未结案的企业（或个人）回避本次比选申请。 注①****年*月*日至比选申请截止日，凡发生过较**全事故死亡（*人及以上）在行政处罚期内的施工单位回避本次比选申请。 ②在本项目比选申请截止时间前(不含比选当日)，行政处罚期已满的回避企业，提供行政处罚书复印件，并加盖单位鲜章，允许参与本次比选申请。 *.* 投标预备会 ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： *.* 分包 ☑不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： 注：分包应按照相关法律法规及规范性文件执行，不得违法分包。 *.* 构成竞争性比选文件的其他材料 比选人发出的澄清及修改 *.* 投标截止时间 比选申请文件递交时间：****年 * 月 ** 日**时**分至** 时**分（**时间） 比选申请文件递交截止时间：****年* 月 **日**时**分（**时间） *.* 比选人对竞争性比选文件进行修改的时间 补遗内容可能影响比选申请文件编制的，须在比选申请截止时间*日前发布，发布时间至比选申请截止时间不足*日的，须相应延后比选申请截止时间。 *.* 比选申请人对竞争性比选文件及澄清修改提出异议的截止时间 比选申请人对比选文件和答疑补遗有异议的，应当在比选申请截止时间*日前，以书面形式通知比选人。比选人应当自收到异议之日起*日内做出答复，并将答复内容以补遗的形式在重******拓源污水治理有限公司官网上发布。补遗内容可能影响比选申请文件编制的，须在比选截止时间*日前发布，发布时间至比选申请截止时间不足*日的，须相应延后比选截止时间。 *.* 构成比选申请文件的其他材料 比选申请人的书面澄清、说明和补正（但不得改变比选申请文件的实质性内容） *.* 投标报价 *.使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价。工程量清单应采用综合单价计价。 *.比选申请人应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB*****-****）及***相关工程量清单计价规则的要求填写相应清单表格。比选申请人应按本须知、《***建设工程费用定额》（CQFYDE-****）、《***住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔****〕***号）和第五章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。比选申请人的投标报价应是本章比选申请人须知前附表第*.*.*项中所述的本工程合同段比选范围内的全部工程的投标报价，并以比选申请人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。 *.比选申请人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。比选申请人没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。比选申请人必须按比选工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与比选工程量清单一致。 *.比选申请函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。否则由招标人作否决投标处理。 *.（*）在合同实施期间，单价和总价按专用合同条款第**条的规定可调整。 （*）增值税计税方法由比选人依据国家税法规定选择： ☑一般计税法 □简易计税法 *.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本须知第*.*.*项中规定的时间前书面通知比选人核查，除非比选人以修改的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。 *.比选人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），比选申请人不得修改。 *.本工程比选将设置投标总报价最高限价，投标总报价最高限价为******.**元（大写：贰拾玖万伍仟捌佰贰拾柒元叁角壹分），（其中安全文明施工费 ****.** 元.（大写：捌仟叁拾零肆元零角柒分） ），比选申请人的投标总报价不得超过投标总报价最高限价，否则由招标人作否决投标处理。 本工程比选将设置全部工程量清单综合单价最高限价，比选申请人的每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价。 比选人在合同签订前将对中标人已标价工程量清单进行清标。若发现中标人的工程量清单综合单价报价超过比选时给出的工程量清单综合单价最高限价的，在工程结算时比选人将以发出的工程量清单综合单价最高限价为基础，按照中标人的中标总报价与本工程的总价最高限价的下浮比例进行同比例下调，中标人必须无条件接受，否则按中标人违约处理。比选申请人须在比选申请文件资格审查部分提供承诺函，承诺函包括以下内容： （*）符合 “工程量清单”给出的范围及数量。 （*）竞争性比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。 （*）每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。 *.安全文明施工费： *.*根据《***乡建设委员会关于印发<***建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔****〕**号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。 *.*本工程安全文明施工费由比选人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB*****-****）、《***建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-****）、《***城乡建设委员会关于印发<***建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔****〕**号）、《***住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔****〕**号）、《***建设工程费用定额》（CQFYDE-****）、《***住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔****〕***号）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额，与最高限价一起公布。《比选申请函》中的安全文明施工费金额或工程量清单中安全文明施工费的汇总金额未按照比选人给出的暂定金额填报的，视为对竞争性比选文件不作实质性响应，其比选申请文件由评标委员会作否决投标处理。且投标总报价保留至元，否则，其比选申请文件由招标人作否决投标处理。 注：采用全费用清单计价的项目，安全文明施工费仅针对《比选申请函》中的安全文明施工费进行评审。 **.本工程所需材料（含设备）价格由比选申请人参照***建设工程造价管理总站发布的《**工程造价信息》或工程造价管理机构发布的工程造价信息（造价信息引用时限为竞争性比选公告发布日期前一期），并结合*场行情及自身实力进行自主报价。 **.本项目建筑安装材料价格风险按照《***城乡建设委员会关于进一步加强建筑安装材料价格风险管控的指导意见》（渝建〔****〕**号）执行。本项目主要材料及设备价格风险内容、范围及调整方法为：详见施工合同 **.本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行***住房和城乡建设委员会关于发布《***建设领域禁止、限制使用落后技术通告（****年版）（渝建发〔****〕**号）的规定。 **.本工程主体结构若需混凝土，则必须使用商品混凝土，不得自建搅拌站。 *.*.* 投标有效期 **日历天（从提交比选申请文件截止日起计算） 是否允许递交 备选投标方案 √不允许 口允许 签名盖章要求 比选申请文件应用不褪色的材料书写或打印，并由比选申请人的法定代表人或其委托代理人在竞争性比选文件规定的位置按竞争性比选文件要求签名或盖章、盖单位法人章。委托代理人签名的，比选申请文件应附法定代表人签署的授权委托书。比选申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签名确认。 未按上述规定执行的，交由招标人作否决投标处理。 比选投标文件的份数 比选投标文件正本*份 封套上写明 应在“比选申请文件”大袋封套上写明比选人名称及如下内容： 比选人地址： 比选申请人名称： （项目名称）比选申请文件 在年月日时分前不得开启 是否退还比选申请文件 ☑否 □是 开标时间和 地点 开标时间：同投标截止时间 开标地点：******马鞍**大道**号汇智国际**楼拓源公司会议室 开标程序 主持人按下列程序进行开标： *. 宣布比选纪律； *. 宣布比选人、记录人、监标人等有关人员姓名； *. 公布在比选申请截止时间前递交比选申请文件的比选申请人名称，并点名确认比选申请人是否派人到场； *. 核验参加比选会议的比选申请人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），委托代理人必须为本单位人员。 *.比选申请人需对提供的原件列出详细清单，且标注出原件总数，比选现场由工作人员核验原件实际数量是否与清单标注数量一致，如不一致则以实际提供的原件数量为准，并记录且由授权委托人签字确认后交评招标人； *. 封装情况检查：比选申请人或者其推选的代表检查各比选申请文件的封装情况并确认； *.设有竞争性比选控制价或者标底的，公布竞争性比选控制价或者标底； *. 按照随机顺序当众比选，随机开启比选申请文件大袋及相应小袋；公布比选申请人名称、项目名称、比选申请报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案； **. 比选等有关人员在比选记录上签字确认； **. 比选结束。 注：*.比选人不组织踏勘现场，由比选申请人自行踏勘。（比选申请人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期**申请将不获批准，且由比选申请人在资格审查中自行承诺。） *.本工程不接受联合体投标 第三章 评标方法 *. 合同授予 *.* 定标方式 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行比选的项目，按照报价最低价中选原则，比选人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，比选人可以按照招标人提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。 评标人：由招标人指定 *.* 中标公示及中标通知 比选人在收到评标报告之日起*日内公示中标候选人，公示期不得少于*日。 在本章第 *.* 款规定的投标有效期内，且未有比选申请人的异议与投诉，比选人以书面形式向中标人发出中标通知书。 *.*签订合同 *.*.* 比选人和中标人应当自中标通知书发出之日起 ** 天内，根据竞争性比选文件和中标人的比选申请文件订立书面合同。中标人放弃中标项目，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或不按照竞争性比选文件要求提交低价风险担保（适用于经评审最低投标价法）或履约保证金的，比选人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给比选人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 *.*.* 发出中标通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。 *. 重新比选和不再比选 *.* 重新比选的情形 有下列情形之一的，比选人将重新比选： （*）投标截止时间止，比选申请人少于 * 个的； （*）经招标人评审后否决所有投标的； （*）经招标人评审后部分投标被否决，导致有效比选申请人不足三个的，招标人会应当否决所有投标。但是有效比选申请人的经济、技术等指标仍然具有*场竞争力，能够满足竞争性比选文件要求的，招标人可以继续评标并确定中标候选人； （*）法律法规规定的其他情形。 *.* 重新比选和不再比选 重新比选的比选申请人仍然少于三个的，按照比选投标法律法规规定的程序开标和评标。重新比选经评审有有效比选申请人的，应当依法确定中标候选人；无有效比选申请人的，可以不再进行比选，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行比选的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。 第四张 附件 投标文件样本 蒿枝坝污水处理厂及配套设施工程消防外主管网工程施工图 工程量及单价清单 施工合同 ******拓源污水治理有限公司 ****年*月**日 附件* 竞标文件及文件袋封面格式： 蒿枝坝污水处理厂及配套设施工程消防外主管网工程比选 投 标 文 件 竞标人(盖章）： 法定代表人或其委托代理人：(签字） ****年 月 日 目 录 比选报价函 法定代表人身份证 授权委托书及资格证明文件（复印件加盖鲜章） 比选报价函 ******拓源污水治理有限公司：（比选人名称） （一）按照蒿枝坝污水处理厂及配套设施工程消防外主管网工程比选招标文件要求，我单位经研究比选招标文件和有关资料后，遵照《中华人民**国发包比选法》等有关法律法规的规定，经踏勘现场和研究比选有关文件后我方完全认可比选文件的全部内容。我方愿以人民币（大写） （¥ 元）的竞标报价。 （二）如果我单位中标，保证在接到中标通知书后按贵司规定的时间签署合同，并在规定的时间内按贵司完成所有施工内容。 （三）本投标书连同贵司的招标文件、中标通知书，往来函件及双方签订的合同共同构成我们双方之间有法律约束力的合同文件。 （四）投标报价三个月有效，在投标期内不得以设备材料、人工的涨跌而调整。 竞标人（法人盖章）： 法定代表人或授权委托人（签字或盖章） 日期： 年 月 日 法定代表人身份证明书 单位名称： 地 址： 姓 名：性别：年龄：职务：系法定代表人。 特此证明。 投标人（盖章）： 日期： 年 月 日 法定代表人授权委托书 本人（姓名）系（竞标单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）蒿枝坝污水处理厂及配套设施工程消防外主管网工程竞标方案、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 委托期限：三个月。 代理人无转委托权。 附：法定代表人身份证明，法定代表人和代理人的身份证复印件。 竞 标 人：（盖单位公章） 法定代表人：（签字或盖章） 身份证号码： 代 理 人：（签字） 身份证号码： 日期： 年 月 日 注：法定代表人参加竞标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。 ******拓源污水治理有限公司 蒿枝坝污水处理厂及配套设施工程消防外主管网工程 投标文件递交表 序号 单位名称 递交时间 联系人 联系电话 ******拓源污水治理有限公司 蒿枝坝污水处理厂及配套设施工程消防外主管网工程 评标会议签到表 时间： 年 月 日地点：拓源公司会议室 姓名 工作单位 职务 联系电话 备注 附件* 蒿枝坝污水处理厂及配套设施工程消防外主管网工程施工图 附件* 工程量及单价清单 附件四 ******拓源污水治理有限公司 蒿枝坝污水处理厂及配套设施工程消防外主管网工程 施 工 合 同 发包方（甲方）：******拓源污水治理有限公司 承包方（乙方）： 签订日期： 年 月 日 施工合同协议书 发包方：******拓源污水治理有限公司 （以下简称甲方） 承包方：　　　　　　　　　　　　 （以下简称乙方） 依据《中华人民**国民法典》的有关规定，双方本着平等、自愿、公**诚信的原则，经**协商就拓源公司蒿枝坝污水处理厂及配套设施工程消防外主 管网工程相关事宜达成一致，特签订本合同以资共同遵守。 *、合同文件 *．*下列文件将构成本合同不可分割的组成部份： （*）本协议书。 （*）中标通知书。 （*）投标文件。 （*）招标文件。 （*）双方约定的其他文件。 *．*一旦上述合同文件之间出现了意思含混或矛盾之处，则应按自上而下的优先顺序进行解释。 *、合同范围和条件 本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。 *、合同标的 本合同项下乙方应提供的与本合同范围和条件相一致的蒿枝坝污水处理厂 及配套设施工程消防外主管网工程施工图上的所有内容。 *、合同工期 计划开工日期：年月日，实际开工日期以甲方（或监理）开工通知明确的开工日期为准。 计划竣工日期：年月日，实际竣工日期以工程验收合格之日为准。 工期总日历天数天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 合同签订后*个日历天内，乙方组织施工队伍进场，**个日历天内完成所有施工内容，并通过验收。 *、付款方式 *.*本次蒿枝坝污水处理厂及配套设施工程消防外主管网工程无预付款，签订合同后，中标单位立即组织采购并进场施工，验收合格后，中标单位按业主单位要求提交付款申请和增值税发票后*个工作日内支付至合同中标金额的**%工程款，余款待业主单位委托第三方审计单位完成审计后支付至**%，留*%作为质保金，质保期限为*年。（最终结算价按政府审计或第三方审计为准） *.*质保金的支付方法：结算经审核单位审计完成、缺陷责任期满及质量缺陷整改完毕达到国家有关验收标准和接收单位要求后并开具符合相关规定有效票据后一个月内无息退还质保金。 *.*关于增值税发票要求： ①需承包人向发包方提供合规的增值税发票后才支付工程款，如开票方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开，开票方不仅要承担赔偿责任，而且必须明确不能免除其开具合法发票的义务。 *、合同价格调整 合同签订后，不因时间、物价上涨因素调整合同价格。 *、合同价款及结算方式 （*）本合同项下针对乙方所提供的全部合同责任和义务，签订中标合同金额为人民币元小写：*******元（大写：******元），安全文明施工费********元（大写：*******元）。； *.*结算原则 本合同价款采用固定单价合同，以中标的工程比选总报价作为暂定的合同总价，其最终合同价款以承包人实际完成工程量为依据。本合同含比选文件要求的全部风险。由于在招投标阶段发包人已充分提醒，并要求承包人按招标施工图中的所有项目内容以及给定的工程量清单表充分测算进行综合单价包干，结算时除本专用合同条款约定的可调内容外不得因任何原因（包括政策性文件调整）进行调整。 本工程竣工结算总价=分部分项工程量清单综合单价×结算工程量±设计变更、工程量清单新增/减项目价款+措施费（含安全文明施工费）+其他项目费+规费+税金+合同约定其它费用。 一、施工图范围内各分部分项工程量清单结算价： *、以承包人比选申请报价时的分部分项工程量清单中子项清单综合单价×子项工程量 ①子项工程量：《建设工程工程量清单计价规范》（GB*****-****）、《***建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-****）、《***建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－****）及相关配套文件等工程量清单和工程量清单编制说明约定的计量规则计算的实际合格工程量。 ②子项综合单价以中标人比选申请报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价为结算依据。某一子项的合价报价小于所报综合单价与工程量清单量的相乘所得的合价，则结算时以该子项合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价。如中标总价小于各工程量清单报价之和，则结算总价按中标总价与工程量清单报价之和相比的同比例进行下浮。如两种情形均存在，则先按中标总价与工程量清单报价之和相比的同比例下浮该子项总价，再用下浮后的合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价。 二、新增或工程变更、缺漏项部分的结算原则： 设计变更、施工变更或施工过程中出现新增项目、合同范围外的零星项目等均属工程变更。工程变更价款计算方式如下： *、当增减内容在清单中有对应项目或参照项目时，则按报价时的相同子项的综合单价报价执行； *、已标价工程量清单中有类似子项的，则参照报价时的类似子项综合单价报价执行（类似子项的综合单价由发包人审定）； *、已标价程量清单中无相同子项或类似子项，计价原则、比选文件、合同条件、设计图纸及相关说明、国家技术和经济规范及标准、渝建发[****]**号文、渝建发[****]**号文、渝建发[****]**号文等相关配套文件精神计算。 *）材料价格：材料价格：预算审核中有的材料价格执行中标价，预算预算审核中没有的材料价格由发包方、承包方、监理等相关单位根据*场行情，认质认价后按实结算。 *）人工单价：按预算中单价执行。 重新组价新增单价下浮：下浮比例按照投标总价与公布的最高限价的下浮比例计算。 三、措施费 *、施工组织措施项目费（除安全文明施工费外）：无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工组织措施项目费的报价作为结算价。 *、施工技术措施项目费：技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工技术措施项目费的报价作为结算价。 *、安全文明施工费：按《关于印发<***建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[****]**号）及《***城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔****〕**号）并结合渝建〔****〕***号文规定进行结算，安全文明施工综合评**果为不合格，则不计取。 *、其他项目费 *）有暂估材料价格或暂估综合单价的，由承包人向发包人、监理人报送材料规格尺寸及价格，由承包人、监理人、发包人三方根据*场行情认质认价，并共同签章确认。 *）比选人若列有暂列金额的，根据发包人核定的价格按实结算或按照工程变更或新增项目清单结算原则执行。 *）计日工：合同施工过程中若发生，根据双方协商的计日工单价和实际工程量按实结算。 四、调差材料 不调差 五、规费 按投标费率结算，若比选申请人的比选申请报价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。 六、税金 按《***建设工程费用定额》（CQFYDE-****）规定并结合渝建〔****〕***号文计取。环境保护税按税票按实计算。 七、合同约定其他费用 （*）比选人要求中标人完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有密切关系的零星项目，中标人应接受比选人施工要求，并在施工前**天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向比选人提出施工签证，比选人在*天内予以签证后施工。如比选人未签证，中标人自行施工后发生争议，由中标人负责。 （*）本项目结算送审如审减在*%以内（含*%），由业主承担评审费用（包括基本收费和审减效益费）；如审减超过*%，则评审费中的基本收费由业主承担，评审费中的审减效益费由承包人承担，评审费在工程款支付时扣除。 （*）合同其它条款约定的费用。 注：*、比选人认质认价材料不应高于核价时间同期《**工程造价信息》公布的信息价。 *、合同中没有约定核价时段的材料设备只允许核价一次，若出现两次以上的核价，结算审核时按最低核价办理。 *、若材料设备认质认价过程中，比选人按*场行情核定的价格与比选申请人达不成一致意见，比选申请人拒绝采购时，比选人有权直接进行采购，同时比选申请人需向比选人支付该项采购或发包金额**%的违约金并在结算中扣除。 *、其中安全文明施工费、认质认价材料、签证人工费等按实计算费用，人工费价差、规费、税金不参与下浮。 *. 变更 *.*变更的范围 关于变更的范围的约定：设计变更、施工变更或施工过程中出现新增项目、合同范围外的零星项目等均属工程变更，包括但不限于以下情况： （一）工程设计图纸的变更； （二）因项目发包人原因造成施工方案的变更； （三）重要材料与设备的变更； （四）施工现场条件等实际情况与勘察报告等技术资料不符引起的变更； （五）因法律、法规、规章、规范和标准调整引起的变更； （六）因地质实际情况与地质资料不符等不可预见且急需处理的情况引起的变更； （七）抢修抢险应急工程及遇不可抗力等原因的引起的变更； （八）因施工方式或施工工艺变化引起的变更； （九）其他导致工程造价变动的合理变更。 *.*变更估价 *.*.* 变更估价原则按结算原则执行。 *.*.* 变更估价程序 工程变更必须按程序先审批后实施。所有工程变更必须征得发包人的同意签认后，才可以实施。承包人不得直接向设计单位提出设计变更，确需进行设计变更的，由承包人向监理工程师和发包人提出，经监理工程师或发包人同意后，金额超过**万元的变更内容须由发包人按政府投资管理办法规定完善变更审批程序后，由发包人向设计单位提出进行设计变更。 发包人逾期未审批的，视为不认可承包人提交的变更估价申请。 *、质量标准 工程质量符合强制性质量标准，符合国家和***现行有关施工质量验收规范和标准要求，并达到合格标准。 *.*、质量要求 *.*.* 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。 *.*.* 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 *.*.* 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 **、验收 **.*.*验收程序 关于验收程序的约定： （*）承包人向甲方报送验收申请报告，甲方应在收到竣工验收申请报告后**天内完成审查并报送发包人。甲方审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成甲方通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。 （*）甲方审查后认为已具备验收条件的，应将验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经甲方审核的竣工验收申请报告后**天内审批完毕并组织承包人、设计人等相关单位完成验收。 （*）验收合格的，发包人应在验收合格后**天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第**天起视为已颁发工程接收证书。 （*）验收不合格的，甲方应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。 （*）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后*天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第**天起视为已颁发工程接收证书。 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不采用。 **.*.移交、接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后*天内。 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不采用。 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误一天按****元/天向发包人缴纳违约金。 **.*竣工退场 承包人完成竣工退场的期限：完工后*天内撤离。 **、竣工结算提交 承包人提交竣工结算申请单的期限：项目初步验收合格后**天内。 竣工结算申请单应包括的内容：施工设计图（含电子版）、工程设计变更、施工组织设计、竣工图（含电子版）、竣工资料（包含隐蔽资料、材料核价、技术洽商、材料合格证、质检报告、交（竣）工验收、工期延误、索赔资料、建设项目进度等资料）、预算书、结算书（含电子版）、承包人资质资料、承包人主要管理人员名单（名单中应包含该人员身份证号码、在项目上担任职务）、工程款支付审批流程及费用支付相应资料、与项目有关的财务资料（进度款支付凭证、比选申请保证金、履约保证金缴纳及退还凭证）、其他与本项目有关的资料。 发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后约定时间内未完成审批且未提出异议的，不视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单。 **. 违约 **.* 发包人违约 **.*.* 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法： （*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：无。 （*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方协商解决。 （*）发包人自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方协商解决。 （*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方协商解决。 （*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方协商解决。 （*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方协商解决。 **.*.* 因发包人违约解除合同 承包人暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 **.* 承包人违约 **.* 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形： （*）因承包人原因，造成拖欠民工工资。 （*）承包人在竣工验收合格**日内未做竣工完场清理，向发包人移交工程场地。 （*）承包人所用材料不符合本合同要求。 （*）承包人在施工中未按发包人书面意见或不明确而又不向发包人求证，致使施工不能达到发包人要求。 （*）承包人提出合理的变更涉及到对设计图纸或施工组织计划的更改及对材料的换用时，未经发包人同意而擅自更改或换用。 （*）未经发包人许可，承包人擅自将所承包的工程分包。 （*）合同约定的其他违约责任。 **.*.*承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法： （*）承包人有**.*.*款（*）条违约情形的，发包人有权将工程进度款优先支付给民工或从承包人履约保证金中支付； （*）承包人有**.*.*款（*）条违约情形的，应承担由此给发包人造成的结算和支付延误的损失。 （*）承包人有**.*.*款（*）条违约情形的，返工损失由承包人自负, 且工期不得顺延，并每发现一次承担该类材料费的**%作为违约金。 （*）承包人有**.*.*款（*）条违约情形的，发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失，工期不得顺延。 （*）承包人有**.*.*款（*）条违约情形的，承包人自行承担由此发生的费用，并赔偿发包人有关的损失，且延误的工期不得顺延。 （*）承包人有**.*.*款（*）条违约情形的，发包人将处以违规分包行为的承包人收取合同金额*%且不少于**万元的违约金。 （*）比选文件约定的其他方式。 本工程涉及违约金均应累计，其承担的违约金由发包人从履约保证金中扣除，不足部分从未支付的工程款中予以扣减。 **.*.* 因承包人违约解除合同 关于承包人违约解除合同的特别约定：甲方发出整改通知**天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知，且履约担保不予退还。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。发包人将仅对已完合格工程量的**%支付工程清算价款。 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。 **. 不可抗力 **.* 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。 **.*因不可抗力解除合同 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。 **. 保险 **.* 工程保险 关于工程保险的特别约定：承包人应按规定投保建筑工程一切险、安装工程一切险，投保所需的费用已含在合同价款中。 **.*其他保险 关于其他保险的约定：按《***建设工程安全生产监督管理暂行办法》办理。 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按《***建设工程安全生产监督管理暂行办法》办理。 **、安全责任 签订合同后，乙方按合同要求进行蒿枝坝污水处理厂及配套设施工程消防外主管网工程施工工作，在施工、采购、安装工作中应加强安全管理，在施工过程中因乙方的原因所发生的一切安全责任由乙方自行承担。 **、合同终止 （一）因解除而终止 *、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按合同约定承担违约责任。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿 *、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。 *、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。违约方应当向另一方支付违约金或赔偿损失。 *、合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。 （二）有下列情形之一的，合同权利义务终止： *、本合同已按约定履行完毕而自然终止； *、本合同经双方协商一致而终止； *、法律法规规定终止的其他情形。 **、保密条款 *、在本合同订立前、履行中、终止后未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。 *、任何一方违反上述约定的，责任方应按本合同总价款的**％向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。 *、本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。 **、免责条款 由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区*级以上政府部门出具的证明，合同不能履行或需要延期履行、部份履行的有效证明文件，由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部份或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。 遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。 **、法律适用 对本合同的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民**国法律。 **、争议的解决 因本合同的签订、履行而发生争议的，合同各方应本着**、协作的态度进行协商；协商不成的，可以提起诉讼，双方同意由合同履行地的人民法院管辖。 **.补充条款 **.*．合同签订后，发包人（或监理公司）发出书面进场通知*日内、在有工作面的情况下，承包人应按发包人（或监理公司）的要求及时及进场施工，承包人不得以工作面太小或者太少或狭窄或者可能多次进场产生额外费用或认为比选申请报价有疏漏等等任何理由拒绝进场。否则发包人有权单方面中止合同并追究其经济责任，同时依法承担相应的法律责任。 **.*．在工程建设过程中，承包人必须与其他承包人（如各种管网承包人、设施设备安装单位等）充分配合，服从发包人统一安排和调遣（如及时为其他承包人提供方便或腾出工作面），如不服从发包人指令，造成其他承包人窝工或返工，承包人须赔赏其全部损失，并为发包人承担工期延误的损失，同时处以*万元/次的罚款；承包人应配合发包人做好施工区域内发包人指定的零星工程（如发包人指定进行各类综合管线的沟槽开挖等），发包人予以签证认可，如不服从发包人指令，按该零星项目的合同金额**%进行罚款。 **.*．承包人应及时完善本项目的安全文明施工专项方案及相关手续并严格履行职责，否则造成的一切后果由承包人自负。 **.*．承包人必须严格履行对材料商、分包商的支付义务，如因未严格履约，造成与分包商发生支付纠纷等，发包人有权代为支付，并向承包人收取代付金额*%的管理费。 **.*．承包人应严格执行***人民政府令***号《***人民政府关于对主**易撒漏物质实行密闭运输的通告》，其费用已包含在合同价款中。 **.*．根据《中华人民**国劳动法》、《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（****）*号等文件规定，承包人应保证按月支付民工工资。如因承包人原因，造成拖欠民工工资事件的发生，发包人有权将工程款优先支付或偿还给民工，且每发生一起拖欠民工工资事件，根据事件所造成的影响程度，发包人向承包人扣取*-*万元维稳工作费。 **.*．属承包人的工作，承包人未在指定时间内完成，发包人有权另请有资质的施工队伍完善，费用在承包人的工程款扣除。 **.*．本工程严禁挂靠、转包及违法分包，承包人必须以本企业建制的项目管理班子和施工力量为承建主体，否则，在履行施工合同阶段，发包人有权终止承包合同，追究承包人相应的法律责任。 **.*．承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。否则，发包人除了有权解除合同外，还有权要求承包人支付其违法转包部分的工程款的**%的违约金。以上违约金均于结算时在工程款中直接扣除。 **.**．本工程竣工后严禁“三拖”，即：拖竣工验收、拖竣工资料、拖工程移交，承包人需积极配合发包人的相关工作。 **.**．工程竣工后，承包人必须做好本工程的保修工作，若承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间，发包人可扣除部分或全部保修金，另行委托有相应资质的施工队进行维修，但费用由承包人全部负责。 **.**．为保证施工质量，施工难点、外观装饰等特定项目承包人应先报送*～*个施工方案并做样板，经发包人确认后方可大面积施工，否则产生的一切责任及费用均由承包人负责。 **.**．施工过程中由承包人产生的建筑垃圾或生活垃圾应随时清运，并负责相关费用，发包人不对此进行签证和承担费用。 **.**．办理现场签证时，承包人应提供经发包人确认的有关方案或数据原件，签证原件一式四份。其签证格式以发包人发布的标准格式为准。 **.**．本工程的施工管理应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例、遵守发包人现场管理规定。发包人将定期按《***建设工程现场文明检查评定标准》进行检查，达不到文明施工标准，发包人有权勒令承包人停工整改，并扣除相应部分安全文明施工专项费，并通报建设主管部门。 **.**．在工程管理过程中，发包人或监理在监理例会上（或平时）对承包人发出对质量、安全和文明施工方面（或其它方面）的合理整改指令，承包人应及时执行。承包人不得因成本或其它等原因拖延或抵触，若承包人限期未整改完成，视情况每次处以罚款***-*****元。 **、其它 *、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定的工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款方式等主要内容通知乙方；没有甲**式书面委托而进行的工程或工作量，甲方不予结算。 *、合同如有未尽事宜，经双方**协商，另签补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。 *、合同附件是本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。 *、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰 份，均具同等法律效力。 *、合同各方通讯地址改变的，应及时书面通知合同对方。 **、合同生效 本合同在满足下列所有条件时即生效： 合同已由甲、乙双方盖章并由其法定代表人或其授权代表签署； 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 法定代表人:法定代表人或: 经办人：经办人： 地址：*****新区中央商务区 地址： 汇智国际**楼号 电话：***-*电话： 传真：***-********传真： 税号：********MA*U*****C税号： 开户银行：**银行**支行开户银行： 账号：***************账号： 日期：年月日日期：年月日