盱眙县马坝镇农技中心附属工程项目采购公告

正文内容

“全流程不见面交易” 竞争性谈判文件 项目编号:HAZC-**********-XY 项目名称：***马坝镇农技中心配套工程 采购单位：***马坝镇人民政府 代理机构：**省华厦工程项目管理有限公司 ****年*月 前附表 项号 名称 内 容 * 采购人 ***马坝镇人民政府 * 采购代理机构 **省华厦工程项目管理有限公司 * 项目编号 HAZC-**********-XY * 采购内容 马坝镇农技中心配套工程。具体详见招标文件、施工图纸及工程量清单。 * 采购预算价 ***.******万元 * 工期要求 **日历天 * 谈判有效期 **日历天 * 履约保证金 成交价的*% * 谈判文件获取 投标供应商应从***公共**交易网登录会员系统（http://ggzy.huaian.gov.cn:*****/TPBidder/memberLogin），办理***政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并下载招标文件。 不见面投标视频操作http://ggzy.huaian.gov.cn/fwdh/******/*.html 注：供应商须持续关注本项目在***公共**交易网**板块及电子化系统中发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由供应商自行承担。 ** 谈判时间 ****年*月**日*时**分（**时间） ** 代理服务费 本次采购项目每标段招标代理费参照**省招标投标协会苏招协【****】***号《**省招标代理收费的指导意见》文件收取，由中标单位领取中标通知书时缴纳 ** 资质要求 详见采购公告要求 ** 评标方法 最低价法（最终报价） ** 成交通知书 成交结果公告发布后三个工作日内，成交供应商自行下载中标通知书。 ** 中标交易服务费 收费标准按照省*场物价部门文件执行。由中标单位缴纳，含在报价 中，不单独立项。 目录 第一章谈判文件 一、谈判邀请 二、供应商须知 三、成交标准 四、合同主要条款及通用条款 五、项目采购需求 第二章响应文件格式 一、谈判函格式 二、报价明细表 三、服务承诺 四、资质审查时谈判供应商必须提交的资格证明文件 五、谈判供应商认为有必要提供并说明的其它资料 第一章谈判邀请 **省华厦工程项目管理有限公司 受***马坝镇人民政府的委托，就该***马坝镇农技中心配套工程进行“全流程不见面交易”竞争性谈判采购，现邀请符合条件的供应商参加谈判。 项目概况 ***马坝镇农技中心配套工程的潜在供应商应在（***政府采购网及***公共**交易网）登录会员系统，http://ggzy.huaian.gov.cn办理***政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并免费获取采购文件，并于****年*月**日*时**分前提交电子响应文件。 一、项目基本情况 （一）项目编号: HAZC-**********-XY （二）项目名称:***马坝镇农技中心配套工程 （三）工期要求：**日历天 （四）采购方式:竞争性谈判 （五）预算金额：***.******万元 超过限价为无效投标。 （六）采购需求马坝镇农技中心配套工程。具体详见招标文件、施工图纸及工程量清单。 （七）本项目不接受联合体谈判。 二、申请人的资格要求: *.满足《中华人民**国政府采购法》第二十二条规定； *、落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目按照以下第①种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求： ①本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。 ②本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务： （*）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。 （*）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。 ③本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第**项。 注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。 ④本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。 *.本项目的特定资格要求： 序号 资质内容 提交形式 * （供应商可任选其中*项提供材料，*选*） （*） 法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求） 扫描件上传至电子标书 法定代表人身份证 扫描件上传至电子标书 （*） 授权委托书（格式按照示范格式二要求） 扫描件上传至电子标书 受托人身份证 扫描件上传至电子标书 * 具备*政工程专业承包三级及以上企业资质（有效期内）的法人，企业项目负责人须具有二级注册建造师（*政工程专业）资格，且具有有效的安全生产考核 B 类证 扫描件上传至电子标书 * 有效的营业执照 扫描件上传至电子标书 * 承诺书（格式按照示范格式三、四要求） 扫描件上传至电子标书 * 提供书面推荐函（本项目采用书面推荐方式确定参加谈判供应商，供应商由采购人和评审专家分别推荐产生，并由采购代理机构向被推荐供应商发放书面推荐函） 扫描件上传至电子标书 备注：本次谈判采用资质后审方式，在整个采购过程中，由采购人组织谈判小组对供应商的资质进行审查，若发现供应商的资质条件不符合谈判文件要求，可随时取消其投标或成交资格。 三、获取采购文件 *、采购文件获取时间:自谈判文件公告发布之日起*个工作日。 *、获取方式:供应商登录***公共**交易网，在网站首页点击“交易平台”→“政府采购-供应商”，使用CA锁登录系统→“填写信息”登记成功后，到“采购文件下载”界面找到该项目下载文件并进行操作。 供应商必须办理CA 锁和电子签章后方可下载磋商文件。具体办理详见***公共**交易网《政府采购操作指南》（http://ggzy.huaian.gov.cn/fwdh/******/lawinfo.html）。 售价：*元 *、获取时间：****年*月**日至****年*月**日 ，每天上午*点**至**点**，下午*点至*点**分（双休、节假日除外） 四、提交响应文件截止时间、谈判时间和地点 （一）电子响应文件提交截止时间及谈判时间: ****年*月**日*时**分 电子响应文件上传地址:http://ggzy.huaian.gov.cn:*****/TPBidder/memberLogin 注：谈判供应商须持续关注本项目在***公共**交易网及电子化系统中发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由谈判供应商自行承担。 （三）谈判地点: 全流程不见面交易:“不见面交易大厅”。 五、开启 谈判时间:****年*月**日*时**分 六、公告期限 自本公告发布之日起三个工作日。 七、履约保证金 *.履约保证金:成交供应商必须在签订合同之前，向采购人缴纳中标总价 *%的履约保证金;乙方提供的履约保证金可以是人民币形式《银行本票、汇票、支票、电汇)， 或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。*.*乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳，如保函(担保、保险等)的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保” *、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。 *、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期届满之日起*个工作日内，甲方应将人民币形式的履约保证金退还乙方，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮**%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。 八、“全流程不见面交易采购”注意事项 （*）本项目采用“全流程不见面交易网上开评标”。请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切后果由供应商自负。详见供应商须知中“全流程不见面交易采购”注意事项。 （*）供应商确认参加本项目投标的，在投标前须办理***政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后方可参加投标。具体办理详见***公共**交易网《政府采购操作指南》 （*）《建设工程、政府采购、国有产权投标操作视频和国有产权操作手册》 （*）如在系统使用过程中存有系统问题或操作问题，可咨询新点软件技术支持，联系电话：**********、****-********、***********。招标投标制作软件问题咨询电话：********** 九、对本次谈判提出询问，请按以下方式联系。 *、采购人信息 名称：***马坝镇人民政府 联 系 人：汪杰电话：*********** *、采购代理机构信息 名称：**省华厦工程项目管理有限公司 地址：**省******十里营大街中央中央御景园A**-*** 联系方式：王春霞电话：****-******** ***马坝镇人民政府 ****年*月**日 第二章供应商须知 一、总则 *.适用范围 本谈判文件仅适用于本次谈判邀请中所述项目的采购。 *.合格的供应商 *.*满足第一章谈判邀请中供应商资格要求的规定。 *.*满足谈判文件中实质性条款的规定。 *.适用法律 *.* 《中华人民**国政府采购法》、《中华人民**国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。 *.谈判费用 *.*供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，**省华厦工程项目管理有限公司 在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 *.*本次项目不收取文件工本费和成交管理费。 二、谈判文件 *.谈判文件由以下部分组成: *.*谈判邀请 *.*供应商须知 *.*成交标准 *.*合同格式及条款 *.*项目采购需求 *.*响应文件 *.谈判文件的澄清 *.*任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，均应在谈判截止时间三日前通过以电子文件形式并加盖电子签章（指:从***公共**交易网首页点击“交易平台”→“政府采购-供应商”登录，从“采购业务-网上提问”模块提出澄清）通知采购人（采购代理），采购人（采购代理）对谈判截止时间前三日收到的任何澄清要求将通过电子交易平台以电子文件形式予以答复。 *.谈判文件的更正或补充 *.*在谈判截止时间三日前，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件用更正公告的方式进行修正。 *.*对谈判文件的更正将在***政府采购网、***公共**交易网进行公告，同时通过电子交易平台通知所有已获取谈判文件的供应商。更正公告将作为谈判文件的组成部分，对所有参加本次谈判的供应**具有约束力。 *.*为使供应商有足够的时间按谈判文件的更正要求修正响应文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟响应文件提交截止时间和谈判日期。 三、响应文件的编制 *.响应文件的编制 *.*供应商编写的响应文件应按谈判文件第六章“响应文件”中的要求进行编写。 *.*电子响应文件编制必须使用***公共**交易系统可接受的响应文件制作工具编制，响应文件制作工具可在***公共**交易网---服务导航---下载中心---《政府采购操作指南》下载。请及时关注版本更新情况！ *.谈判报价 *.*本项目按全费用报价。全费用单价：其应包括人工、材料、机械设备、管理费、利润、运输、脚手费、模板、税金、二次搬运、清理、保洁以及各项措施项目费、招标代理费、检测费、风险**策性文件规定的各项应有费用。 *.* 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。 *.*采购人不接受备选的谈判方案或有选择的报价。 *.*谈判报价应以人民币为货币单位。 **.技术要求响应偏离 **.*供应商应对谈判文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则将被拒绝。 **.服务承诺 **.*供应商的服务承诺不能低于谈判文件中对于服务的要求。 **.证明供应商资格的文件 **.*供应商应按要求提交资格证明文件及符合谈判文件规定的文件。 **.*供应商除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的的财务、技术方面的能力。 **.谈判保证金 **.*本项目不收取谈判保证金。 **.谈判有效期 **.*谈判有效期为从谈判之日起计算的四十五天，谈判有效期短于此规定的将被视为非响应谈判而予以拒绝。 **.*在特殊情况下，采购人于原谈判有效期满之前，可向供应商提出**谈判有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃谈判。同意**的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受谈判有效期约束的所有权利与义务均**至新的有效期。 **.响应文件的签署 **.*响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。 四、响应文件上传 响应文件的上传 **.*供应商在响应文件制作工具中生成加密电子响应文件后即可将响应文件上传至***公共**全程电子化交易平台。供应商应在谈判邀请规定的响应文件提交截止时间前完成网上电子响应文件的上传。 **.*供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。 **.*供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判邀请中规定的截止时间。 **.*采购人可以按第*条规定，通过修改谈判文件有权酌情**响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以**后新的截止日期为准。 **.*成交供应商在成交通知书发出之前，必须提供两份与电子响应文件一致的纸质打印响应文件。 **.响应文件被拒绝接收的情形 **.*在谈判文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。 响应文件的修改和撤回 **.*供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的谈判时间之前。 **.*对于电子响应文件的修改，供应商可在谈判时间前登录电子交易平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。 **.*供应商不得在谈判时间以后修改电子响应文件。 **.*供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至谈判有效期满前撤回电子响应文件。 五、谈判 **.谈判组织 **.*采购人将按照谈判邀请中的要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点通过登录***政府采购“全流程不见面交易系统开标大厅”观看项目的活动组织。 **.* 不见面谈判程序:主持人按下列程序组织谈判。 **.*.* 公布谈判的会议纪律； **.*.* 公布供应商名单； **.*.*供应商在线承诺； **.*.*供应商、采购人对电子响应文件解密； **.*.* 导入电子响应文件； **.*.* 网上公布谈判顺序； **.*.*谈判小组与单一供应商谈判； **.*.*供应商进行两次或两次以上谈判报价； **.*.*谈判小组综合评审； **.*.**网上公布最终报价； **.*.**网上公布成交候选供应商名单； **.*.**谈判活动结束。 **.*谈判工作由采购人负责组织，具体谈判事务由依法组建的谈判小组负责。 **.*.*谈判小组由采购人代表和评审专家共*人以上单数组成。 **.*.*谈判小组应以公平、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。谈判小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。 **.*.*谈判小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。 **.谈判程序 **.*响应文件的资格审查 **.*.*谈判小组依法对供应商的资格进行审查。 **.*.*.*资格性审查:依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。 **.*.*.* 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网"对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备谈判资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。 **.*.*.* 响应文件有下列情况的，在资格性审查时按照无效响应文件处理: （*）不具备谈判文件中规定的资格要求的； **.*响应文件符合性审查 **.*.*谈判小组交将依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。 **.*.*实质性响应是指响应文件与谈判文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到谈判文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与谈判文件不一致，或限制了采购人的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。谈判小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。 **.*.*如果响应文件没有实质上响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝。 **.*.*谈判小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下: （*）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。 （*）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 （*）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准并修改单价。 同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。 谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的谈判报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。 **.*谈判小组通过开标大厅与单一供应商以视频方式分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判可以是多轮次进行。 **.*.*在视频单一谈判时，谈判小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符视同供应商放弃谈判的权利。 **.*.*谈判小组发起谈判邀请后供应商未及时响应，谈判小组继续和下一家供应商进行谈判，未及时响应谈判邀请的供应商在谈判小组与其他所有供应商单一谈判结束前可以主动发起谈判申请，谈判小组在收到谈判申请后将和供应商进行单一谈判，未及时响应谈判邀请的供应商未能在谈判小组与其他所有供应商单一谈判结束前发起谈判申请的将视同供应商放弃谈判的权利。 **.*谈判过程中，谈判小组根据谈判文件和谈判情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以电子文件形式通知所有参加谈判的供应商，所有参加谈判的供应商必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。 **.*谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加供应商试图向采购人和谈判小组人员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝。 **.*响应文件的澄清 **.*.*在谈判期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，谈判小组有权通过开标大厅进行视频交流并要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清（在视频交流时，谈判小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符或者供应商在谈判小组发起澄清邀请后未能及时响应的，则视同供应商放弃澄清、说明或者补正的权利）。供应商的澄清要通过开标大厅向谈判小组进行澄清回复，同时必须将澄清内容形成电子文件加盖电子签章通过开标大厅上传。 **.*.*接到谈判小组澄清要求的供应商如未按第**.*.*的规定作出澄清的，将视为放弃该澄清权利。 **.*谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商凭CA锁登陆***公共**全程电子化交易平台在规定的时间内进行两次或两次以上的谈判报价（最终报价将作为评审的依据）。 **.*.*如果供应商未在规定时间内进行报价或因其自身网络问题无法及时提交报价的，系统将默认其报价为电子响应文件提交的初始报价。 **.*.出现下列情形之一的，在符合性审查时按照无效响应文件处理: （*）未按照谈判文件规定要求进行电子签字、电子签章的； （*）已上传电子响应文件但因供应商原因未在规定时间**行系统签到的； （*）供应商在谈判时未在规定时间内进行承诺并电子签章的； （*）因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时的或未在规定时间内电子签章以确认其未在规定时间内成功解密响应文件的； （*）经谈判，供应商仍不承诺满足谈判文件要求的； （*）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的； （*）经查实提供虚假材料谋取成交的； （*）在同一台电脑上传文件，导致机器码一致，作为围标串标处理。 **.*出现下列情形之一的，终止竞争性谈判活动: （*）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的； （*）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （*）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足*家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》财政部第**号令第二十七条第二款规定的情形除外。 **.推荐成交候选供应商 **.*谈判小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。 **.*谈判小组按谈判文件第三章中公布的成交标准对每份合格响应文件进行评审，推荐一名成交候选供应商。 **.谈判过程保密 **.*在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、谈判、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何与谈判工作无关的人员。 **.*供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则将被取消成交资格。 **.* 谈判小组名单在谈判前确定，并在成交结果确定前保密。 六、确定成交及合同签订 **.确定成交供应商 **.*采购人将从谈判小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中确定成交供应商。 **.*采购人（采购代理）将在***政府采购网、***公共**交易网发布成交结果公告。 **.*成交供应商在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交资格。 **.成交通知书 **.*成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购人（采购代理）通知成交人到交易中心领取成交通知书。 **.*成交通知书将是合同的一个组成部分。 **.签订合同 **.*采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。谈判文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。 **.*成交供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同，将按相关规定进行处理。 **.货物和服务的减少 **.*采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照谈判采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。 **.履约保证金 *.履约保证金:成交供应商必须在签订合同之前，向采购人缴纳中标总价 *%的履约保证金;乙方提供的履约保证金可以是人民币形式《银行本票、汇票、支票、电汇)， 或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。*.*乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳，如保函(担保、保险等)的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保” *、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。 *、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期届满之日起*个工作日内，甲方应将人民币形式的履约保证金退还乙方，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮**%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。 七、质疑处理 **.质疑处理 **.*供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从网站首页点击“交易平台”→“政府采购-供应商”登录，从“采购业务-质疑”模块提出质疑；同时必须将质疑函的原件邮寄至采购人（采购代理）。未通过交易平台、未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。 **.*上述应知其权益受到损害之日是指: （*）对谈判文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算； （*）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算； （*）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。 **.* 质疑供应商是指直接参加本次谈判活动的供应商，未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。 **.* 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。 **.* 质疑函必须以参加供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。 **.* 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人（采购代理）不予受理。 （*）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （*）质疑项目的名称、编号； （*）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求； （*）事实依据； （*）必要的法律依据； （*）提起质疑的日期； （*）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。 **.* 采购人（采购代理）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人（采购代理）将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人（采购代理）有权不予受理。 **.*对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人（采购代理）将在五个工作日内以书面形式作出答复。 **.* 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请***财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。 八、政府采购政策功能落实 **.政策功能落实 **.*本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。 **.*对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价**%的扣除，用扣除后的价格参与评审： （*）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （*）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民**国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 **.*在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 **.*联合体及分包 **.*.*以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 **.*.*享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 **.*.*接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 **%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予*%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 **.*.*组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 **.*小微型企业 （*）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。 （*）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【****】**号）文件规定自行填写。 **.*残疾人福利单位 （*）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。 （*）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔****〕***号）。 **.*监狱和戒毒企业 （*）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含**生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。 （*）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[****]**号）。 第三章成交标准 一、谈判小组在推荐成交候选供应商时将考虑以下因素: （*）谈判报价； （*）货物的质量、性能、技术参数响应； （*）供应商承诺的售后服务等。 二、成交标准 在满足谈判文件要求的条件下，谈判小组将按上述第一条所列各项因素对供应商及其所报货物进行评审，最后是通过对采购需求、质量和服务相等且报价最低（凡属于谈判文件第二章第八项第**条规定的范围内，以扣除后价格的进行评审）的原则来确定,并推荐出一名成交候选人。当最低报价的供应商多于一家时（报价相等），须进行再次报价（如果采购需求没有实质性改动,再次报价不得高于上一次报价，否则作无效报价处理），直到确定出成交候选供应商。 第四章合同格式及条款 注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。 合同条款前附表 序 号 内 容 * 预付款为合同总价的**%，待工程机械、人工进场后支付（付款前乙方须提供等额无条件银行保函，有效期至相关职能部门全部竣工验收合格）；工程竣工验收合格并移交相关部门后付至合同价的**%，同时扣回已付的预付款；第三方审计部门审计结束后付至审定价的**%，余款待质保期满一次性付清。 建设工程施工合同 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局 第一部分 合同协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 *.工程名称：。 *.工程地点：。 *.工程立项批准文号：。 *.资金来源：。 *.工程内容：。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 *）。 *.工程承包范围：。 二、合同工期 计划开工日期：年月日。 计划竣工日期：年月日。 工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合标准 。 四、签约合同价与合同价格形式 *.签约合同价为： 人民币（大写）(¥元)； 其中： （*）安全文明施工费： 人民币（大写）(¥元)； （*）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写）(¥元)； （*）专业工程暂估价金额： 人民币（大写）(¥元)； （*）暂列金额： 人民币（大写）(¥元)； *.合同价格形式：固定单价合同 。 五、项目经理 承包人项目经理：。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （*）中标通知书（如果有）； （*）投标函及其附录（如果有）； （*）专用合同条款及其附件； （*）通用合同条款； （*）技术标准和要求； （*）图纸； （*）已标价工程量清单或预算书； （*）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 *.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的 期限和方式支付合同价款。 *.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不 进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 *.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行 签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订时间 本合同于年月日签订。 十、签订地点 本合同在签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自经发包人和承包人的法定代表人或其授权委托代理人在合同协议书上签字盖单位章并经承接项目代理的政府采购代理机构进行鉴证后生效。 十三、合同份数 本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。 发包人： (公章) 承包人： (公章) 法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人： （签字）（签字） 组织机构代码：组织机构代码： 地 址：地 址： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电 话：电 话： 传 真：传 真： 电子信箱：电子信箱： 开户银行：开户银行： 账 号：账 号： 第二部分 通用合同条款 采用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—****—****）中的第二部分通用合同条款。 第三部分 专用合同条款 一般约定 *.* 词语定义 *.*.*合同 *.*.*.**其他合同文件包括：竞争性磋商文件、响应文件及合同履行过程中有关工程的洽商、变更等书面协议或文件（如施工组织设计文件、造价咨询合同、会议纪要等） 。 *.*.* 合同当事人及其他相关方 *.*.*.*监理人： 名称：  ； 资质类别和等级：   ； 联系电话：  ； 电子信箱： ； 通信地址：  。 *.*.*.* 设计人： 名称：   ； 资质类别和等级：   ； 联系电话：   ； 电子信箱：   ； 通信地址：  。 *.*.* 工程和设备 *.*.*.* 作为施工现场组成部分的其他场所包括：由承包人根据现场条件确定，但须经发包人批准。应由承包人办理申请手续并承担相应费用，所涉费用，承包人已综合考虑在投标报价中，发包人不再额外予以补偿 。 *.*.*.* 永久占地包括：依据设计图纸确定。 *.*.*.** 临时占地包括：由承包人根据现场条件确定，但须经发包人批准。应由承包人办理申请手续并承担相应费用，所涉费用，承包人已综合考虑在投标报价中，发包人不再额外予以补偿。 *.*法律 适用于合同的其他规范性文件：**省、***以及***现行的规范性文件 。 *.* 标准和规范 *.*.*适用于工程的标准规范包括：国家部委颁发的有关施工验收标准、规范，以及**省、***、***建设以及环保等相关主管部门颁布的文件。 *.*.* 发包人提供国外标准、规范的名称：/ ； 发包人提供国外标准、规范的份数：/ ； 发包人提供国外标准、规范的时间：/ 。 *.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。 *.* 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款执行。 *.* 图纸和承包人文件 *.*.* 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后*日内； 发包人向承包人提供图纸的数量：一套。承包人如需要增加图纸套数的，发包人可代为复制，复制费用由承包人承担；或由承包人直接向设计单位购买； 发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸。 *.*.* 承包人文件 需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程进度计划、材料及设备采购清单与进场计划、劳**计划、必要的加工图和大样图等 ； 承包人提供的文件的期限为：（*）施工组织设计：合同签订后**天内提交详细的施工组织设计，但最迟不得晚于监理人发出开工通知中载明的开工日期前*天；（*）专项施工方案：专项工程实施前*日内；（*）工程进度计划：每月**日前报月进度计划，每周工地例会前报周进度计划；（*）材料及设备采购清单与进场计划、已完工作量报表、劳**计划等：每月**日前及每周工地例会前；（*）其他文件：及时按监理人或发包人要求提交。承包人提供的文件应首先递交监理人，并由监理人审核签署意见后报送发包人 ； 承包人提供的文件的数量为：同类纸质文件不少于*份（具体由发包人根据实际需要确定），电子文件*份，承包人所有资料提交按规定时间的提交、每次例会及通知单等内容要在规定的时间内整改及提交，每延期一天处以****元的处罚； 承包人提供的文件的形式为：纸质文件与电子文件； 发包人审批承包人文件的期限：收到承包人报送的文件之日起*日内。 *.*.* 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保存一套完整的施工图纸、施工组织设计和施工进度计划等文件。 *.* 联络 *.*.*发包人和承包人应当在* 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 *.*.* 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部； 发包人指定的接收人为：发包人代表。 承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部； 承包人指定的接收人为：承包人项目经理。 监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室； 监理人指定的接收人为：监理工程师。 *.** 交通运输 *.**.* 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用，承包人已在投标报价中综合考虑，发包人不再予以额外补偿。 *.**.* 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划红线为界 。 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按现状，如施工需要的场内道路和交通设施及临时围墙、施工绿色围挡（含绿色围墙、张贴广告等）由承包人自行建设或维护及协调，其费用承包人在投标报价时已根据施工现场实际情况综合考虑，已含在签约合同价中，竣工结算时不做任何调整。因承包人原因造成场内原有道路、绿化、管网及交通设施等损坏的，由承包人承担修复义务及修复费用。 *.**.*超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。 *.** 知识产权 *.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行 。 *.**.* 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人 。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行 。 *.**.* 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条款执行。 *.**工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整。 发包人 *.* 发包人代表 发包人代表： 姓名：   ； 身份证号：   ； 职务：  ； 联系电话：    ； 电子信箱：    ； 通信地址：  。 发包人代表签名式样：。 发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表行使发包人的权利，包括组织施工现场发包人的工作、对监理工作的检查及代表发包人行使本合同授予发包人的相关权力。具体包括：①确认承包人提出顺延工期的签证；②对发生的不可抗力造成工程无法继续施工的处置；③设计变更等有关签证的确认；④工程竣工验收及甩项验收的报告确认；⑤工程最终造价的确认；⑥督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系、审核工程进度报表等；⑦行使合同约定的权利，履行合同约定的职责 。 *.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供 *.*.* 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前**天 。 *.*.* 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件，按现状，包括： ⑴将施工所需的水、电、通讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人不提供临时水源、电源接入点，由承包人自行联系解决并接至施工区域内，同时承担相应费用。承包人必须按有关部门要求装表计量，按规定及时缴纳水电费用，如承包人不及时缴纳，发生违约金、滞纳金等所有费用均由承包人承担；施工现场的通讯由承包人自行与电信部门办理，并承担相应费用。承包人已将上述涉及的费用计入投标报价之中 。 ⑵施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：承包人应自行踏勘施工现场，了解工程现状 。 ⑶自行协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：承包人施工前，须组织专业人员，依据施工图纸、勘察和（或）测绘报告及自行联系坐标控制点等，对施工场地及周边地上、地下进行细致排查，结合发包人及相关部门要求（含报批），制定切实可行的实施、监督、保护方案。因承包人施工不当、探察不细、保护措施不力等原因造成损害的或导致周边单位、部门、居民停电、停水、停气及停产等情况的，其责任与损失赔偿皆由承包人承担。该等费用，承包人已综合考虑在投标报价中，发包人不再额外予以补偿 。 ⑷施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：承包人应自行到工地勘察以充分了解工地位置、邻近建筑物、道路、储存空间、起卸限制及任何其他足以影响投标报价之情况。中标后，承包人不得因忽视或误解工地情况提出费用或工期索赔 。 ⑸若施工时发现有地下管线或者地质情况与工程地质勘察报告所描述不相符合时应及时向监理工程师和发包人汇报，并采取相应措施，否则由承包人承担责任及相应费用 。 *.* 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供 。 发包人是否提供支付担保：不提供 。 发包人提供支付担保的形式：/。 承包人 *.* 承包人的一般义务 （*）承包人提交的竣工资料的内容：包括但不限于竣工图、施工技术管理文件、产品质量证明文件、检验和检测报告、施工记录、检验批质量验收记录、分项工程验收记录、分部工程验收记录、竣工验收证明及竣工图等，具体应符合地方质量监督部门与城建档案管理机构等相关职能部门施工资料要求 。 承包人需要提交的竣工资料套数：不少于*套含光盘 。 承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人 。 承包人提交的竣工资料移交时间：申报工程竣工验收之前由承包人负责整理和提交竣工资料（包括竣工图）报相关部门验收.竣工验收合格并经发包人认可后**天内承包人向发包人提交完整竣工资料报送审计并完成所有资料向工程所在地城建档案管理部门及相关职能部门的移交工作,若因承包人提供的竣工资料延误或所报材料不符合要求影响正常工程竣工验收,导致发包人的工程不能按期交付或投入使用,无论哪项拖延，均视为承包人违约,承包人按每拖延一天 ****元向发包人支付违约金,并且发包人保留进一步向承包人索赔补偿不足部分的权利 。 承包人提交的竣工资料形式要求：除提供纸质文件（书面形式且装订成册）外，还应提供相关信息电子文件及影像文件且满足相关职能部门要求 。 （**）承包人应履行的其他义务： *）发包人按照***以及***建设行政主管部门要求，及时提供用于申办本工程备案、报批等手续所需的必要资料，承包人应在发包人提供上述资料后**天内完成备案、手续的办理工作，因承包人原因逾期未办妥的而导致工期延误，工期不予顺延 。 *）承担发包人上级领导及其他相关部门检查、视察工地所需的现场准备工作；配合质监、安监、供电、消防、园林等单位的现场检查，并承担由此引起的相关费用。发包人需要时，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用 。 *）承包人必须遵守**省及***、***行业主管部门的相关规定，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包人的安全监督、质量监督、施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担 。 *）涉及到的所有交通、环卫、*容、施工噪声及劳务用工管理等各项应办手续及费用，均由承包方自行办理和承担，包括但不限于外地施工单位施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、渣土费及垃圾管理费等。承包人不得因此而影响工程工期，否则仍须承担违约责任。若因此而产生相应的行政处罚，概由承包人承担 。 *）承包人所报价格应包含其自身分包引起的各项增加的或额外的费用 。 *）承包人加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，并根据发包人的要求，安排人员在主要路口疏导车辆、行人交通，其费用由承包人负责 。 *）承包人必须对施工现场临时用水、用电工作，进行统一管理，包括但不限于以下内容： ①承包人应将施工用水、用电的额度和设计图纸提交给监理工程师，以便审查和批准。供水管路及用水设施、供电线路及供电设施等必须符合有关临时供水、供电设施的安装、使用标准或规范，承包人对所使用的供水、供电设施的设计、安装、维修和管理负责，并确保其安全可靠 。 ②承包人负责布设临时水、电设施并进行日常维护管理以保证满足整个工程期间的需要，所发生的布设、维护管理费用包含在投标报价内 。 ③承包人应充分考虑用电负荷控制和漏电保护，否则承担一切损失 。 ④承包人的自行分包项目，其使用水电由承包人自行解决与管理 。 ⑤承包人应该充分考虑为各专业承包人提供足额的用水量，否则造成重新从总水源接水的费用由承包人承担 。 ⑥如因城*供电、供水部门等非发包人原因导致的停电、停水，承包人不得向发包人提出索赔 。 ⑦临时水电设施的拆除必须征得监理工程师与发包人的批准，拆除后的临时水、电设施由承包人自行处理 。 *）施工场地清洁卫生的要求：承包人负责工地现场除由承包人自身施工产生的建筑垃圾和生活垃圾清运工作外，还需负责公共区域的卫生、清洁、垃圾清运等工作；以及本工程全区域的卫生管理与检查。按建设行政主管部门有关规定执行，文明施工，保证工完场清 。 ①设置、维修和管理临时排污系统 。 ②每天保持施工道路的畅通与清洁，负责保养及维修进入工地施工区域道路，费用由承包人承担 。 ③收集和处理所有施工现场和生活区域内的所有垃圾，直到竣工交付为止 。 ④承包人应按发包人要求，按规定做好场内道路硬化、布置各项标识、标牌、便于检查、视察或参观 。 ⑤竣工交付时应将其排污设施全部拆除并清理至发包人满意，承包人承担其相应的费用 。 *）在现场施工中，承包人应负责自身施工区域与公共区域的安全设施的搭设与维修管理工作，以及为安全检查所进行的管理、协调、配合工作等。承包人应允许发包人另行发包的专业工程承包商使用由承包人修建的道路、提供临时设施（库房等）及搭设的安全设施 。 **）承包人负责管理施工现场内先期建成的设施，工程施工期间如先期建成的设施被盗窃或损坏，均由承包人负责，整修被盗或损坏设施的费用由承包人支付。负责发包人供应的材料设备的保管，同时还应负责由发包人转交给承包人施工、安装的设备、材料等的安全保卫工作，任何遗失、被盗、损坏均由承包人承担赔偿责任 。 **）承包人应当服从监理工程师及发包人的现场管理和协调工作，合理调动**，保障工期、质量目标的实现。承包人对发包人及监理工程师提出的问题未及时落实与整改，视为承包人违约，发包人及监理工程师有权要求承包人支付****元／天的违约金 。 **）承包人必须立刻执行发包人派驻的工程师获本合同授权而发出的书面指令。若承包人没有在规定时间之内执行指令，而在收到发包人催促执行的书面通知后*日之内，承包人仍未执行，发包人可另聘和指派其他承包人执行该指示所要求的工作。其他承包人完成此项工作的相关费用从本合同应付或将会付给承包人的款项中扣除而无须承包人认可，由此造成发包人额外损失或间接损失的，作为债务向承包人追讨 。 **）承包人必须签收监理工程师发出的书面资料，如有异议必须在收文之日起*日内书面回复，否则视同认可 。 **）承包人应履行施工总包管理职责。施工总包管理是指承包人对发包人采购的甲供材料以及另行发包的专业工程（以下简称“专业工程”）实施统筹管理，即承包人须承担专业工程在建设阶段、竣工验收后直至正式交付使用期间、缺陷责任期和保修期的所有管理责任，就质量管理、进度管理、安全管理、文明施工对发包人总负责，实施工程建设的总管理、总控制、总协调，确保本工程通过政府主管部门的验收，按计划交付发包人使用。具体工作如下： ①承包人负责上述整个项目的现场管理、工期控制、各专业工程间协调、产品保护、缺陷修补，并对整个项目质量保修期内的质量和缺陷修复负责 。 ②承包人负责制定上述整个项目的施工总进度计划、总施工组织设计、执行监理人的有关指令，圆满解决施工、验收中的所有问题 。 ③承包人必须负责将专业工程项目的施工单位纳入总承包管理之中，对其进度、质量、安全等进行管理，确保按时、按质的完成上述整个项目内所有专业工程项目。具体责任包括但不限于如下列举 。 a.配合专业工程的施工，包括提供施工场地和工作面 。 b.承担施工界面交接处产生的缺陷修补及收头处理 。 c.负责向专业工程单位提供施工用水、施工用电接口和容量、提供搭设临时设施的场地、并负责整个施工区域内（包括临时设施）的用水、用电、排水、生活卫生、文明安全施工等的协调、平衡、日常维护与管理 。 承包人应予无条件同意并进行严格管理。其分水、电表及以后的管线由使用单位负责安装并自行维护，同时本合同承包人也应安装分表。各分表用量总和与供水、供电部门计量的差额，按分表用户的用量比例分摊。承包人除根据各专业承包人水、电计量结果按*价向各户收取水、电费用之外，不得再收取其他额外费用 。 d.负责向专业工程单位，按届时的现场条件提供已有的垂直运输机械、脚手架的使用方便，且不得向其收取任何额外的费用 。 e.督查和落实专业工程单位严格按施工图所设计的要求进行施工。协助审查专业工程单位的施工组织设计，对工序、安全措施、施工条件等衔接进行协调并督促落实及实施。对施工交叉过程中或交叉作业时出现的安全问题及时让其纠正，确保安全施工 。 f.按照国家和地方颁布的工程质量标准、规范，有针对性地落实工程各阶段、各专业的质量管理措施，督查专业工程单位严格执行，确保工程达到本合同要求的质量目标 。 g.督促和检查专业工程单位按发包人的要求整理各类施工及竣工(包括竣工图) 的工程技术资料编制，并负责收集整理、汇总本工程施工过程中的有关图纸、技术资料和其他各类工程档案文件资料 。 h.督查专业工程单位落实产品保护工作。设置足够的为产品保护所需的人力及其他必要的临设，以确保已完工程的完好 。 i.施工过程中，必须配合发包人的其他专业施工需要，积极进行现场调整，按发包人要求提供工作面和作业时间，配合其他专业施工；若承包人在合同实施过程中不能有效地履行施工总承包的管理与配合义务，则发包人有权按监理及跟踪审计出具的书面意见扣除承包人投标时所报各专业工程总包管理费用以及专业工程承包人支付的施工配合费用 。 **）承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线、预留**尺寸等技术数据，充分理解设计意图。若由于设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，造成工程质量、安全、进度损失，将追究承包人的责任并承担由此造成的返工拆除及外运等工程费用增加和工期延误 。 **）承包人应自行协调处理扰民与民扰问题，发包人不承担任何责任 。 **）发包人批准承包人临时建筑搭建位置，如在项目竣工前因特殊情况需要使用其占地时，无论何时，承包人应无条件且自费予以搬迁与重建，发包人不予任何补偿 。 **）现场项目部环境和职业健康安全管理制度 承包人须对本工程的环境因素和危险源进行识别，编制项目的《环境因素辨识清单》 和《危险源辨识清单》，并识别出其中的重大环境因素和重大危险源。 b、《环境因素辨识清单》和《危险源辨识清单》应报监理部备案。 c、针对识别出的重大环境因素和重大危险源，承包人须编制管理方案，报发包人、监理 单位批准后实施。 d、承包人须识别出本工程在环境和职业健康安全方面的应急事件，针对应急事件编制 《应急预案》，组织应急演习。 **）在履行合同过程中，承包人应执行国家和地方的法律法规法令，或任何对工程有管 辖权的部门规章规定及要求或相关部门要求建设单位进行整改，都有承包人按要求支付有关费用。因承包人未及时缴纳其应支付的相关费用，责任 由承包人承担，发包人可视情形代为缴纳，发包人代承包人缴纳的费用可从当期工程款或履 约保证金中双倍扣回。 *.* 项目经理 *.*.* 项目经理： 姓名：   ； 身份证号：   ； 建造师执业资格等级：  ； 建造师注册证书号： ； 建造师执业印章号： ； 安全生产考核合格证书号： ； 联系电话：   ； 电子信箱：  ； 通信地址：  ； 项目经理签名式样：。 承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责本项目的工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及执行法律法规规章、建设工程施工合同和施工规范等文件规定的承包人应做的工作 。 关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理必须常驻施工现场，每周不少于*个工作日、每天不少于*小时在本工程现场工作，项目经理必须参加每次召开的工地例会。 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人向发包人交纳违约金不低于*万元，同时责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。如超过期限，发包人有权要求更换项目经理或解除本合同，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：向发包人交纳违约金****元/天，如果是缺席的每周工地例会，向发包人支付违约金****元/次。 *.*.* 承包人擅自更换项目经理的违约责任：应向发包人支付违约金不低于*万元，同时发包人有权单方解除合同并追究由此给发包人带来的一切损失，及时上报建设行政主管部门、招投标监管部门。 *.*.* 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权终止合同，追究由此带来的发包人一切损失，且承包人应承担不低于*万元的违约金。同时发包人将上报至建设行政主管部门、招投标监管部门。 *.* 承包人人员 *.*.* 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后*天内 。 *.*.* 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人拒绝更换的，发包人有权解除合同，追究由此带来的发包人一切损失，且承包人应承担不低于*万元/人•次的违约金 。 *.*.* 承包人主要施工管理人员（项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质检员）离开施工现场的批准要求： 承包人主要施工管理人员必须常驻工地，接受发包人及监理人的考勤，每周工地例会须通报考勤情况。离开施工现场前，项目经理必须提前书面向总监理工程师申请并报发包人批准，其他管理人员必须提前书面经项目经理签字确认后报总监理工程师批准并向发包人备案 。 *.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人交纳违约金不低于****元/人•天，必要时发包人有权要求承包人停工整顿，停工整顿期间造成的工期延误及损失由承包人自行承担，同时发包人将上报建设行政主管部门、招投标监管部门 。 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：向发包人交纳违约金不低于****元/人•次，如擅自离开施工现场而未参加工地例会的，向发包人交纳违约金不低于****元/人•次，如月累计三次及以上的，承包人须再向发包人交纳违约金不低于****元，同时发包人有权要求承包人更换相应管理人员，由此造成的一切损失由承包人自行承担；施工现场主要管理人员在岗率，一次如低于**%，承包人向发包人交纳违约金不低于****元，如月累计二次及以上的，承包人须再向发包人交纳违约金不低于****元，同时发包人有权单方终止合同，由此造成的一切损失由承包人自行承担。 *.* 分包 *.*.* 分包的一般约定 禁止分包的工程包括：。 主体结构、关键性工作的范围：。 *.*.*分包的确定 允许分包的专业工程包括：。 其他关于分包的约定： *.*.* 分包合同价款 关于分包合同价款支付的约定：。 *.* 工程照管与成品、半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行 。 *.* 履约担保 承包人是否提供履约担保：提供 。 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： （*）履约担保形式：签订合同前，承包人向发包人提交履约保证金（不计利息），履约保证金采用基本户转账、银行汇票方式及银行保函，存入发包人指定的帐户中，为取得履约担保所需的费用由承包人承担，如采用银行保函形式，只接受中标人基本账户开户银行出具的保函。； （*）履约担保金额：签约合同价的*%，竣工验收合格后返还（职能部门全部验收合格）； （*）履约担保有效期：应当自本合同生效之日起至工程职能部门全部验收合格之日止。 监理人 *.*监理人的一般规定 关于监理人的监理内容：按监理规范的有关规定执行，包括但不限于四控两管一协调，即对工程进行进度、质量、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，监督安全生产，协调施工现场各方面关系等，具体监理工作内容见监理合同 。 关于监理人的监理权限：监理人的职责包括但不限于就工程质量和进度发出指示、进行检查、现场管理、在权限范围内合理调整量价、进行变更估价、索赔等。一般情况下，需要发包人事先批准的事项主要是（*）工程变更（含设计变更及工程量变更）及现场签证单；（*）工期顺延及费用索赔的认可或确认；（*）承包人付款的审核及确认（含索赔）；（*）开工/停工（在紧急状态下的情况除外）/复工/竣工指令。（*）分包单位的确定；（*）材料设备价格及品牌的认定；（*）暂列金额、计日工、暂估价的使用和确认等 。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人免费负责提供发包人和监理人在施工现场的办公场所，并配备必备的办公桌椅、文件柜等设施，相关费用承包人已在投标报价中综合考虑，发包人不再额外予以补偿。监理人的生活场所，由监理人自行解决。如果承包人向监理人提供食宿等，不论有偿或无偿，都将视为承包人违约，由承包人向发包人支付违约金****元。 *.* 监理人员 总监理工程师： 姓名：  ； 职务：  ； 监理工程师执业资格证书号： ； 联系电话：  ； 电子信箱：  ； 通信地址：  ； 关于监理人的其他约定：  。 *.* 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： （*）/ ； （*）/ ； （*）/ 。 工程质量 *.* 质量要求 *.*.* 特殊质量标准和要求：/ 。 关于工程奖项的约定：/ 。 *.* 隐蔽工程检查 *.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在检查前**小时以书面形式通知监理人检查 。 监理人不能按时进行检查时，应提前**小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：**小时。 安全文明施工与环境保护 *.*安全文明施工 *.*.* 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：杜绝重大伤亡事故，重伤事故；达到安全文明工地合格要求；机电设备漏电保护装置安全有效率达到***%；塔吊等起重设备、限位装置安全有效率达到***%；施工现场安全达标合格率达到***%，优良率达到**%以上；安全管理人员及特种作业人员要全部经过专业培训，持证上岗要达到***%；工人入场三级安全教育在达到***%等。承包人在施工范围内的安全管理、教育和安全事故责任由承包人负责负责协调处理并承担全部责任，费用含在安全文明施工费中。承包人负责施工现场的安全及第三方的人身安全 ，承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全管理规定组织施工，并随时接受发包人监督检查，。承包人负责为安全检查进行的协调、配合、管理工作等以及自身施工区域与公共区域的安全设施的搭设和维修管理工作，并在开工前向监理人提供有关施工工器具设备合格证、年审证等证件核验；确保施工安全并承担相关费用。承包人应严格认真执行本协议附件《建设工程承发包安全管理协议》中的有关要求，注重安全保障、安全教育，确保人员安全；承包人须制定各种切实有效、可行的规章制度，妥善安排和利用施工现场，必须做到安全施工、文明施工，建立、健全现场安全、文明施工网络。非发包人原因造成的安全事故，责任一律由承包人全部承担；无论发包人（或监理人）是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。本工程由于时间紧，乙方应精心组织，加强领导，针对不同的施工方案采取不同的安全措施，确保安全措施落到实处，做到文明施工，使本工程按质、按量、按期完成。安全生产及安全防护费用已包含在合同价款内。 *.*.* 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责统一管理施工现场的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责，其费用由承包人自行承担。主要包括但不限于①根据监理、发包人批准的施工方案，在施工现场适当地方设置门卫，并安排专人**小时看管，禁止非本工程施工、管理人员、车辆进入现场；②为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施；③在实施和完成本工程过程中，承包人应承担非夜间施工照明和照明设施的维护责任；④如承包人未履行上述约定及通用条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任、赔偿损失及支付发生的费用 。 关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工后*日内由承包人负责编制施工场地治安管理计划，制定应对突发治安事件紧急预案。主要包括但不限于①对进入到施工现场的参建单位相关人员的管理；②配合**、交警等部门的管理；③承担治安管理工作相关费用 。 *.*.* 文明施工 合同当事人对文明施工的要求：本工程施工场地须符合有关主管部门规定的标准化施工现场和文明工地要求，同时应满足*政、*容等有关主管部门的有关规定，承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责 （*）按**省及***有关规定执行，保证工完料尽、场地平整清洁、创达标化工地，交工前清理现场达到发包人的要求，并符合发包人和监理人提出的一切文明施工、环境卫生等管理规定；承包人须严格按投标文件中文明措施项目落实，因承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责。（*）施工现场入口处应悬挂宣传标语横幅、承包人的所有机械及设备都应醒目地标注承包人的名称及相关部门要求建设单位对围挡、围墙（绿色围墙、围挡）等外围进行整改或张贴广告，均由承包人承担，相应费用已包含在现场安全文明施工措施费中。（*）现场废水和污水排放应按批准的方法处理后，排入指定的排水沟或排水井内，不得污染环境。（*）现场现有围挡及围墙的拆除，建筑垃圾应按照批准的方法运往指定的地点进行处理，生活垃圾应按照***城*管理规定每天集中，纳入城*垃圾处理系统定期清运。（*）承包人应制定生活和环境卫生管理制度，要搞好职工宿舍卫生和食堂的饮食卫生，并做好厕所保洁工作。（*）临时搭建须经发包人书面批准，且应整齐美观。（*）承包人应保持道路畅通整洁，如污染城*道路和排水管网，一切责任由承包人负责。（*）施工过程中如遇地下管线、电缆、道路、道板、场地及其它设施等破坏修复费用及管网移位等施工过程中发生的一切安全责任，均由承包人自行承担；如低于原标准或未能及时修复的，发包人有权安排其他人修复处理，所发生的费用按现行计价办法两倍计算，由承包人承担并从当期工程款或履约保证金中扣回。（*）“防止建筑工地扬尘、工程车抛洒滴漏”。承包人须加强工程施工车辆的管理并有具体有效的防范措施，施工车辆不得堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，疏于管理被有关部门处罚，承包人自行解决、费用自负。（**）承包人须严格执行绿色施工相关规范及标准等要求，如有一项达不到将处罚****元，由发包人从承包人当**度款中直接扣除。 注：上述相关费用由承包人在投标报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。 *.*.* 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按专用合同条款第**.*.*项〔付款周期〕的约定予以支付 。 工期和进度 *.* 施工组织设计 *.*.* 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工管理机构、**保证计划、季节性施工的技术组织保证措施、危险性较大的分部分项工程的专项施工方案、施工现场全方位智能监控布置、已有设施、管线的加固与保护等特殊情况下的施工措施以及新技术、新产品、新工艺、新材料应用等 。 *.*.* 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后**天内提交详细的施工组织设计，但至迟不得晚于监理人发出开工通知中载明的开工日期前*天 。 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：*天内 。 *.* 施工进度计划 *.*.* 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：*天内 。 *.* 开工 *.*.* 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用合同条款执行 。 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/ 。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/ 。 *.*.*开工通知 因发包人原因造成承包人未能在计划开工日期之日起*** 天内发出开工通知的，承包人有权提出解除合同。 *.* 测量放线 *.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按合同条款执行 。 *.* 工期延误 *.*.* 因发包人原因导致工期延误 （*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/ 。 *.*.* 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人向发包人支付****元/天的违约金 。 *.* 不利物质条件 不利物质条件的其他情形和有关约定：/ 。 *.*异常恶劣的气候条件（顺延工期的条件） 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： 气温高于**度或低于零下*度 ； 雨天降水量超过**毫米的大暴雨 。 注：均以气象部门公布的为准。 *.* 提前竣工的奖励 *.*.*提前竣工的奖励：无 。 材料与设备 *.*材料与工程设备的保管与使用 *.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人已综合考虑在投标报价中，发包人不再额外予以补偿 。 *.* 样品 *.*.*样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按有关规定和发包人要求执行。（*）用于本工程之任何材料或设备，承包人应提供样本作认可之用，使用前必须得到发包人、监理人认可或批准。发包人、监理人对任何样本之认可或批准，并不会解除承包人按合同须履行之责任；（*）如发包人、监理人要求承包人提供不少于三家或三家以上的材料或设备品牌供选择或考察时，承包人须无条件执行且推荐品牌质量在同类或同行中为优等品；（*）承包人应在投标文件中明确材料或设备所选的品牌、厂家，如果承包人在投标文件中没有明确选用何种品牌，发包人可以指定其他任一品牌厂家，且合同价格不予调整；（*）发包人推荐品牌及要求详见清单，承包人必须在发包人规定的推荐品牌范围内提供样品或样册，经监理人、发包人确认后方可使用。发包人有权在招标文件规定推荐品牌范围内更换或调整材料，同时仍按承包人相应投标价格进行竣工结算；（*）发包人有权对承包人的材料采购环节进行监控，对此承包人不得拒绝。相关风险承包人已在投标报价中综合考虑 。 *.* 施工设备和临时设施 *.*.* 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人应自行承担修建临时道路、交通、绿色围挡（围墙、张贴广告）并满足相关部门要求等临时设施的费用，并自行保养施工区域，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通，并应免费提供发包人、监理人及与本合同有关的其他承包人使用；相关费用由承包人在投标踏勘现场时综合考虑并计入投标报价内，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿，承包人所承担的临时设施建设须符合相关政策文件规定。 试验与检验 *.*试验设备与试验人员 *.*.* 试验设备 施工现场需要配置的试验场所：按现行相关规定、质监部门的有关要求及监理人指示进行配置。 施工现场需要配备的试验设备：按现行相关规定、质监部门的有关要求及监理人指示进行配置。 施工现场需要具备的其他试验条件：按现行相关规定、质监部门的有关要求及监理人指示进行配置。 *.* 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定：/ 。 变更 **.*变更的范围 关于变更的范围的约定：按通用合同条款执行 。 **.* 变更估价 **.*.* 变更估价原则 关于变更估价的约定: 有效的工程变更签证的认定原则：在工程项目实施过程中发生的变更，签证单上必须有发包人、监理人、承包人的签字和盖章，方可作为结算的依据；签证单上必须明确签证的原因、图片资料、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班等和签证时间，关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数。当变更的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理人和发包人签字盖章确认，对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的报送，否则发包人可以不予支付；对于其他签证，承包人要及时督促监理人和发包人必须在完工后七日内签字盖章确认，承包人每月底报送当月符合本合同范围的变更签证预算。每月初发包人和承包人应就截止上月末尚未确定最终审定价的变更的费用预算书，进行综合性核对和价格商谈，并形成核对与商谈记录清单。所有的变更必须严格按照发包人的相关程序执行，发包人指令以及盖有发包人受控章的变更图可作为结算依据，其它包括施工组织设计（施工方案）、会审记录、洽商、会议纪要等未经发包人和监理人签字盖章的均不作为结算依据。承包人须在事件发生后七天内办理签证，逾期未办的，均按有利于发包人一方的解释为准，招标人可自行决定是否调整合同价款以及如果招标人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。 今后双方签订补充协议等书面文件，必须经承、发包人双方法定代表人签字并加盖单位公章后生效（使用部门章或无法定代表人签字的无效），任何涉及到调整工程价款的变更、签证必须经发包人批准并签字盖单位公章否则无效。 **.*承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行 。 发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行 。 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/ 。 **.* 暂估价 暂估价材料和工程设备的明细详见附件**：《暂估价一览表》。 **.*.* 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第* 种方式确定。 该种方式调整补充约定：发包人在工程量清单中给定的暂估价项目，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前**天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工，发包人应在收到后*天内确认。发包人有权确定招标代理机构、招标控制价、付款比例、工期及质量标准等。确定中标人后，由承包人与中标人签订暂估价合同（采购合同或分包合同）并报发包人见证。暂估价合同所涉款项皆由承包人独立承担并按其合同约定向中标人及时足额予以支付，因承包人支付不及时或其他原因而导致中标人与承包人发生的纠纷、索赔等，皆由承包人自行承担。最终由*审计局依据总承包合同、暂估价合同及有关招标文件、投标文件和现场实际情况等进行审计。承包人已充分理解上述情况可能产生的风险及费用并在投标报价时已综合考虑，保证不再向发包人提出其它额外费用补偿 。 如果出现招投标监管平台仅允许发包人作为招标人实施暂估价项目招标时，承包人仍然同意按照上述条款执行 。 **.*.* 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/ 种方式确定。 发包人在工程量清单中给定暂估价项目的材料、设备，采用甲控乙购方式，由承包人与供货商按照发包人与供货商确定的付款方式、供货价格、规格型号及质量要求等签订采购合同并支付货款，同时发包人不再支付其它额外费用，此风险已由承包人在投标报价时综合考虑 。 发包人在工程量清单中给定的专业工程暂估价，按相关法律法规规定，如可直接发包给承包人的，须经发包人批准，但在竣工结算时，*审计局将依据原招标文件、投标文件、总承包合同、投标让利幅度及现场实际情况等进行审计，否则按照专用合同条款第**.*.*项约定执行 。 第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目 承包人直接实施的暂估价项目的约定：按照专用合同条款第**.*.*项执行 。 **.* 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额归发包人所有或使用 。 价格调整 **.* *场价格波动引起的调整 *场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整 。 合同价格、计量与支付 **.* 合同价格形式 *、单价合同。 综合单价包含的风险范围：（*）承包人在投标时应充分考虑投标至开工期间、施工期间及质量保修期内物价变化引起的人工工资、机械台班和建筑材料价格变化以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险；承包人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项报价的单价中，合同风险范围内的中标单价一经确认一次性包死将不做任何调整；承包人在投标时应对工程量清单中的每一个项目进行报价（包括综合单价及合价），如漏报或少报项目，则视为其费用已含在其它项目的综合单价或合价中，结算时不作调整。 （*）投标报价应包括完成招标文件、技术规范规定的全部工程内容所需的全部费用，其内涵：a、包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费和规费、税金；b、包括完成每个分部分项工程所含全部工程内容的费用；c、包括完成每项工程内容所需的对临近建筑物、构筑物、公用设施的保护以及现场成品拆除、成品保护（包含周围环境中已有的成品）、水电、垃圾清运等全部费用；d、因招标人在招标文件中的要求而发生的费用；e、还包括为完成本工程可能发生和承包人认为所需的一切费用。 （*）工程量清单中标价的单价和合价，应包括但不限于所需的人工费、材料费（包括甲控乙购材料设备到现场的卸力及场内运杂、采购保管费用等）、施工机械使用费、企业管理费（包括缺陷修复、保险、协调、维护费、与其它工种的配合费）、二次深化设计费用、利润、验收直至交付使用和保修期保障维修等相关服务的费用。 （*）措施项目费是指为完成工程项目施工所必须发生的施工准备和施工过程中技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目费用。 ①措施项目费包括现场安全文明施工（包括施工现场操作场地的硬化、防噪音措施费、防污染措施费等）、白天及夜间照明及夜间施工增加费、材料和设备的场内二次搬运费、冬雨季施工增加费、地上、地下设施，建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、临时设施费（包括场地内临时道路等，不含其他施工单位的临时设施费）、赶工措施费、特殊条件下施工增加费、模板及支架费用、脚手架费用（含超高费及柱梁墙板超高支撑增加费）、垂直运输费、甲供材料、设备的施工现场保管费、工程用水加压措施费、进入现场的开办费用、高压线防护措施费、施工现场外围围墙（含围挡）按相关部门要求整改及张贴广告等，招标文件和合同条款中包括的其他所有费用，以及投标人考虑应增加的其它措施费等。②承包人在投标报价时应该将所有措施项目费考虑在内。 投标报价中应包含自发包人提供的现场水源及电源接驳至投标人自身施工地点的一切费用；中标人的对材料存放场地、工作场所、临时生活场地、临时水电等自行协调，中标人自行办理所有职能部门竣工备案手续，相关费用包含在本次报价中。 投标报价须充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足、垃圾清运费、渣土费、所有涉及到的检测费（包括材料检验试验费、第三方检测、功能性检测、绿建二星等所有的检测费）、及其他可能对施工造成的影响费用和工期变化风险，所有相关费用包含在本次报价中。 （*）垃圾清运（含建筑垃圾和生活垃圾）的工程量及运距由承包人根据现场情况自行考虑，并在投标文件中自行报价（含政策性收费项目），发包人不再承担投标报价以外产生的垃圾清运的费用（垃圾清运距离不得低于场地 * 公里范围内，且必须符合相关部门要求，如因乱倒垃圾造成的影响或发包人经济损失的，发包人有权从承包人工程款中扣除）。 （*）土方清运或采购的运距由承包人根据现场情况自行考虑，并在投标文件中自行报价（含政策性收费项目），发包人不再承担投标报价以外运距产生的垃圾清运或采购的费用（弃土清运距离不得低于场地 * 公里范围内，且必须符合相关部门要求，如因乱倒弃土造成的影响或发包人经济损失的，发包人有权从承包人工程款中扣除）。 （*）因施工方施工问题导致已埋入的地下管线设施（如煤气、电力、自来水）及地上苗木、道路等破坏由施工方负责处理，所产生的费用由施工方进行支付，如该项费用由建设方进行垫付的，建设方有权从施工方工程款中扣除。 （**）承包人在已标价工程量清单中没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，承包人不得向发包人提出该部分费用或工期顺延要求 ； （**）因承包人自身原因造成工期延误、费用增加的风险 ； （**）作为有丰富经验的承包商应该可以预见到的风险 ； （**）招标文件中明示和暗示的其他风险 。 除专用合同条款下述注明的“风险范围以外合同价格的调整方法”外均为“综合单价包含的风险范围”。上述内容仅为需明示的“综合单价包含的风险范围”但不限于此。风险费用的计算方法： 本合同价格采用工程量清单计价方式确定；承包人投标报价时，充分考虑风险范围自行确定风险系数并自主报价，且不得减少工程造价的构成，合同风险范围内的所有费用已全部计入在签约合同价内，施工过程和竣工结算时风险范围内合同价格不再计算调整。 风险费用的计算方法：承包人在投标报价时知晓上述风险范围，已经考虑相应的风险费用并已计入报价 。 风险范围以外合同价格的调整方法： 图纸变更须经发包人同意，实际变更按实调整，其增减部分按投标价执行，竣工后由审计部门核定。 ⑴设计变更、工程签证的调整办法，（*）合同履行期间，工程变更（包括设计变更）或招标工程量清单的工程量偏差（或项目特征描述不符或缺项）引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化，其调整原则为：a、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；b、已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价c、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、专用合同条款约定的材料价格调整方法和中标价/标底价作同比例让利提出适当的变更工程项目单价调整结算（中标价或招标控制价中的预留金、暂列金额、暂估价部分应扣除） 。 （*）合同履行期间，*场价格波动引起人工、机械、材料等价格变化的，不予调整。 （*）合同履行期间，法律法规变化引起规费和税金变化的：①相关规费承包人必须按有关部门规定要求先行代缴，工程结算时在规定范围内不高于招标文件规定比例审计后计取；其中工程排污费在工程竣工结算时，按环保部门实际收取排污费凭证按实结算；如有文件规定取消或减免相关规费，则在结算时予以扣除。②税金按照***工程造价管理处最新发布的相关税金文件执行。 （*）工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，除合同约定措施项目包干外，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照计价规范相应条款规定调整措施项目费。如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利 ； 其他说明事项： ⑴总承包服务费 ①总承包服务费:总承包人为配合协调发包人进行的专业工程分包，发包人自行采购的设备、材料等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用 。 ②承包人负责整个项目的施工总承包管理工作，并为专业工程分包提供施工配合工作。包括但不限于：为各专业分包单位提供已有的、可以利用的脚手架、垂直运输设施、仓储设施、安全保卫等 。 ③发包人指定的专业工程分包，承包人按照招标文件给定计算基数，自报费率，总承包管理费计入报价中，竣工结算时按照分包工程合同价调整计算基数，费率不予调整。承包人自行分包项目的总承包管理费不计列，由承包人与分包单位自行商议 。 ⑵因承包人原因导致相应重检费用或发生其他检测费用等，由承包人自行承担 。 ⑶围堰、便桥、临时道路等（如有时）所有费用均由承包人承担，此项包干结算时不予调整 。 ⑷垂直运输费、脚手架费（如有时）等措施费用一次性包干，中标后承包人提交施工方案报监理、发包人审批，但是不涉及相关费用的调整 。 ⑸降水费用，承包人根据招标文件及相关资料并进行现场踏勘后报价，充分考虑一切相关降水费、风险，此项包干结算时不予调整 ；排水费为现场所有的坑、塘等积水排除，由承包人自行探勘现场，考虑需排水量和排水方式，此项包干，结算时不作调整 。 ⑹高压杆线保护、模板、大型机械设备进出场及安拆和绿化恢复等包干使用，结算时不予以调整 。 未尽事宜，由发承包双方协商解决，协商解决不能达成一致意见的按合同争议解决办法处理 。 如发生风险范围以外合同价格调整因素，承包人应按相关规定和本合同约定条款及时申报，经监理人审核，发包人批准，最终审计部门审定（竣工结算时） 。 *、总价合同。 总价包含的风险范围：不采用 。 风险费用的计算方法：/ 。 风险范围以外合同价格的调整方法：/ 。 *、其他价格方式：/ 。 **.* 预付款 **.*.* 预付款的支付 预付款支付比例或金额：/ 。 预付款支付期限：/ 。 预付款扣回的方式：/ 。 **.*.* 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限：/ 。 预付款担保的形式为：/ 。 **.* 计量 **.*.* 计量原则 工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB*****-****）及对应的****版计量规范、《**省建设工程费用定额》（****年版）、《**省*政工程计价定额》（****版）等 。 **.*.* 计量周期 关于计量周期的约定：按工程形象进度分段计量 。 **.*.* 单价合同的计量 关于单价合同计量的约定： （*）计量范围与要求 ①只能对工程量清单、变更工程、计日工等合同规定支付的项目计量，此范围以外的不得进行计量 ； ②计量必须严格按合同规定的方法、范围、内容、单位进行 ； ③工程质量未经检验或检验不合格的，不得计量；因承包人原因造成返工的工程量不予计量 ； ④无论一般的和当地的习惯如何，除合同中另有规定，工程的计量应以净值为准。因此，属于承包人超出设计图纸范围的工程量不予计量 。 （*）计量方法: 按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB*****-****）及对应的****版计量规范要求计量； **.*.* 总价合同的计量 关于总价合同计量的约定：不采用 。 **.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.* 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不采用 。 **.*.* 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序：/ 。 **.* 工程进度款支付 **.*.* 付款周期 关于付款周期的约定：预付款为合同总价**%，待工程机械、人工进场后支付（付款前乙方须提供等额的基本账户开户银行出具付款保函作为担保，有效期至相关职能部门全部竣工验收合格）；工程竣工验收合格并移交相关部门后付至合同价的**%，同时扣回已付的预付款；第三方审计部门审计结束后付至审定价的**%，余款待质保期满一次性付清（以上进度支付付款均不包含利息及增项或签证应支付的费用，变更或增项应支付的费用待工程审计结束后纳入工程审定价内支付，也不包含预留金和暂列金额及暂估价，施工单位凭税务部门增值税专用正式发票支取工程款）。 **.*.* 进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定：按专用合同条款第**.*.*项〔付款周期〕的约定，及时提交进度付款申请单。但如发生合同内调减的工程量，由发包人核实后，在同期工程款支付中予以全部扣除 。 **.*.* 进度付款申请单的提交 （*）单价合同进度付款申请单提交的约定：单价合同进度付款申请单，按照专用合同条款第**.*.*项〔单价合同的计量〕约定及时向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料 。 （*）总价合同进度付款申请单提交的约定：不采用 。 （*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。 **.*.* 进度款审核和支付 （*）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后*天内完成审查并报送发包人 。 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到监理人报送经其审查的承包人进度付款申请单以及相关资料后*天内完成审批并签发进度款支付证书 。 （*）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后**天内完成支付 。 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：本条通用合同条款不适用该项目 。 **.*.* 支付分解表的编制 *、总价合同支付分解表的编制与审批：不采用 。 *、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：本条通用合同条款不适用该项目 。 验收和工程试车 **.* 分部分项工程验收 **.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前** 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：** 小时。 **.* 竣工验收 **.*.*竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定：按管理部门有关要求，其它 按通用合同条款执行 。 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：本条通用合同条款不适用该项目 。 **.*.*移交、接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款执行 。 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：本条通用合同条款不适用该项目 。 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，承包人应向发包人支付****元的违约金。 **.* 工程试车 **.*.* 试车程序 工程试车内容：/ 。 （*）单机无负荷试车费用由/ 承担； （*）无负荷联动试车费用由/ 承担。 **.*.* 投料试车 关于投料试车相关事项的约定：/ 。 **.* 竣工退场 **.*.* 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限：*、 工程完成后，承包人应负责临时设施拆除，建筑垃圾清运及施工场地清理平整等，承包人未按发包人或监理人指定的时间拆除临时设施、建筑垃圾清运（含运距、运输、堆置、弃置等处理费用及渣土等有权部门规定的各项有关费用）及清理完场地的，承包人除承担清理费用外（场地清理 *万元，临时设施拆除费用按实双倍计算扣除）每延迟一天交纳违约金 **** 元； *、 如承包人在工程完成后一周内未将建筑垃圾、生活垃圾清运的，发包人有权安排其他单位进行清运，除按照第 * 条进行处罚外，对发包人安排清运产生的全部费用发包人将从承包人工程款中双倍扣除。 竣工结算 **.* 竣工结算申请 承包人提交竣工结算申请单的期限：应满足专用合同条款第**.*.*项〔付款周期〕中相应时间节点要求 。 竣工结算申请单应包括的内容：除按通用合同条款执行外，尚应提交相关的资料清单，包括但不限于（*）竣工结算书原件、工程量计算书原件及电子文件；（*）施工合同原件、中标通知书复印件（原件备查）；（*）招标文件、招标答疑、投标文件原件及电子文件；（*）施工图纸、竣工图纸（蓝图）及电子文件；（*）竣工资料原件（包括开竣工报告、分部分项工程验收记录以及材料检测等资料，经监理核查装订成册，拟报档案管存档的资料）；（*）设计变更、工程签证、图纸会审、会议纪要等结算资料；（*）电子录像及照片；（*）甲供材料结算单、水电费注销（如有）；（*）其他需要的资料。资料清单一式不少于*份 。 **.* 竣工结算审核 发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到竣工结算申请单后及时认真细致地完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经其审核的竣工结算申请单后及时初审并签署意见后报***审计局进行全面审计，最终根据***审计局出具的审计报告时间，结合专用合同条款第**.*.*项〔付款周期〕的约定，发包人审批竣工付款申请单。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单 。 承包人必须为审计工作的顺利进行提供方便，审计工作完成后，承包人应在一个月内对审计结果进行书面确认，如逾期视同承包人认可审计结果 。 如因承包人提交的工程结算资料不完整，或者承包人不积极配合审计工作，或者承包人未及时确认审计结果，导致出具审核报告的时间延误，相应责任由承包人承担 。 发包人完成竣工付款的期限：本条通用条款不适用该项目，按专用合同条款第**.*.*项〔付款周期〕的约定执行 。 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第**条〔争议解决〕约定处理 。 **.* 最终结清 **.*.* 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数：不少于*份 。 承包人提交最终结清申请单的期限：按通用条款执行 。 **.*.* 最终结清证书和支付 （*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款执行 。 （*）发包人完成支付的期限：本条通用条款不适用该项目，按专用合同条款第**.*.*项〔付款周期〕的约定执行 。 缺陷责任期与保修 **.*缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限：*年。 **.*.* 缺陷责任期终止：按通用条款执行 。 **.* 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定：是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。 **.*.* 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第（*）种方式： （*）质量保证金保函，保证金额为：/ ； （*）* %的工程款； （*）其他方式:/ 。 **.*.* 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第（*）种方式： （*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； （*）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； （*）其他扣留方式:/ 。 关于质量保证金的补充约定：不采用 。 **.*保修 **.*.* 保修责任 工程保修期为：按附件*《工程质量保修书》约定执行 。 **.*.* 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按附件*《工程质量保修书》约定执行 。 违约 **.* 发包人违约 **.*.*发包人违约的情形 发包人违约的其他情形：/ 。 **.*.* 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法： （*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：工期顺延但不补偿费用 。 （*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发生时双方另行商定，但不记取延期利息。 （*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人不承担违约责任，承包人在投标报价时已慎重考虑可能发生的风险 。 （*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/ 。 （*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/ 。 （*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/ 。 （*）其他：/ 。 **.*.* 因发包人违约解除合同 承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满*** 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 **.* 承包人违约 **.*.* 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形： （*）上道工序未经验收不得进入下道工序，否则视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金不少于****元/次。各道工序施工质量无论是否通过监理工程师的验收确认，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任 。 （*）因承包人原因被责令停工和返工的，除无条件及时整改外，承包人须向发包人支付违约金不低于****元/次 。 （*）因承包人提供的竣工资料原因影响工程正常竣工验收的，每延迟一天，承包人应向发包人支付****元的违约金 。 （*）施工期间因承包人原因发生质量和安全事故，承包人除承担责任外，还必须承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此造成后续工程延期费用，并承担由此给发包人所造成的经济损失 。 （*）被有关部门检查通报批评的，除立即无条件整改外，承包人须向发包人支付违约金不低于****元/次 。 **.*.*承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法： 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：不允许。 （*）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的如材料和工程设备采购前不通知发包人跟踪的或未按发包人（或监理人）要求提供样品的，发包人有权拒绝该材料和工程设备进场；如进场材料未经有资质的检测机构检测并检测合格，在结算时对该部分材料和人工及工程设备等费用不予计量；如果承包人未报经发包人和监理工程师共同签证核对即自行采购材料和工程设备，后再报发包人和监理工程师共同签证确认材料和工程设备价款的，如发包人或监理工程师不同意，则结算时不予计量；无论任何原因，出现不合格材料和工程设备用于本工程的情况，均不解除承包人所负的工程全面质量责任，承包人须在发包人指定时间内自费把任何被拒绝使用的材料和工程设备运离工地并承担更换材料和工程设备的一切损失，直至验收达标，因此造成工期延误的，承包人承担工期延误的违约责任。在任何情况下，承包人不得以异议未解决为由拖延施工，否则由此造成的一切后果及责任均由承包人承担，且承包人须向发包人支付违约金不低于****元/次 。 （*）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：凡经验收工程质量不符合合同要求的，承包人必须自费返工，由此而造成一切经济损失由承包人承担，需要鉴定的部分由承包人承担鉴定费用，因返工而造成工期延误的要执行工期违约处罚条款。工程二次验收工程质量仍不符合合同要求的，发包人有权对承包人索赔不少于人民币****元的违约金；工程质量出现严重问题，经返工修复后工程质量仍不符合合同要求无法通过验收的，或已经完成但工程质量不符合合同要求并拒绝返工修复的，视承包人违约，发包人有权单方面解除合同，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。质量保修期内，由于承包人原因造成工程质量出现严重问题，发包人有权对承包人索赔不少于人民币*万元的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失，且发包人有权延期支付工程款 。 （*）承包人违反第*.*款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：承包人向发包人支付违约金不少于****元/次 。 （*）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：按专用合同条款第*.*.*项执行 ，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。 （*）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：发包人可以直接委托他人修缮，修缮费用按相关现行**省计价表的两倍计算从承包人的工程质量保证金中支出，并承担鉴定及维修费用，不足部分发包人有权另行追索 。 （*）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：属于承包人单方违约行为，发包人有权单方解除合同，并将承包人清退出场，且承包人还须向发包人支付违约金不少于*万元，同时承包人还应赔偿由此给发包人和相关第三方造成的全部经济损失 ，由此更换施工单位造成的一切损失也由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，发包人有权对承包人索赔每天不少于人民币*仟元的违约金。 （*）承包人必须服从发包人、监理工程师及有关管理部门的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改；有偷工减料现象及不符合规范的施工和质量问题发现一次由承包人支付违约金人民币*仟元，并及时整改返工，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责，工期不予索赔。 （*）如因承包人原因未达到工程竣工验收要求，延误了工期，需要监理单位再对工程施工**监理服务期的，则由承包人按延误天数，按发包人与监理单位签订的监理费用按合同工期（发包人及监理工程师签证的可顺延工期相应顺延）折算的每天费用支付其监理费用。 （**）在施工过程、工程移交中以及质量保修期内，由于承包人原因出现的质量问题、安全事故或其它原因，受到报纸，电视、网络等媒体的曝光或政府有关部门的通报，给本工程及发包人社会形象造成严重负面影响时，发包人可向承包人索赔不少于人民币*万元的名誉损失费，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。 （**）工程竣工验收合格后**日内，承包人应将工程交付发包人，每延迟一天承包人交纳违约金人民币*仟元。 （**）承包人在投标文件中所列及的所有事项，都视为是对发包人及本工程的承诺，施工过程中若发现未经发包人同意而实际操作与投标文件不一致的情况，发包人将视情况给予违约处理。 （**）承包人财产被有关部门查封、扣押、冻结、拍卖、变卖及承包人发生合并、分立、破产等经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为或者承包人无资金能力等原因，引起的暂停施工或工期延误或影响工程进度和工程交付的，属于承包人单方违约行为，发包人有权单方解除合同，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失；将承包人清退出场，如安排其他施工单位进场施工，由此更换施工单位造成的一切损失也由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，发包人有权对承包人索赔每天不少于人民币*仟元的违约金。 （**）在履行合同过程中，因承包人违约必须用现金向发包人交纳违约金，如承包人不及时交纳违约金，责任由承包人承担，发包人有权拒付工程款，或从当期工程款或履约保证金中双倍扣回。 （**）承包人未能按照合同约定履行其他义务的：视为承包人违约，届时根据具体情况，予以处理及处罚 。 **.*.* 因承包人违约解除合同 *、关于承包人违约解除合同的特别约定：除按本合同的相关违约约定执行外，同时承包人还应赔偿因此而给发包人和相关第三方造成的全部经济损失，发包人并将此行为上报当地建设行政主管部门。 *、有下列情况发包人可单独自行解除协议： （*）承包人的组织队伍及技术力量不能满足投标文件的要求，并经发包人三次告知均未达到任何效果。 （*）对发包人及监理人发现的同一质量问题、安全问题及进度问题连续两次发函要求整改且具不执行。 （*）承包人施工人员攻击政府机关、行政事业单位、执法人员及普通居民等违法行为不予制止。 （*）工期延误一个月以上，且无任何进展。 （*）无故停工 * 天以上，且发包人要求复工具不复工的。 （*）合同中规定的其他行为及违反法律法规规定的情况。 *、发包人单独解除协议的形式：已书面告知承包人。 *、承包人在接到发包人单方解除通知后应立即退场并对已完成的工作量进行清算，清算按照合同中约定的内容执行，对于已进场且未用于工程中的材料及已预订的材料不予清算由承包人自行承担。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。 不可抗力 **.* 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：国家权威部门发布且被界定为灾害的洪水、风灾、雪灾等；离子辐射或放射性污染；以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行坠落；因适用法律的变更或任何适用的后续法律的颁布所导致本合同的履行不再合法 。 **.* 因不可抗力解除合同 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后** 天内完成款项的支付。 保险 **.* 工程保险 关于工程保险的特别约定：发包人委托承包人办理工程一切险和施工场地内自有人员及第三人人员生命财产保险；委托承包人为运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备办理保险。有关发包人委托其办理的投保费用，承包人已综合考虑在投标报价中 。 **.* 其他保险 关于其他保险的约定： （*）承包人须依法对其应投保的人身、财产（包括但不限于对本工程施工作业人员的生命财产和施工机械设备）办理保险，并支付保险费用 。 （*）承包人须对进入施工现场人员的意外或伤亡负全部责任。发包人对包括但不限于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出 。 （*）承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡及财产损坏负费用、损失、索偿或诉讼等法律责任，并须保障发包人免负该等责任，除非有关伤亡是发包人所引致的 。 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是 。 **.* 通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行 。 争议解决 **.* 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/ 。 **.*.* 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定：/ 。 选定争议评审员的期限：/ 。 争议评审小组成员的报酬承担方式：/ 。 其他事项的约定：/ 。 **.*.* 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定：/ 。 **.*仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决： （*）向/ 仲裁委员会申请仲裁； （*）向****** 人民法院起诉。 **.补充条款 **.*本合同实施过程中，所有应由承包人负责又需发包人派驻代表/监理审批或确认的事情均不能免除或减轻承包人应负的合同责任。 **.*承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度，并及时发放雇员工资，如造成民工上访及其它突发事件或公共事件给发包人造成不良社会影响的或引发纠纷的，承包人自愿接受人民币****元/次的违约金（从工程款或履约保证金中扣除），同时承包人接受上级行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。如发生拖欠且造成*人以上集体上访的，或承包人组织的施工人员以农民工工资拖欠为由投诉并影响发包人正常工作秩序，发包人有权同相关部门协调从承包人预交的农民工工资保证金中直接支付，不足部分发包人有权从承包人的工程款中预提部分资金用于发放员工工资（含农民工工资），同时承包人还应承担由此给发包人所造成的连带法律责任和经济损失。 **.*对承包人因违约应支付的违约金，发包人有权从履约保证金中及时扣除，且承包人需及时重新补足履约保证金，或发包人有权从当期节点付款时扣除。 **.*安全文明工地特别要求 （*）承包人在施工现场应封闭施工，必须设置警示牌等，出入口处应悬挂横幅宣传标语。 （*）承包人必须保证施工现场周边道路畅通，有合规且明确清晰的交通导向，增设护栏、夜间反光标识等。 （*）承包人车辆及机械设备等应醒目地标注承包人名称，现场须配置冲洗台。 （*）承包人必须保证临时通道始终平整、无扬尘状态，指定专人维护与保养，如因承包人维保不及时、不到位，导致附近单位、居民、过往行人等投诉或新闻媒体曝光或发生严重交通堵塞，视为承包人违约，承包人需承担由此产生的一切后果和费用，且须向发包人支付违约金不低于****元/次。如因该等原因导致第三人人身伤害或财产损失，一切责任及费用由承包人自行承担。 （*）承包人必须采取措施，确保施工现场始终无扬尘，如因承包人保护措施不到位，导致附近单位、居民或过往行人等投诉，承包人无条件按发包人要求限期完成整改，同时向发包人支付违约金****元/次，累计超过*次及以上的，承包人无条件停工整顿并向发包人支付违约金****元/次。 （*）承包人施工过程中产生的砼、碎石等余料、废料不得随意倾倒，更不得拌入种植土中，一旦发现，承包人应无条件返工并向发包人支付违约金不低于****元/次。 （*）检查井、雨水口、排水沟等位置，承包人在实施过程中，须有安全防护措施并设置警示标志或路障等，确保施工安全。如发生此类安全事故，承包人承担一切责任和费用。 **.* 关于通用合同条款的说明 （*）**.*.* 变更估价程序 承包人应在收到变更指示后**天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后*天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后**天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，不视为认可承包人提交的变更估价申请。 “因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付”条款，不适合本合同。 （*）**.*计日工 “计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款”条款，不适合本合同。 （*）**.* 对承包人索赔的处理 “承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付”条款，不适合本合同； **.*承包人应根据省、*建设工程管理规定对工程资料进行归档管理，严格依据规范做好实测实量工作，确保资料公正客观、填写规范、数据准确。 **.*承包人应严格按照已批准的《施工技术方案》予以施工，如需调整需按本合同约定及时向发包人提出申请，并经批准后方可实施。发包人将按照经批准实施的《施工技术方案》对照实际完成工程量的质量、进度等进行检查核实 ，如达不到经批准实施的《施工技术方案》要求的，视为承包人违约，发包人将予以处罚，同时承包人应无条件返工、修复至满足设计要求为止，并承担由此产生的一切费用。 **.*其他约定：*、承包人绿化部分施工前必须为本项目专门配置*万元以上的修剪等设备； *、承包必须按照附件**“绿化养护(两年)管理作业要求”进行养护管理，未按要求养护的，发包人有权直接安排人员进行养护管理，费用计入质量保修金中扣除，承包人不得有异议。 **.* 约定：*、有下列行为的发包人有权擅自解除协议，对发包人造成损失的发包人有权进行索赔： （*）发包人在无违约责任的情况下，承包人擅自一周停工的，发包人有权单方面解除合同或安排其他施工队伍进场施工，施工费用从承包人工程款中扣除。如承包人擅自停工对发包人造成的损失，发包人有权追偿。 （*）、承包人施工进度缓慢或消极怠工，发包人或监理人认为承包人无法在合同工期内完成，发包人有权另行安排施工队进场施工，施工费用从承包人工程款中扣除。 （*）、承包人必须服从现场发包人现场代表、监理人的调解或指挥，不得野蛮施工。如三次警告无效后，发包人有权单方面解除合同。 （*）、承包人不得以任何理由煽动施工人员攻击公务人员或行政机关，如有发现甲方可以单方面解除合同。 *、合同及其附件中涉及的相关经济处罚，发包人工程部签字盖章生效，不需乙方及监理签字确认。 *、所有往来文件必须采用 A* 纸打印，手写的一律视为无效文件（人员签名除外）。 *、承包人必须按有关法规政策及时足额发放农民工工资，办理相关保险，因拖欠发农民工工资及欠缴相关保险，导致农民工上访闹事，承包人须积极协调，如承包人不能有效处理，发包人可自行处理，所产生的费用从承包人工程款中扣除，还有权要求承包人承担因此给发包人造成的一切损失。 *、施工过程中因变更产生的费用均经最终审计后支付，过程中不予支付。 *、在施工过程中，如遇阻工承包人需自行协调。对此造成的工程延误，由承包人书面向发包人申请，发包人批准后，方可对延误的工期给予顺延，但费用不予索赔。如发包人要求承包人继续施工的承包人应积极配合施工，如承包人不予施工的按照无故停工处理。 *、因承包人在施工过程中造成他人经济损失及人身损失由承包人自行承担。 工程质量保修书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 发包人和承包人根据《中华人民**国建筑法》和《建设工程质量管理条例》， 经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 本合同承包范围以及合同范围外增加的全部工程内容为保修内容。 。 二、质量保修期 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： *．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； *.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为* 年； *．装修工程为* 年； *.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年； *.供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期； *.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年； *.其他项目保修期限约定如下：本工程质保期 *年。 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 三、缺陷责任期 工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 四、质量保修责任 *.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 *天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 *.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 *.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 *.质量保修完成后，由发包人组织验收 五、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 六、双方约定的其他工程质量保修事项：按照中华人民**国建设部第 ** 号令《房屋建筑工程质量保修办法》规定执行。 工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 发包人(公章)：承包人(公章)： 地 址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 账 号：账号：邮政编码：邮政编码： 第*章采购需求及技术要求 全费用工程量清单 工程名称：景观绿化 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 **** 绿化工程 * ****** 绿地整理 * * ************ 整理绿化用地 *、找平找坡要求：整理绿化用地，达到种植要求 m* **** * ************ 绿地起坡造型 *、回填土质要求：符合种植要求 *、取土运距：外购土 *、起坡平均高度：符合图纸要求 m* *** ****** 栽植花木 * * ************ 栽植乔木 *、种类：榉树 *、胸径或干径：**cm *、株高、冠径：H=*m，P=*.*m *、养护期：三级养护**个月 *、备注：全冠,树形饱满优美,三主分枝以上,保留四级分叉,分枝点*.*m 株 ** * ************ 栽植灌木 *、种类：红叶石楠球 *、冠丛高：*.*m *、蓬径：*.*m *、养护期：三级养护**个月 *、备注：球形饱满 株 * * ************ 喷播植草（灌木）籽 *、草(灌木)籽种类：百慕大混播黑麦草 *、养护期：三级养护**个月 m* **** 工程名称：道路工程 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 **** 土石方工程 * * ************ 挖一般土方 *、土壤类别：详见地勘报告 *、弃土外运：投标单位自行考虑 m* ***.** * ************ 回填方 *、填方材料品种：一般土方 *、填方来源、运距：外购土方工程量暂定，结算按实记取 m* **** **** 沥青道路工程 * * ************ 路床（槽）整形 *、部位：路基位置 m* ****.** * ************ 碎石 *、石料规格：碎石垫层 *、厚度：**cm m* ****.** * ************ 水泥混凝土垫层 *、混凝土强度等级：C** *、厚度：***mm *、嵌缝材料：详见图纸 m* ****.** * ************ 封层 *、材料品种：改性乳化沥青 m* ****.** * ************ 沥青混凝土 *、沥青品种：AC-**C细粒式沥青混凝土 *、厚度：**mm m* ****.** **** 路牙 * * ************ 安砌侧石 *、材料品种、规格：截面***x***芝麻灰花岗岩立道牙 *、基础、垫层：材料品种、厚度：***厚C**细石混凝土 *、碎石垫层***mm *、素土夯实 m ***.* 工程名称：道路工程 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 * ************ 台阶 *、踏步高、宽：高**cm，宽**cm *、石材贴面（与现有台阶一致） *、**厚*:*水泥砂浆 *、***C**砼垫层/ *、***厚碎石垫层 *、素土夯实 m* **.* **** 交通管理设施 * ** ************ 挖一般土方 *、土壤类别：详见地勘报告 *、弃土外运：投标单位自行考虑 m* *.** ** ************ 垫层 *、垫层材料种类、配合比、厚度：碎石垫层 m* *.** ** ************ 独立基础 *、混凝土种类：商品混凝土 *、混凝土强度等级：C** *、部位：此清单包含模板 m* *.** ** ************ 现浇构件钢筋 *、钢筋种类、规格：详见图纸 t *.*** ** ************ 标杆 *、单柱形标志板 *、投标单位要结合图纸施工要求，将此标志板所包含的辅材全部包含在报价内。达到验收要求 项 * ** ************ 标记 *、材料品种：热熔标线 *、类型：消防通道禁止停车 个 ** ** ************ 标记 *、材料品种：热熔标线 *、类型：一个执行箭头 个 * ** ************ 横道线 *、材料品种：热熔标线 *、形式：人行横道线 m* *.** 工程名称：道路工程 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 ** ************ 标线 *、材料品种：热熔标线 *、线型：停止线、边缘线、中心黄线、消防停车四周标线 m *** 工程名称：雨污水 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 **** 管网工程（污水） * * ************ 挖沟槽土方 *、土壤类别：详见地质勘察报告 *、弃土运距：土方外运费用，由承包人综合考虑，不因距离远近及运输难易调整报价 m* ***.** * ************ 回填方 *、密实度要求：达到图纸设计要求 *、填方材料品种：达到图纸设计要求 m* ***.** * ************ 塑料管 *、垫层、基础材质及厚度：***mm中粗砂垫层 *、材质及规格：HDPE波纹管(SN*级),DN*** *、连接形式：详见图纸 *、铺设深度：详见图纸 *、管道检验及试验要求：满足图纸要求 m **.* * ************ 砖检查井 *、苏S**-****-*** *、投标单位根据图纸要求对井的深度综合考虑报价 座 ** **** 管网工程（雨水） * * ************ 挖沟槽土方 *、土壤类别：详见地质勘察报告 *、弃土运距：土方外运费用，由承包人综合考虑，不因距离远近及运输难易调整报价 m* ****.** * ************ 回填方 *、密实度要求：达到图纸设计要求 *、填方材料品种：达到图纸设计要求 m* ****.** 工程名称：雨污水 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 * ************ 塑料管(雨水连接管) *、垫层、基础材质及厚度：***mm中粗砂垫层 *、材质及规格：HDPE波纹管(SN*级),DN*** *、连接形式：详见图纸 *、铺设深度：详见图纸 *、管道检验及试验要求：满足图纸要求 m ***.* * ************ 塑料管 *、垫层、基础材质及厚度：***mm中粗砂垫层 *、材质及规格：HDPE波纹管(SN*级),DN*** *、连接形式：详见图纸 *、铺设深度：详见图纸 *、管道检验及试验要求：满足图纸要求 m ***.* * ************ 塑料管 *、垫层、基础材质及厚度：***mm中粗砂垫层 *、材质及规格：HDPE波纹管(SN*级),DN*** *、连接形式：详见图纸 *、铺设深度：详见图纸 *、管道检验及试验要求：满足图纸要求 m **.* ** ************ 塑料管 *、垫层、基础材质及厚度：***mm中粗砂垫层 *、材质及规格：HDPE波纹管(SN*级),DN*** *、连接形式：详见图纸 *、铺设深度：详见图纸 *、管道检验及试验要求：满足图纸要求 m **.* 工程名称：雨污水 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 ** ************ 塑料管 *、垫层、基础材质及厚度：***mm中粗砂垫层 *、材质及规格：HDPE波纹管(SN*级),DN*** *、连接形式：详见图纸 *、铺设深度：详见图纸 *、管道检验及试验要求：满足图纸要求 m ***.* ** ************ 砖检查井 *、苏S**-****-*** *、投标单位根据图纸要求对井的深度综合考虑报价 座 ** ** ************ 砖检查井 *、苏S**-****-*** *、投标单位根据图纸要求对井的深度综合考虑报价 座 * ** ************ 砖检查井 *、苏S**-****-*** *、投标单位根据图纸要求对井的深度综合考虑报价 座 * ** ************ 砖检查井 *、苏S**-****-*** *、投标单位根据图纸要求对井的深度综合考虑报价 座 * ** ************ 雨水口 *、乙型单箅雨水口,雨水口采用铸铁盖板，做法参见图集苏S**-****-***《给水排水图集》 座 ** 工程名称：吊顶装修 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 * ************ 吊顶天棚 *、吊顶形式、吊杆规格、高度：∅*丝杆M*膨胀螺栓固定@***-***mm *、龙骨材料种类、规格、中距：上层暗架龙骨下层铝扣板专用卡式龙骨 *、面层材料品种、规格、：铝扣板吊顶 ********mm *、离地高度：投标单位根据图纸要求施工，综合考虑离地高度对投标价格造成的浮动，竣工结算时不因离地高度的不同改变投标价格 m* ***.** * ************ 吊顶天棚 *、吊顶形式、吊杆规格、高度：∅*丝杆M*膨胀螺栓固定@***-***mm *、龙骨材料种类、规格、中距：上层暗架龙骨下层铝扣板专用卡式龙骨 *、面层材料品种、规格、：铝扣板吊顶 *******mm *、离地高度：投标单位根据图纸要求施工，综合考虑离地高度对投标价格造成的浮动，竣工结算时不因离地高度的不同改变投标价格 m* *** 工程名称：吊顶装修 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 * ************ 吊顶天棚 *、吊顶形式、吊杆规格、高度：M*拉爆吊杆 *、龙骨材料种类、规格、中距：CS**轻钢主龙骨，CS**轻钢副龙骨 *、面层材料品种、规格、：双层*.*石膏板 *、离地高度：投标单位根据图纸要求施工，综合考虑离地高度对投标价格造成的浮动，竣工结算时不因离地高度的不同改变投标价格 *、备注：石膏板伸缩缝节点综合考虑在本清单内，投标单位根据图纸自主报价 m* ***.** * ************ 木窗帘盒 *、窗帘盒材质、规格：**mmB*级阻燃板内板，防水石膏板面板 *、位置：铝扣板吊顶处 m **.** * ************ 木窗帘盒 *、窗帘盒材质、规格：**mmB*级阻燃板内板，防水石膏板面板 *、位置：石膏板吊顶处 m **.* * ************ 抹灰面油漆 *、基层类型：石膏板 *、刮腻子遍数：三遍腻子打磨 *、油漆品种、刷漆遍数：白色无机水性涂料，一遍底漆两遍面漆。 m* ***.* * ************ 块料楼地面 *、结合层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆 *、面层材料品种、规格、颜色：*******防滑地砖 m* ***.** 工程名称：吊顶装修 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 * ************ 实心砖墙 *、砖品种、规格、强度等级：详见图纸 *、墙体类型：内墙 *、砂浆强度等级、配合比：详见图纸 m* *.* * ************ 墙面一般抹灰 *、墙体类型：内墙 *、面层厚度、砂浆配合比：详见图纸 m* **.** ** ************ 抹灰面油漆 *、基层类型：抹灰面 *、腻子种类：详见图纸 *、刮腻子遍数：详见图纸 *、油漆品种、刷漆遍数：详见图纸 m* **.** ** ************ 砖砌体拆除 *、砌体名称：内隔墙 *、砌体材质：投标单位现场勘察 *、垃圾外运至场地外，现场清理干净 m* **.** 工程名称：消防、室外给水 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 * 给水工程 * ************ 复合管 *、介质：给水 *、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管、DN*** *.*MPa *、连接形式：电熔 *、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗 m ***.* * ************ 复合管 *、介质：给水 *、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管、DN*** *.*MPa *、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗 m **.* * ************ 复合管 *、介质：给水 *、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管、DN** *.*MPa *、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗 m *.* * ************ 复合管 *、介质：给水 *、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管、DN** *.*MPa *、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗 m *.* * ************ 复合管 *、介质：给水 *、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管、DN** *.*MPa *、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗 m **.* * ************ 复合管 *、介质：给水 *、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管、DN** *.*MPa *、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗 m **.* 工程名称：消防、室外给水 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 * ************ 复合管 *、介质：给水 *、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管、DN** *.*MPa *、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗 m **.* * ************ 复合管 *、介质：给水 *、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管、DN** *.*MPa *、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗 m **.* * ************ 螺纹阀门 *、类型：闸阀 *、规格、压力等级：DN** *、连接方式：螺纹连接 个 * ** ************ 焊接法兰阀门 *、类型：闸阀 *、规格、压力等级：DN** *、连接方式：法兰连接 个 * ** ************ 焊接法兰阀门 *、类型：闸阀 *、规格、压力等级：DN*** *、连接方式：法兰连接 个 * ** ************ 焊接法兰阀门 *、类型：闸阀 *、规格、压力等级：DN*** *、连接方式：法兰连接 个 * ** ************ 焊接法兰阀门 *、类型：防污隔断阀 *、规格、压力等级：DN*** *、焊接方法：法兰连接 个 * ** ************ 焊接法兰阀门 *、类型：防污隔断阀 *、规格、压力等级：DN*** *、焊接方法：法兰连接 个 * ** ************ 螺纹阀门 *、类型：防污隔断阀 *、规格、压力等级：DN** *、焊接方法：法兰连接 个 * 工程名称：消防、室外给水 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 ** ************ 螺纹阀门 *、类型：截止阀 *、规格、压力等级：DN** *、焊接方法：法兰连接 个 * ** ************ 水表 *、安装部位：室外 *、型号、规格：DN** *、连接方式：螺纹 组(个) * ** ************ 水表 *、安装部位：室外 *、型号、规格：DN** *、连接方式：螺纹 组(个) * ** ************ 水表 *、安装部位：室外 *、型号、规格：DN** *、连接方式：法兰连接 组(个) * ** ************ 水表 *、安装部位：室外 *、型号、规格：DN*** *、连接方式：法兰连接 组(个) * ** ************ 水表 *、安装部位：室外 *、型号、规格：DN*** *、连接方式：法兰连接 组(个) * ** ************ 给、排水附（配）件 *、名称：绿化灌溉洒水栓 *、型号、规格：DN** 个(组) * ** ************ 水表井 *、名称：水表井 *、具体做法详见图纸及规范要求 座 * ** ************ 管沟土方 *、挖沟深度：人行道*.*m；车行道*.*m m* * **** 消防工程 * ** ************ 复合管 *、介质：消防 *、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管、DN*** *.*MPa *、连接形式：电熔 *、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗 m ***.* 工程名称：消防、室外给水 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 ** ************ 焊接法兰阀门 *、类型：闸阀 *、规格、压力等级：DN*** *、连接方式：法兰连接 个 ** ** ************ 消防水泵接合器 *、安装部位：室外 *、型号、规格：地上式浅型 DN*** 套 * ** ************ 砌筑井 *、名称及厚度：阀门井 座 ** ** ************ 管沟土方 *、挖沟深度：人行道*.*m；车行道*.*m m* **.** 工程名称：视频监控系统 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 **** 前端设备 * * ************ 监控摄像设备 *、名称：全彩网络枪机 *、类别：H***高清***W像素，POE供电，内置LED补光机，防护等级不低于IP**；有效像素 ********* *、安装方式：支架 墙面安装 台 * * ************ 监控摄像设备 *、名称：半球形全彩网络枪机 *、类别：H***高清***W像素，POE供电，内置LED补光机；有效像素 ********* *、安装方式：吸顶 台 ** * ************ 监控摄像设备 *、名称：电梯专用鱼眼网络摄像机 *、类别：H***高清***W像素，鱼眼原图，***全景模式 *、安装方式：吸顶 台 * **** 传输设备部分 * * ************ 接入交换机 *、名称：*口千兆接入交换机 *、路数：*个**/***/**** Base-T接口 台(套) * * ************ 接入交换机 *、名称：**口千兆POE聚汇交换机 *、路数：**个**/***/**** Base-T接口，包转发率≥**Mpps，支持IPv*和IPv*的三层路由功能，支持STP/RSTP/MSTP协议 台(套) * * ************ 收发器 *、名称：千兆光纤收发器A/B *、规格：*光纤口，*网络口千兆单模光纤收发器，IEEE***,*U Fast Ethernet 台(套) * 工程名称：视频监控系统 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 * ************ 无线天线 *、名称：电梯专用网桥 对 * * ************ 双绞线缆 *、名称：六类四对屏蔽对绞网线 *、规格：CAT*六类网线 m **** * ************ 大对数电缆 *、名称：室外单模*芯铠装防水光纤 *、规格：*/***um 复合***.* m *** ** ************ 配管 *、名称：PE线管 *、规格：DN** m *** ** ************ 配管 *、名称：PE线管 *、规格：DN** m *** ** ************ 机柜、机架 *、名称：挂墙式服务器机柜 *、规格：**U *、类型：PDU管理单元 架 * ** ************ 跳线 *、名称：网络跳线 条 ** ** ************ 跳线 *、名称：光纤跳线 条 * ** ************ 布放尾纤 *、名称：尾纤 根 * ** ************ 光缆终端盒 *、名称：光缆熔接盒SC*口成套 个 * ** ************ 组合柜（架）、综合柜（架）、防雷柜 *、名称：POE网络防雷器 架 * ** ************ 管沟土方 *、土壤类别：三类 *、挖沟深度：埋深*.*m m* ** ** ************ 回填方 *、密实度要求：原土夯填 m* ** 工程名称：路灯 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 * 路灯安装工程 * ************ 配电箱 *、名称：路灯照明配电箱 AP* *、规格：Pe=*kw、* 回路 *、基础形式、材质、规格、接地：详见图纸 *、接线端子材质、规格：端子*:*个 *、安装方式：落地，基础抬高*.*m 台 * * ************ 一般路灯 *、名称：庭院灯 *、规格：**W LED IP** ****K *、灯杆高度：H=*M *、基础形式、砂浆配合比：详见图纸 *、接地要求：详见图纸 套 * * ************ 一般路灯 *、名称：**米投光灯 *、规格：******W *、灯杆高度：H=**M *、基础形式、砂浆配合比：详见图纸 *、接地要求：详见图纸 套 * * ************ 接地母线 *、名称：配电箱、灯具室外接地 *、规格：镀锌扁铁 -**** m **.** * ************ 接地极 *、名称：配电箱、灯具接地极 *、材质：L********** 根(块) * * ************ 配管 *、材质：塑料管 *、规格：PE** *、配置要求：埋地敷设 m *** 工程名称：路灯 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 * ************ 配管 *、材质：塑料管 *、规格：PE** *、配置要求：埋地敷设 m ** * ************ 电力电缆 *、型号：YJV-*** *、敷设方式、部位：穿管敷设 m ***.** * ************ 电缆保护管 *、名称：过路保护钢管 *、材质：热镀锌钢管 DN** m ** ** ************ 送配电装置系统 *、*KV以内 系统 * ** ************ 管沟土方 *、挖沟深度：人行*.*m，车行*.*m *、回填要求：夯填 m* ***.* ** ************ 砖检查井 *、名称：电缆接线井 *、砖品种、规格、强度等级：详见图纸 座 * 注：*.本项目采用全费用报价，是谈判文件所确定的采购范围内的全部服务的价格体现，因此供应商的报价应包括所提供服务的所有人工、材料以及完成实体工程量的辅助材料、机械设备、管理费、利润、运输、脚手费、模板、税金、二次搬运、清理、保洁、培训费、交通费用、差旅费用、安全文明施工费、税费以及各项措施项目费、风险**策性文件规定的各项应有费用。此表的投标总价中已包含供应商完成本采购项目的一切费用包括全部服务费。竞争性谈判文件中另有规定的除外，采购人不再另付任何费用，本项目最终根据实际发生工程量为准。 政府绿色采购的落实要求 成交供应商须严格执行《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》 (财库[****]** 号文)和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》(财办库[****]**号)，推动绿色建材应用。成交供应商在施工过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高**利用率。 第六章 响应文件 项目名称: 项目编号: 供应商: 年月日 尊敬的供应商: 请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。 谈判文件格式中所有要求签字和盖章的部分，电子响应文件中只需加盖电子签章。 一、谈判函 （采购单位）: 关于 采购项目（项目编号: ）谈判文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目谈判。同时，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表（供应商单位名称），全权处理本次项目谈判的有关事宜。 *、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 *、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。 *、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 *、我公司郑重承诺:我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。 *、按照谈判文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）元（RMB￥元）的谈判总报价并按谈判文件的规定要求提供所需货物和服务。 *、如果我们成交，我们将按谈判文件中规定的时间提供货物和服务。 *、我方同意按照谈判文件中第**条规定，本响应文件的有效期为从谈判之日起计算**天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。 *、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与谈判有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。 *、一旦我方成交，我方将按照谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按谈判文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付甲方验收、使用。否则我们愿意承担造成的损失。 供应商名称:（电子签章） 地址:邮编: 电话:传真: 法定代表人:（电子签章或电子签字） 职务: 日期: 年月日 友情提醒：最好留手机号码，遇特殊情况方便谈判小组联系。 二、开标一览表 采购项目编号 采购项目名称 投标报价 报价为人民币大写： 元 供货期限 谈判供应商：（加盖公章） 法定代表人或其委托受托人(签字或签章)： 日期：年　月　日 三、投标报价明细表 全费用工程量清单 工程名称：景观绿化 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 **** 绿化工程 * ****** 绿地整理 * * ************ 整理绿化用地 *、找平找坡要求：整理绿化用地，达到种植要求 m* **** * ************ 绿地起坡造型 *、回填土质要求：符合种植要求 *、取土运距：外购土 *、起坡平均高度：符合图纸要求 m* *** ****** 栽植花木 * * ************ 栽植乔木 *、种类：榉树 *、胸径或干径：**cm *、株高、冠径：H=*m，P=*.*m *、养护期：三级养护**个月 *、备注：全冠,树形饱满优美,三主分枝以上,保留四级分叉,分枝点*.*m 株 ** * ************ 栽植灌木 *、种类：红叶石楠球 *、冠丛高：*.*m *、蓬径：*.*m *、养护期：三级养护**个月 *、备注：球形饱满 株 * * ************ 喷播植草（灌木）籽 *、草(灌木)籽种类：百慕大混播黑麦草 *、养护期：三级养护**个月 m* **** 工程名称：道路工程 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 **** 土石方工程 * * ************ 挖一般土方 *、土壤类别：详见地勘报告 *、弃土外运：投标单位自行考虑 m* ***.** * ************ 回填方 *、填方材料品种：一般土方 *、填方来源、运距：外购土方工程量暂定，结算按实记取 m* **** **** 沥青道路工程 * * ************ 路床（槽）整形 *、部位：路基位置 m* ****.** * ************ 碎石 *、石料规格：碎石垫层 *、厚度：**cm m* ****.** * ************ 水泥混凝土垫层 *、混凝土强度等级：C** *、厚度：***mm *、嵌缝材料：详见图纸 m* ****.** * ************ 封层 *、材料品种：改性乳化沥青 m* ****.** * ************ 沥青混凝土 *、沥青品种：AC-**C细粒式沥青混凝土 *、厚度：**mm m* ****.** **** 路牙 * * ************ 安砌侧石 *、材料品种、规格：截面***x***芝麻灰花岗岩立道牙 *、基础、垫层：材料品种、厚度：***厚C**细石混凝土 *、碎石垫层***mm *、素土夯实 m ***.* 工程名称：道路工程 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 * ************ 台阶 *、踏步高、宽：高**cm，宽**cm *、石材贴面（与现有台阶一致） *、**厚*:*水泥砂浆 *、***C**砼垫层/ *、***厚碎石垫层 *、素土夯实 m* **.* **** 交通管理设施 * ** ************ 挖一般土方 *、土壤类别：详见地勘报告 *、弃土外运：投标单位自行考虑 m* *.** ** ************ 垫层 *、垫层材料种类、配合比、厚度：碎石垫层 m* *.** ** ************ 独立基础 *、混凝土种类：商品混凝土 *、混凝土强度等级：C** *、部位：此清单包含模板 m* *.** ** ************ 现浇构件钢筋 *、钢筋种类、规格：详见图纸 t *.*** ** ************ 标杆 *、单柱形标志板 *、投标单位要结合图纸施工要求，将此标志板所包含的辅材全部包含在报价内。达到验收要求 项 * ** ************ 标记 *、材料品种：热熔标线 *、类型：消防通道禁止停车 个 ** ** ************ 标记 *、材料品种：热熔标线 *、类型：一个执行箭头 个 * ** ************ 横道线 *、材料品种：热熔标线 *、形式：人行横道线 m* *.** 工程名称：道路工程 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 ** ************ 标线 *、材料品种：热熔标线 *、线型：停止线、边缘线、中心黄线、消防停车四周标线 m *** 工程名称：雨污水 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 **** 管网工程（污水） * * ************ 挖沟槽土方 *、土壤类别：详见地质勘察报告 *、弃土运距：土方外运费用，由承包人综合考虑，不因距离远近及运输难易调整报价 m* ***.** * ************ 回填方 *、密实度要求：达到图纸设计要求 *、填方材料品种：达到图纸设计要求 m* ***.** * ************ 塑料管 *、垫层、基础材质及厚度：***mm中粗砂垫层 *、材质及规格：HDPE波纹管(SN*级),DN*** *、连接形式：详见图纸 *、铺设深度：详见图纸 *、管道检验及试验要求：满足图纸要求 m **.* * ************ 砖检查井 *、苏S**-****-*** *、投标单位根据图纸要求对井的深度综合考虑报价 座 ** **** 管网工程（雨水） * * ************ 挖沟槽土方 *、土壤类别：详见地质勘察报告 *、弃土运距：土方外运费用，由承包人综合考虑，不因距离远近及运输难易调整报价 m* ****.** * ************ 回填方 *、密实度要求：达到图纸设计要求 *、填方材料品种：达到图纸设计要求 m* ****.** 工程名称：雨污水 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 * ************ 塑料管(雨水连接管) *、垫层、基础材质及厚度：***mm中粗砂垫层 *、材质及规格：HDPE波纹管(SN*级),DN*** *、连接形式：详见图纸 *、铺设深度：详见图纸 *、管道检验及试验要求：满足图纸要求 m ***.* * ************ 塑料管 *、垫层、基础材质及厚度：***mm中粗砂垫层 *、材质及规格：HDPE波纹管(SN*级),DN*** *、连接形式：详见图纸 *、铺设深度：详见图纸 *、管道检验及试验要求：满足图纸要求 m ***.* * ************ 塑料管 *、垫层、基础材质及厚度：***mm中粗砂垫层 *、材质及规格：HDPE波纹管(SN*级),DN*** *、连接形式：详见图纸 *、铺设深度：详见图纸 *、管道检验及试验要求：满足图纸要求 m **.* ** ************ 塑料管 *、垫层、基础材质及厚度：***mm中粗砂垫层 *、材质及规格：HDPE波纹管(SN*级),DN*** *、连接形式：详见图纸 *、铺设深度：详见图纸 *、管道检验及试验要求：满足图纸要求 m **.* 工程名称：雨污水 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 ** ************ 塑料管 *、垫层、基础材质及厚度：***mm中粗砂垫层 *、材质及规格：HDPE波纹管(SN*级),DN*** *、连接形式：详见图纸 *、铺设深度：详见图纸 *、管道检验及试验要求：满足图纸要求 m ***.* ** ************ 砖检查井 *、苏S**-****-*** *、投标单位根据图纸要求对井的深度综合考虑报价 座 ** ** ************ 砖检查井 *、苏S**-****-*** *、投标单位根据图纸要求对井的深度综合考虑报价 座 * ** ************ 砖检查井 *、苏S**-****-*** *、投标单位根据图纸要求对井的深度综合考虑报价 座 * ** ************ 砖检查井 *、苏S**-****-*** *、投标单位根据图纸要求对井的深度综合考虑报价 座 * ** ************ 雨水口 *、乙型单箅雨水口,雨水口采用铸铁盖板，做法参见图集苏S**-****-***《给水排水图集》 座 ** 工程名称：吊顶装修 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 * ************ 吊顶天棚 *、吊顶形式、吊杆规格、高度：∅*丝杆M*膨胀螺栓固定@***-***mm *、龙骨材料种类、规格、中距：上层暗架龙骨下层铝扣板专用卡式龙骨 *、面层材料品种、规格、：铝扣板吊顶 ********mm *、离地高度：投标单位根据图纸要求施工，综合考虑离地高度对投标价格造成的浮动，竣工结算时不因离地高度的不同改变投标价格 m* ***.** * ************ 吊顶天棚 *、吊顶形式、吊杆规格、高度：∅*丝杆M*膨胀螺栓固定@***-***mm *、龙骨材料种类、规格、中距：上层暗架龙骨下层铝扣板专用卡式龙骨 *、面层材料品种、规格、：铝扣板吊顶 *******mm *、离地高度：投标单位根据图纸要求施工，综合考虑离地高度对投标价格造成的浮动，竣工结算时不因离地高度的不同改变投标价格 m* *** 工程名称：吊顶装修 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 * ************ 吊顶天棚 *、吊顶形式、吊杆规格、高度：M*拉爆吊杆 *、龙骨材料种类、规格、中距：CS**轻钢主龙骨，CS**轻钢副龙骨 *、面层材料品种、规格、：双层*.*石膏板 *、离地高度：投标单位根据图纸要求施工，综合考虑离地高度对投标价格造成的浮动，竣工结算时不因离地高度的不同改变投标价格 *、备注：石膏板伸缩缝节点综合考虑在本清单内，投标单位根据图纸自主报价 m* ***.** * ************ 木窗帘盒 *、窗帘盒材质、规格：**mmB*级阻燃板内板，防水石膏板面板 *、位置：铝扣板吊顶处 m **.** * ************ 木窗帘盒 *、窗帘盒材质、规格：**mmB*级阻燃板内板，防水石膏板面板 *、位置：石膏板吊顶处 m **.* * ************ 抹灰面油漆 *、基层类型：石膏板 *、刮腻子遍数：三遍腻子打磨 *、油漆品种、刷漆遍数：白色无机水性涂料，一遍底漆两遍面漆。 m* ***.* * ************ 块料楼地面 *、结合层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆 *、面层材料品种、规格、颜色：*******防滑地砖 m* ***.** 工程名称：吊顶装修 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 * ************ 实心砖墙 *、砖品种、规格、强度等级：详见图纸 *、墙体类型：内墙 *、砂浆强度等级、配合比：详见图纸 m* *.* * ************ 墙面一般抹灰 *、墙体类型：内墙 *、面层厚度、砂浆配合比：详见图纸 m* **.** ** ************ 抹灰面油漆 *、基层类型：抹灰面 *、腻子种类：详见图纸 *、刮腻子遍数：详见图纸 *、油漆品种、刷漆遍数：详见图纸 m* **.** ** ************ 砖砌体拆除 *、砌体名称：内隔墙 *、砌体材质：投标单位现场勘察 *、垃圾外运至场地外，现场清理干净 m* **.** 工程名称：消防、室外给水 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 * 给水工程 * ************ 复合管 *、介质：给水 *、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管、DN*** *.*MPa *、连接形式：电熔 *、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗 m ***.* * ************ 复合管 *、介质：给水 *、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管、DN*** *.*MPa *、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗 m **.* * ************ 复合管 *、介质：给水 *、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管、DN** *.*MPa *、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗 m *.* * ************ 复合管 *、介质：给水 *、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管、DN** *.*MPa *、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗 m *.* * ************ 复合管 *、介质：给水 *、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管、DN** *.*MPa *、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗 m **.* * ************ 复合管 *、介质：给水 *、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管、DN** *.*MPa *、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗 m **.* 工程名称：消防、室外给水 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 * ************ 复合管 *、介质：给水 *、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管、DN** *.*MPa *、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗 m **.* * ************ 复合管 *、介质：给水 *、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管、DN** *.*MPa *、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗 m **.* * ************ 螺纹阀门 *、类型：闸阀 *、规格、压力等级：DN** *、连接方式：螺纹连接 个 * ** ************ 焊接法兰阀门 *、类型：闸阀 *、规格、压力等级：DN** *、连接方式：法兰连接 个 * ** ************ 焊接法兰阀门 *、类型：闸阀 *、规格、压力等级：DN*** *、连接方式：法兰连接 个 * ** ************ 焊接法兰阀门 *、类型：闸阀 *、规格、压力等级：DN*** *、连接方式：法兰连接 个 * ** ************ 焊接法兰阀门 *、类型：防污隔断阀 *、规格、压力等级：DN*** *、焊接方法：法兰连接 个 * ** ************ 焊接法兰阀门 *、类型：防污隔断阀 *、规格、压力等级：DN*** *、焊接方法：法兰连接 个 * ** ************ 螺纹阀门 *、类型：防污隔断阀 *、规格、压力等级：DN** *、焊接方法：法兰连接 个 * 工程名称：消防、室外给水 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 ** ************ 螺纹阀门 *、类型：截止阀 *、规格、压力等级：DN** *、焊接方法：法兰连接 个 * ** ************ 水表 *、安装部位：室外 *、型号、规格：DN** *、连接方式：螺纹 组(个) * ** ************ 水表 *、安装部位：室外 *、型号、规格：DN** *、连接方式：螺纹 组(个) * ** ************ 水表 *、安装部位：室外 *、型号、规格：DN** *、连接方式：法兰连接 组(个) * ** ************ 水表 *、安装部位：室外 *、型号、规格：DN*** *、连接方式：法兰连接 组(个) * ** ************ 水表 *、安装部位：室外 *、型号、规格：DN*** *、连接方式：法兰连接 组(个) * ** ************ 给、排水附（配）件 *、名称：绿化灌溉洒水栓 *、型号、规格：DN** 个(组) * ** ************ 水表井 *、名称：水表井 *、具体做法详见图纸及规范要求 座 * ** ************ 管沟土方 *、挖沟深度：人行道*.*m；车行道*.*m m* * **** 消防工程 * ** ************ 复合管 *、介质：消防 *、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管、DN*** *.*MPa *、连接形式：电熔 *、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗 m ***.* 工程名称：消防、室外给水 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 ** ************ 焊接法兰阀门 *、类型：闸阀 *、规格、压力等级：DN*** *、连接方式：法兰连接 个 ** ** ************ 消防水泵接合器 *、安装部位：室外 *、型号、规格：地上式浅型 DN*** 套 * ** ************ 砌筑井 *、名称及厚度：阀门井 座 ** ** ************ 管沟土方 *、挖沟深度：人行道*.*m；车行道*.*m m* **.** 工程名称：视频监控系统 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 **** 前端设备 * * ************ 监控摄像设备 *、名称：全彩网络枪机 *、类别：H***高清***W像素，POE供电，内置LED补光机，防护等级不低于IP**；有效像素 ********* *、安装方式：支架 墙面安装 台 * * ************ 监控摄像设备 *、名称：半球形全彩网络枪机 *、类别：H***高清***W像素，POE供电，内置LED补光机；有效像素 ********* *、安装方式：吸顶 台 ** * ************ 监控摄像设备 *、名称：电梯专用鱼眼网络摄像机 *、类别：H***高清***W像素，鱼眼原图，***全景模式 *、安装方式：吸顶 台 * **** 传输设备部分 * * ************ 接入交换机 *、名称：*口千兆接入交换机 *、路数：*个**/***/**** Base-T接口 台(套) * * ************ 接入交换机 *、名称：**口千兆POE聚汇交换机 *、路数：**个**/***/**** Base-T接口，包转发率≥**Mpps，支持IPv*和IPv*的三层路由功能，支持STP/RSTP/MSTP协议 台(套) * * ************ 收发器 *、名称：千兆光纤收发器A/B *、规格：*光纤口，*网络口千兆单模光纤收发器，IEEE***,*U Fast Ethernet 台(套) * 工程名称：视频监控系统 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 * ************ 无线天线 *、名称：电梯专用网桥 对 * * ************ 双绞线缆 *、名称：六类四对屏蔽对绞网线 *、规格：CAT*六类网线 m **** * ************ 大对数电缆 *、名称：室外单模*芯铠装防水光纤 *、规格：*/***um 复合***.* m *** ** ************ 配管 *、名称：PE线管 *、规格：DN** m *** ** ************ 配管 *、名称：PE线管 *、规格：DN** m *** ** ************ 机柜、机架 *、名称：挂墙式服务器机柜 *、规格：**U *、类型：PDU管理单元 架 * ** ************ 跳线 *、名称：网络跳线 条 ** ** ************ 跳线 *、名称：光纤跳线 条 * ** ************ 布放尾纤 *、名称：尾纤 根 * ** ************ 光缆终端盒 *、名称：光缆熔接盒SC*口成套 个 * ** ************ 组合柜（架）、综合柜（架）、防雷柜 *、名称：POE网络防雷器 架 * ** ************ 管沟土方 *、土壤类别：三类 *、挖沟深度：埋深*.*m m* ** ** ************ 回填方 *、密实度要求：原土夯填 m* ** 工程名称：路灯 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 * 路灯安装工程 * ************ 配电箱 *、名称：路灯照明配电箱 AP* *、规格：Pe=*kw、* 回路 *、基础形式、材质、规格、接地：详见图纸 *、接线端子材质、规格：端子*:*个 *、安装方式：落地，基础抬高*.*m 台 * * ************ 一般路灯 *、名称：庭院灯 *、规格：**W LED IP** ****K *、灯杆高度：H=*M *、基础形式、砂浆配合比：详见图纸 *、接地要求：详见图纸 套 * * ************ 一般路灯 *、名称：**米投光灯 *、规格：******W *、灯杆高度：H=**M *、基础形式、砂浆配合比：详见图纸 *、接地要求：详见图纸 套 * * ************ 接地母线 *、名称：配电箱、灯具室外接地 *、规格：镀锌扁铁 -**** m **.** * ************ 接地极 *、名称：配电箱、灯具接地极 *、材质：L********** 根(块) * * ************ 配管 *、材质：塑料管 *、规格：PE** *、配置要求：埋地敷设 m *** 工程名称：路灯 标段： 第*页 共*页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 全费用金额(元) 综合单价 综合合价 暂估价 * ************ 配管 *、材质：塑料管 *、规格：PE** *、配置要求：埋地敷设 m ** * ************ 电力电缆 *、型号：YJV-*** *、敷设方式、部位：穿管敷设 m ***.** * ************ 电缆保护管 *、名称：过路保护钢管 *、材质：热镀锌钢管 DN** m ** ** ************ 送配电装置系统 *、*KV以内 系统 * ** ************ 管沟土方 *、挖沟深度：人行*.*m，车行*.*m *、回填要求：夯填 m* ***.* ** ************ 砖检查井 *、名称：电缆接线井 *、砖品种、规格、强度等级：详见图纸 座 * 谈判供应商:（加盖公章） 法定代表人或其委托受托人签字或签章: 注：*.本项目采用全费用报价，是谈判文件所确定的采购范围内的全部服务的价格体现，因此供应商的报价应包括所提供服务的所有人工、材料以及完成实体工程量的辅助材料、机械设备、管理费、利润、运输、脚手费、模板、税金、二次搬运、清理、保洁、培训费、交通费用、差旅费用、安全文明施工费、税费以及各项措施项目费、风险**策性文件规定的各项应有费用。此表的投标总价中已包含供应商完成本采购项目的一切费用包括全部服务费。竞争性谈判文件中另有规定的除外，采购人不再另付任何费用，本项目最终根据实际发生工程量为准。 四、服务承诺（格式由投标人自定、加盖公章） 五、投标人认为有必要提供并说明的其它资料 （格式由投标人自定、加盖公章） 示范格式一 法定代表人资格证明 单位名称: 地址: 姓名: 性别: 年龄: 职务: 系（供应商名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的响应文件、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。 特此证明。 供应商:（电子签章） 年月日 扫描身份证正反面上传电子系统中。 示范格式二 授权委托书 致: 本授权书宣告: 委托方:地址: 法定代表人: 受托人:姓名性别:出生日期:年月日 所在单位:职务: 身 份 证:联系方式: 兹委托受托人代表我公司参加（项目编号:）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该谈判活动中，以我单位的名义签署谈判函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。 受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。 委托期限:至上述事宜处理完毕止。 委托单位（电子签章） 年月日 扫描身份证正反面上传电子系统中。 示范格式三 承诺书 （采购单位）： 我方在项目名称：（项目编号：）的谈判过程中，做如下承诺： 一、我方企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力； 二、我方参加政府采购活动前*年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）； 三、我公司与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况； 四、我公司没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务； 五、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门做出的任何处罚。 特此承诺！ 法定代表人或委托代理人（签字或签章）： 供应商：（盖单位公章） 日期: 年 月 日 示范格式四 符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函 （采购单位） ： 我公司在项目（编号：）投标过程中，作如下承诺： *、我单位具有独立承担民事责任的能力； *、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； *、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； *、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； *、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 *、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。 供应商（盖章） 日 期：年月日 示范格式五 中小企业声明函 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[****]**号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下: （标的名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； （标的名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； …… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 企业名称（盖章）: 日期: （备注:供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除） 示范格式六 残疾人福利性单位声明函 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔****〕 ***号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 （备注：*、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。*、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督） 供应商全称（盖章）： 日期：