招标文件-观山新居工程建设项目（一期）配电网工程（EPC）

正文内容

观山新居工程建设项目（一期）配电网工程（EPC） 工程总承包招标 招标文件 标段编号：(Z)JYSZH************** 招标人（招标代理机构）：****闸街道观山村村民委员会、 **正大建设项目管理有限公司 编制人（签字并加盖执业印章）：任晓峰 **** 年**月*日 目 录 第一章 投标人须知 投标人须知前附表 投标人须知 * 总则 *.* 项目概况 *.* 资金来源和落实情况 *.* 招标范围、计划工期和质量要求 *.* 投标人资格要求 *.* 费用承担 *.* 保密 *.* 语言文字 *.* 计量单位 *.* 踏勘现场 *.**分包 *.** 偏离 *.**知识产权 *.**同义词语 * 招标文件 *.* 招标文件的组成 *.* 招标文件的澄清 *.* 招标文件的修改 *.* 招标控制价 * 投标文件 *.* 投标文件的组成 *.* 投标报价 *.* 投标有效期 *.* 投标保证金 *.*备选投标方案 *.*资格审查资料 *.* 投标文件的编制 * 投标 *.* 投标文件的递交 *.* 投标文件的修改与撤回 * 开标 *.* 开标时间、地点和投标人参会代表 *.* 开标程序 *.* 特殊情况处理 * 评标 *.* 评标委员会 *.* 评标原则 *.* 评标 *.* 评标结果（定标候选人）公示 * 合同授予 *.* 定标方式 *.* 中标通知、中标候选人公示及中标结果公告 *.* 履约保证金 *.* 签订合同 * 纪律和监督 *.* 对招标人的纪律要求 *.* 对投标人的纪律要求 *.* 对评标委员会成员的纪律要求 *.* 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 *.* 异议与投诉 * 解释权 ** 招标人补充的其他内容 第二章评标办法（评定分离法） 第三章 合同条款及格式 第一部分合同协议书 第二部分通用合同条款 第三部分 专用合同条款 第四章 报价清单 第五章 发包人要求 第六章 发包人提供的资料 第七章 投标文件格式 封面（商务标） 投标函 投标函附录 法定代表人身份证明 授权委托书 联合体协议书（如有时） 投标人基本情况表 项目管理机构组成表 工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表 投标人（工程总承包项目经理）类似工程业绩一览表 拟分包计划表 工程总承包报价 附：技术标（项目管理组织方案）格式（暗标） 附：技术标（设计文件）格式（明标） 格式：《建设工程诚信承诺书》 格式：书面定标材料固定封面 第一章 投标人须知 投标人须知前附表 条款号 条 款 名 称 编 列 内 容 *.*.* 招标人 名称：****闸街道观山村村民委员会 地址：南闸街道观山村璜村***号 联系人：戴晓凯 电话：*********** *.*.* 招标代理机构 名称：**正大建设项目管理有限公司 地址：***文化中路***号*楼 联系人：赵新江 电话：*********** *.*.* 招标项目及标段名称 项目名称：观山新居工程建设项目（一期）配电网工程（EPC） 标段名称：观山新居工程建设项目（一期）配电网工程（EPC） *.*.* 建设地点 ***观山村璜村 *.*.* 资金来源 自筹资金 *.*.* 出资比例 ***% *.*.* 资金落实情况 已落实 *.*.* 工程款支付方式 □按月结算 □按段结算 □竣工后一次结算 √约定的其他结算方式 *.*.* 招标范围 观山新居工程建设项目（一期）配电网工程包含电力设计、设备采购及安装、施工直至竣工验收合格等EPC项目的全部工作。合同估算价约***万元。 *.*.* 要求工期 要求工期：** 日历天 计划开工日期：**** 年**月**日（以开工令为准） 计划竣工日期：****年* 月* 日 除上述总工期外，发包人还要求以下节点工期（如有）：/ *.*.* 质量要求 质量标准：合格 *.*.* 投标人资格要求 *、企业应当具备下列资质条件（A和B同时满足） （A）设计资质要求：工程设计综合资质或电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级及以上设计资质； （B）施工资质要求：具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质 （在有效期内）同时具有“承装（修、试）电力设施许可证”（承装类、承修类、承试类）五级及以上资质（在有效期内），并具备安全生产条件，取得企业安全生产许可证（在有效期内），并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力。 *、财务要求：/ *、企业应当具有以下类似工程业绩：/ *、工程总承包项目经理应当具备下列资格条件： *.*工程总承包项目经理具有与招标项目规模标准和要求相适应的具有注册电气工程师（供配电）资格或具有贰级及以上注册建造师（电力或机电工程专业）且具备安全生产考核证B类且必须满足下列条件： （*）工程总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 （*）工程总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。 （*）工程总承包项目经理无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过*年的。 （*）熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范。 （*）具有较强的组织协调能力和良好的职业道德。 *.*工程总承包项目经理应当承担过以下类似工程业绩之一： （A）工程总承包业绩要求：/ （B）设计业绩要求：/ （C）施工业绩要求：/ *.*设计负责人：具有中级及以上电气工程师职称 *.*施工项目负责人：贰级及以上注册建造师（电力或机电工程专业），且必须具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。 *、项目管理机构：由招标人根据《建设项目工程总承包管理规范》GB/T*****-****予以明确。投标人组建的项目管理机构中的人员（总承包项目经理可以兼任施工负责人或设计负责人），配置的其他岗位人员相互之间不得兼任。组成联合体投标的，项目管理机构可由联合体各方共同组建。 *、其他要求： *.*招标公告中要求的其他内容。 *.*所有投标人必须以自己的名义在其依法取得的资质证书许可业务范围内承接业务。 *.*所有投标人须提供《建设工程招投标诚信承诺书》 注：①拟委派的工程总承包项目经理可以兼任施工项目经理或设计负责人（仅可兼任其中一个，且需满足其资格要求）；② 设计负责人、施工项目经理不能为同一人，否则不能通过资格审查。③必须满足下列条件：a、工程总承包项目经理、设计负责人及施工项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。b、工程总承包项目经理及施工经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理或施工项目经理。 *.*.* 是否接受联合体投标 □不接受 √接受，应满足下列要求：联合体所有成员数量不得超过 * 家，并分别为不同专业（施工和设计），承担施工的联合体成员应具备电力施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上和承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质，承担设计部分工作的联合体成员应具备综合设计资质或电力行业（送电工程、变电工程）丙级设计及以上资质。以联合体方式投标的，须以具有施工资质的单位为牵头方， 并提供联合体投标协议。 拟派工程总承包项目经理由牵头方提供。 *.*.* 费用承担和设计成果补偿标准 *、投标人准备和参加投标活动发生的费用自理，为参加投标活动产生的损失和风险由投标人自行承担；*、设计成果补偿：不补偿。 *.*.* 踏勘现场 投标人自行踏勘。 *.** 分 包 √不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： *.** 偏 离 不允许 *.*.*（*） 构成招标文件的其他材料 招标人提供的其他材料等。 *.*.* 投标人要求澄清招标文件的截止时间 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如有疑问，均应在**** 年**月*日** 时** 分通过***公共**交易中心综合交易（乡镇）平台投标人会员系统提出疑问 。 *.*.* 招标文件澄清发布时间 澄清或者修改的内容可能影响到投标文件编制的，应当**** 年**月*日** 时** 分前在***人民政府网-通知公告和***公共**交易中心综合交易（乡镇）平台发布。 注：澄清或者修改的内容可能影响到投标文件编制的，应当在投标截止时间至少 ** 日前。 *.* 招标控制价 *、本工程总投标报价的最高限价为：***万元，投标人的投标报价不得高于上述最高投标限价； *、报价由设计费用和施工费用组成，格式由投标人自拟后放入投标文件中。 *.*.* 构成投标文件的材料 *、商务标 √投标函及投标函附录； √法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； √联合体协议书（如有）； √投标人基本情况表； √项目管理机构组成表； √工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表 √企业或工程总承包项目经理类似工程业绩（含中标通知书或者工程直接发包备案证明（两者均需以省**以上公共**交易中心或招标办为准）、施工合同、竣工验收合格证明，以上三份材料缺一不可。工程业绩时间以竣工验收证明上的时间为准。）（如有） √《建设工程诚信承诺书》 拟分包计划表（如有）； □…… *、经济标 √工程总承包报价（格式自拟）； *、技术标 √设计文件（明标，格式自拟）； √项目管理组织方案（暗标） 资格审查证明材料原件（或者证书二维码复印件）（除手持的需密封）： √企业营业执照； √企业资质证书； √安全生产许可证；（如有） √注册建造师证书； √安全生产考核B证； √身份证； √职称证；（如有） √毕业证；（如有） √投标保证金票据及开户银行许可证（或证明材料）； √企业或项目负责人类似工程业绩（含中标通知书、施工合同、竣工验收证明材料，直接发包项目可不提供中标通知书，但须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）（如有）; √授权委托人（如有）的****年*月至 **** 年*月的有效社保交费证明（高等院校、科研机构、军事管理等部门从事工程设计、施工的技术人员不能提供养老保险缴纳证明的，由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料）； √项目负责人、项目管理机构人员的****年*月至 ****年*月的有效社保交费证明； √《建设工程诚信承诺书》 √评标阶段涉及的其他材料。 □…… 注：如是联合体投标的，应有联合体协议书原件及各方所需核验的材料。 *.*.* 合同价格形式 固定总价合同 *.*.* 投标报价的其他要求 / *.*.* 投标有效期 投标截止日后** 日历天 *.*.* 投标保证金递交 投标保证金的形式：本票或汇票【必须是投标人从企业注册所在地的基本账户出具的本票或汇票（其他方式如：电汇、网银转账等将被视为无效）】 投标保证金的金额：人民币柒万陆仟 元 递交方式：密封于原件密封袋内 账户名称：****闸街道观山村村民委员会 开户银行：**农商行南闸支行 银行账号：********************* *、投标保证金的出票行应与银行开户许可证（或银行出具的基本存款账户信息）的开户行及账号一致。投标人的投标保证金在开标结束后，未中标单位的投标保证金当场退还（不计息），中标单位的投标保证金退还方式在签订合同中明确（不计息）。 *、以其他方式导致开标现场无法核查保证金递交情况的将被视为无效，如：电汇、网银转账等。 *.*.* 投标保证金退还方式 招标人最迟在书面合同签订后*日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 *.* 是否允许递交备选投标方案 不允许 *.*.* 技术标暗标编制要求 □不采用 ☑采用，具体规定：技术标文件包括设计文件与项目管理组织方案文件。其中项目管理组织方案文件为暗标。 （*）技术标正文所用文字采用“宋体”四号“常规”字(黑色)，图表中所用文字采用“宋体”、“常规”字(黑色)，字号不限；不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记。需设置目录，不得设置页码、页眉、页脚，段落行间距为**磅。 （*）技术标文件、内容、文字均不得出现彩色文字、标设图形；不得出现投标人的名称、本单位人员姓名和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称、内容以及其他特殊标记等。 （*）如不按上述规定编制，视为无效投标文件。 备注：“暗标”应当以能够隐去投标人的身份为原则。 *.*.* 投标文件编制其他要求 *、投标文件编制要求： 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。正本与副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。 *、方案设计文件要求： （*）设计文件中供电方案必须与国网***供电公司批准的供电方案相一致； （*）设计文件中相关条款必须符合国家、电力行业标准以及电力工程强制性条款； （*）设计文件必须符合省住建厅、省电力公司公布的标准、文件要求：①《居住区供配电设施建设标准》（DGJ**/TJ**-****）；②《**居住区供配电设施规划设计导则补充规定》（苏电运检（****）***号）；③ 《国网**省电力有限公司**居住区供配电设施管理办法》（苏电企管[****]***号）； （*）设计文件投资概算必须按照《**KV及以下配网工程建设预算编制与计算标准》（****）进行编制。 *、投标文件的签字和（或）盖章要求： 投标人应在投标文件封面、投标函、工程报价表等处加盖投标人公章和法定代表人或其委托代理人的签章。由委托代理人签章的在投标文件中须同时提交投标人签署授权委托书。注：签章：签字或盖章。 若组成联合体投标的，其联合体协议书、承诺书均需加盖联合体各方公章，其它投标文件只需加盖联合体牵头人公章。 *、投标文件份数：（投标文件内容包含商务标、经济标、技术标（暗标））。 投标文件部分：一正二副（包括商务标、经济标）； 技术标：三份（包括项目管理组织方案文件（暗标）、设计文件） 资格审查证明原件一份。 *、定标阶段汇报材料：定标入围单位需递交书面文件：根据招标文件定标因素提交的其他文件：正本一份，副本六份。若内容较多，需要分册，必须注明分册号。 *、按照投标人须知第*.*.*项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 采用胶装或装订机 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 *、投标文件的密封与标记： （*）投标文件（商务标、经济标）正本一个密封袋； （*）投标文件（商务标、经济标）副本一个密封袋； （*）所有技术标（项目管理组织方案文件）一个密封袋 （*）所有技术标（设计文件）一个密封袋 （*）资格审查证明原件一个密封袋。 注：（不同要求的一个密封袋如装不下，可用二个密封袋） 投标文件的密封袋的封口处必须加盖投标单位公章和单位法定代表人或法定代表委托人签字或盖章。 投标文件的密封袋上应清楚地标记“正本”或“副本”字样， 密封袋上应当写明： 投标人地址： 投标人名称： 观山新居工程建设项目（一期）配电网工程（EPC）标段投标文件在****年**月*日** 时** 分前不得开启 *.*.* 投标截止时间 **** 年**月*日** 时** 分 *.*.* 递交投标文件方式 投标文件递交地点：南闸街道**路*号南闸政务中心三楼开标室。 *.*.* 开标时间和地点 开标时间：同投标截止时间 开标地点：南闸街道**路*号南闸政务中心三楼开标室。 *.*.* 参加开标会的投标人代表 授权委托人或法人代表 。 *.*.* 开标程序 招标人将按*.*规定的时间和地点举行开标会议，组织开标活动。参加开标的投标人代表和工程总承包项目经理携带投标文件、身份证明、招标文件等规定的符合性检查资料在投标截止时间前现场有序签到。 (*)宣布开标纪律； (*)招标主持人宣读评标办法，宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； (*)由招标人代表和招标代理机构人员共同进入系统获取开标数据，核查投标人报名信息，系统内无报名信息或超过招标文件获取时间报名 的投标人标书原封退回。 (*)由招标人代表和招标代理机构人员共同对标书进行验封、公布投标人名单并确认； (*)本工程采用全部入围法。 (*)由招标人组织相关人员进行符合性检查，以下符合性检查资料须随身携带，无需密封：①投标人代表：法定代表人（有效身份证（原件）和法定代表人身份证明（原件））或其委托代理人（有效身份证（原件）和授权委托书（原件））；②工程总承包项目经理的有效身份证（原件）；③授权委托人（如有）的****年*月至****年*月的有效社保交费证明（可提供社保复印件）（具体要求见本章前附表**.*）； ④报名时间证明。（投标人报名成功，支付工具使用费并下载投标文件后，可在本系统中点击“查看支付情况或查看下载情况”，截图以显示在规定时间并打印盖好公章） (*)由投标人代表抽取相关系数； (*)招标代理机构工作人员对投标文件进行启封，公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案； (*)设有招标人期望值或招标控制价的，公布招标人期望值或招标控制价； (**)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；招标人对开标过程进行记录，并存档备查； 主持人宣布开标结束。 *.*.* 评标委员会的组建 评标委员会构成：*人。 评标专家确定方式：从专家评委库中随机抽取 。 定标委员会构成：*人。 *.* 评标方法 √评定分离评标办法： 定量评审 □综合评估法评标办法； *.*.* 采用“评定分离”法时：评标结果（定标候选人）公示 定标候选人数量：*名。 异议成立，取消相应定标候选人资格后： √继续定标 □组织原评标委员会重新评审补充推荐定标候选人 *.*.* 是否授权评标委员会确定中标人 □是 √否，推荐的定标候选人数：*名。 *.*.* 采用“评定分离”法时：定标方法 定标方法为： □价格竞争定标法： √票决定标法：直接票决定标 □票决抽签定标法： □集体议事法： □其他定标方法： *.*.* 定标时间与地点 定标候选人公示结束后由招标代理机构电话通知递交时间与地点。如定标候选人未在规定时间前将定标书面文件递交至规定的地点，招标人有权认定该候选人不得参与定标。 *.*.* 定标阶段需提交的材料及要求 定标阶段汇报材料书面文件：项目管理组织方案与设计文件组成。正本一份，副本六份。 一个密封袋（一个密封袋不够可以采用多个密封袋） 密封袋应按以下要求进行标记：写明招标人名称、工程名称和投标人名称，并在封套上加盖投标人公章。 *.*.* 履约保证金 □是 履约保证金的形式：银行保函 履约保证金的金额：万元投标人在收到中标通知书后，须在日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格 √否 *.*.* 异议提出的时间 **** 年**月*日** 时** 分前 提出的方式：详见“***公共**交易中心”办事指南中 “投标异议操作手册”。 *.*.* 招投标监督管理部门 ***住房和城乡建设局，电话：****-********地址:大桥南路**号建设大厦 **. 需要补充的其他内容 **.* 采用“评定分离”法的：定标方案 *、具体定标方案如下：采用“评定分离”制，按照锡建发【****】**号《***房屋建筑和*政基础设施工程招标投标“评定分离”改革实施意见（实行）》执行。具体定标方案如下：详见第三章评标办法（评定分离法）。 *、本工程分两阶段评审。第一阶段：先进行商务技术文件（包含资格审查文件）开标评标。评标委员会先评审商务技术文件，选择商务技术文件得分汇总排名前几名的投标人（投标人超过**个（含）的，取前**名；投标人为**-**个（含）的，取前*名；投标人为*- **个（含）的，取前*名；投标人为*个及以下的，取前*名）；末位得分相同的投标人同时进入第二阶段。当进入第一阶段的投标人数量已低于（或等于）招标文件规定的进入第二阶段投标人数量时，所有有效投标文件均应进入第二阶段评审，但仍应按照招标文件对所有投标文件的商务技术文件进行评审，作为招标人定标参考依据。第二阶段：进行经济文件开标、评标（仅针对进入第二阶段的有效投标文件进行），商务技术标得分不带入第二阶段。评标价偏离评标基准价最少的前*名的投标人应当推荐为中标候选人，投标报价相同(或者评标价偏离评标基准价的绝对值相同)且影响中标候选人确定的，取第一阶段排名靠前的投标人推荐为中标候选人。 *、投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。异议或投诉成立，取消相应中标候选人资格后继续定标，不重新推荐或补充中标候选人。投标人或者其他利害关系人对定标结果有异议的，应当在中标人公示期间提出，对定标结果的异议或投诉处理决定不改变评标委员会推荐的中标候选人名单。中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或者招标文件规定应当提供履约担保而在规定的期限内未能提供的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等不符合中标条件的情形的，招标人按照定标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。 **.* 中标人在领取中标通知书前，应再补交贰套内容、装订、与原投标文件（投标函、商务标）完全一致的投标文件副本以及评标过程中的投标澄清文件。 **.*有效社保交费证明至少包含以下信息：单位名称、人员姓名、社会保障号（或身份证号）、缴费期限，否则该社保证明不予认可。 **.*本工程执行澄建工【****】*号文（关于转发***建设局《关于办理建设手续时增加有关解决拖欠农民工工资事项合同条款的通知》的通知）。 **.*保险：发包人保险内容：①办理施工场地内自有人员的保险；②第三人员生命财产的保险；③因不可抗力造成运至现场的材料和待安装设备损失的保险。 承包人投保内容：①承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险；②为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险。 **.*本工程需缴纳农民工工资保证金，具体要求如下：在本*注册的建筑业企业，按其主项资质一次性交纳农民工工资保证金，具体标准为：（一）总承包特级、一级企业**万元；（二）总承包二级、专业承包一级企业**万元；（三）总承包三级、专业承包二级企业**万元；（四）劳务分包、专业承包三级企业**万元。本*建筑业企业保证金交纳凭证实现全***互认。在***以外注册的建筑业企业，保证金交纳标准参照本地企业标准执行。具体应按附件《***建设领域农民工工资保证金实施办法》执行。 **.*☒所有投标人必须在招标人提供的品牌表中选择并明确施工时所用材料的品牌型号。R所有投标人必须承诺施工时使用招标人在招标文件中明确的材料品牌型号，并合同履行过程中进行选择确定。 若投标人认为其他品牌的产品在质量、性能、技术指标等不低于招标人推荐品牌的，在答疑期间通过***公共**交易中心综合交易（乡镇）平台投标人会员系统，招标人认为合理的，将以招标文件答疑方式告知所有投标人予以增加。 **.*企业应当慎重考虑选派一名项目负责人同时参加多个工程项目投标竞争的数量。其所选派的项目负责人在多个工程项目均为拟中标人的，企业经招标人同意可放弃某项目中标，但应当依法承担相应法律责任；未放弃的，按照不同工程项目中标人公告时间先后，担任本企业最先中标项目的项目负责人。后确定该企业为中标人的工程项目的招标人应当取消其中标资格。 **.*本工程执行澄政规发[****]*号（*政府关于印发***政府投资工程项目阳光监督管理办法的通知）。中标人项目部关键岗位人员每月在场时间少于施工时间**%的，施工单位承担合同金额千分之五以上千分之十以下的违约金；每月在场时间少于月施工时间**%的，施工单位承担合同金额千分之十以上千分之二十以下的违约金；每月在场时间少于月施工时间**%的，施工单位承担合同金额千分之二十以上千分之三十以下的违约金。 投标人须知 * 总则 *.* 项目概况 *.*.* 根据《中华人民**国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。 *.*.* 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。 *.*.* 本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。 *.*.* 本招标项目及标段名称：见“投标人须知前附表”。 *.*.* 本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。 *.* 资金来源和落实情况 *.*.* 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。 *.*.* 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。 *.*.* 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。 *.*.* 本招标项目的工程款支付方式：见“投标人须知前附表”。 *.* 招标范围、计划工期和质量要求 *.*.* 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。 *.*.* 本标段的要求工期：见“投标人须知前附表”。 *.*.* 本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。 *.* 投标人资格要求 *.*.*投标人应具备承担本项目工程总承包的资格要求，见“投标人须知前附表”。 *.*.* “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第*.*.*项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定： （*）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务； （*）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的施工资质和施工能力； （*）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标； （*）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书； （*）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。 *.*.* 投标人不得存在下列情形之一： （*）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （*）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的； （*）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的； （*）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的； （*）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位； （*）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内； （*）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的； （*）投标人近*年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过*年的。 *.* 费用承担 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。招标人应当对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿，并有权免费使用未中标人设计成果，具体补偿标准见“投标人须知前附表”。 *.* 保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 *.* 语言文字 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。 *.* 计量单位 所有计量均采用中华人民**国法定计量单位。 *.* 踏勘现场 *.*.* 投标人根据需要自行踏勘项目现场。 *.*.* 投标人踏勘现场发生的费用自理。 *.*.* 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 *.**分包 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合“投标人须知前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。 *.** 偏离 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。 *.**知识产权 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 *.**同义词语 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 * 招标文件 *.* 招标文件的组成 *.*.* 本招标文件包括： （*）招标公告； （*）投标人须知； （*）评标办法； （*）合同条款及格式； （*）报价清单； （*）发包人要求； （*）发包人提供的资料； （*）投标文件格式； （*）“投标人须知前附表”规定的其他材料。 *.*.* 根据本章第*.*款和第*.*款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。 *.* 招标文件的澄清 *.*.* 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间，通过***公共**交易中心综合交易（乡镇）平台投标人会员系统提出疑问，要求招标人对招标文件予以澄清。投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。 *.*.* *.*.* 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过***人民政府网-通知公告和***公共**交易中心综合交易（乡镇）平台发给所有投标人，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。 *.*.*澄清文件按本章第*.*.*款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时通过“***人民政府网-通知公告及***公共**交易中心综合交易（乡镇）平台”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。 *.* 招标文件的修改 *.*.* 招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，招标人将通过“***人民政府网-通知公告及***公共**交易中心综合交易（乡镇）平台”发给所有投标人。 *.*.*修改文件按本章第*.*.*款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时通过“***人民政府网-通知公告及***公共**交易中心综合交易（乡镇）平台”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。 *.* 招标控制价 最高投标限价，是招标人依据经批准的投资估算，根据不同阶段的设计文件，并参考工程造价指标、估算定额等设定的招标控制价。本工程最高投标限价金额或其计算方法见“投标人须知前附表”，最高投标限价文件随本项目招标文件在指定媒介发布，并通过“***人民政府网-通知公告及***公共**交易中心综合交易（乡镇）平台”发给所有投标人。招标人确需对已发布的最高投标限价进行修改的，应在投标截止时间**日前通过“***人民政府网-通知公告及***公共**交易中心综合交易（乡镇）平台”将修改后的最高投标限价发给所有投标人。 * 投标文件 *.* 投标文件的组成 *.*.* 投标文件组成见“投标人须知前附表”； *.*.* 招标文件“第七章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。 *.*.* “投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第*.*.*（*）中所指的联合体协议书。 *.* 投标报价 *.*.*工程总承包项目的合同价格形式见投标人须知前附表。 *.*.*投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单和投标报价 *.*.*投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合*场情况进行投标报价。 *.*.*投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第*.*款的有关要求。 *.*.*投标人的投标报价不得超过最高投标限价。 *.*.*投标报价的其他要求见投标人须知前附表。 *.* 投标有效期 *.*.* 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 *.*.* 出现特殊情况需要**投标有效期的，招标人将通知所有投标人**投标有效期。投标人同意**的，应相应**其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝**的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 *.* 投标保证金 *.*.* 投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表的规定递交投标保证金。 *.*.* 投标人不按本章第*.*.*项要求提交投标保证金的，其投标文件无效。 *.*.* 如采用转账、电汇形式缴纳，招标人与中标人签订合同后*日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。退还方式见投标人须知前附表。如采用电子保函形式缴纳按协议执行,无需办理退款手续。 *.*.* 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： ①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件； ②中标人无正当理由不与招标人订立合同； ③中标人在签订合同时向招标人提出附加条件； ④中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的。 *.*备选投标方案 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。 *.*资格审查资料 *.*.*“投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书等材料的复印件。 *.*.*“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 *.*.*“近年完成的类似工程总承包项目情况表”应附中标通知书和合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件； *.*.*“正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。 *.*.*“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第*.*.*项至第*.*.*项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。 *.* 投标文件的编制 *.*.* 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。 *.*.* 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。。 *.*.*技术标暗标要求见投标人须知前附表 *.*.*补充内容：投标文件编制的其它要求详见投标人须知前附表。 * 投标 *.* 投标文件的递交 *.*.*见投标人须知前附表。 *.*.*见投标人须知前附表。 *.*.*未按本章第*.*.*项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。 *.* 投标文件的修改与撤回 在本章第*.*.*项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。 * 开标 *.* 开标时间、地点和投标人参会代表 *.*.*招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标； *.*.*参加开标会的投标人代表的要求见投标人须知前附表。未按要求派相关人员参加开标的，其投标将被拒绝。 *.* 开标程序 *.*.*开标程序见投标人须知前附表。 *.*.*每个投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间递交投标文件。 *.* 特殊情况处理 *.*.*投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场予以答复。 * 评标 *.* 评标委员会 *.*.* 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。 *.*.* 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： （*）投标人或投标人的主要负责人的近亲属； （*）项目主管部门或者行政监督部门的人员； （*）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； （*）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。 *.* 评标原则 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 *.* 评标 评标委员会在投标人须知前附表规定的时间，按照第二章“评标办法和定标方法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二章“评标办法和定标方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 *.* 评标结果（定标候选人）公示 *.*.*招标人在收到评标报告之日起*日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布评标结果公示，公示期不少于*日。 *.*.* 采用“评定分离”法的，定标候选人数量见“投标人须知前附表”；评标结果（定标候选人）公示期间，因质疑或投诉导致定标候选人少于招标文件规定的数量时，招标人继续定标还是组织原评标委员会重新评审补充推荐定标候选人的具体要求见“投标人须知前附表”。 * 合同授予 *.* 定标方式 *.*.*采用综合评估法的，除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。 *.*.* 采用“评定分离”法的，招标人应当按照《评定分离操作导则》制定定标方案，具体定标方案见本章 **.* 款，其中定标方法见“投标人须知前附表”。定标程序应当符合《评定分离操作导则》相关规定，定标委员会按照招标文件规定的定标方案，在评标委员会推荐的中标候选人中择优确定中标人，并向招标人提交定标报告。 *.* 中标通知、中标候选人公示及中标结果公告 *.*.*采用综合评估法的，评标结果公示期满无异议或投诉的，招标人应在 * 日内按规定的格式以书面形式向中标人发出中标通知书。同时，按规定的格式在招标公告发布的同一媒介发出中标结果公告，将中标结果通知未中标的投标人。 *.*.*采用“评定分离”法的，招标人应当完成定标报告之日起 * 日内，在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布中标人公示，公示期不少于 * 日。公示内容包括：各中标候选人的名称、排序、投标价格、项目负责人信息、质量、工期、业绩，以及定标时间、定标方法、定标结果、定标理由、提出异议的渠道和方式，以及法律法规和招标文件规定公示的其他内容。 中标人公示期内无异议的，招标人应当在公示期满后及时发出中标通知书，同时发布中标结果公告。公告内容包括中标人名称、中标价和项目负责人等信息。 *.* 履约保证金 *.*.* 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。 *.*.* 中标人不能按本章第*.*.*项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 *.* 签订合同 *.*.* 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起**天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。 *.*.* 排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。 *.*.* 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 * 纪律和监督 *.* 对招标人的纪律要求 招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 *.* 对投标人的纪律要求 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 *.* 对评标委员会成员的纪律要求 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第二章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 *.* 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 *.* 异议与投诉 *.*.*异议 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间**日前提出。招标人应当自收到异议之日起*日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出；采用“评定分离”法的，对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起*日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 采用“评定分离”法的，中标候选人公示期间，投标人提出的针对中标候选人以外的异议，无论调查结果是否属实，均不改变评标委员会已确定并公示的定标候选人名单。 *.*.*投诉 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标行政监督部门提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就第*.*.*项规定事项提出投诉的，应先向招标人提出异议。 * 解释权 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 ** 招标人补充的其他内容 **.* 招标人补充的具体其他内容见“投标人须知前附表”。 **.* 采用“评定分离”法的，具体定标方案见“投标人须知前附表”。 第二章评标办法（评定分离法） 评标办法前附表 初步评审 条款号 评审因素 评审标准 *.*.* 形式性评审标准 投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证（如有）一致；不一致的，有有效证明材料。 投标函签字盖章 有法定代表人的签章并加盖单位章 报价唯一(第二阶段) 只能有一个有效报价 暗标 符合招标文件有关暗标的要求 *.*.* 资格评审标准 营业执照 具备有效的营业执照 安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证（设计单位无须提供） 资质证书 具备有效的资质证书 资质等级 符合第一章“投标人须知”第*.*.*项规定 财务要求 符合第一章“投标人须知”第*.*.*项规定 业绩要求 符合第一章“投标人须知”第*.*.*项规定 拟派工程总承包项目经理、设计负责人、施工负 责人要求 符合第一章“投标人须知”第*.*.*项规定 其他要求 符合第一章“投标人须知”第*.*.*项规定的其他 要求 联合体要求 符合第一章“投标人须知”第*.*.*项规定 *.*.* 响应性评审标准 投标内容 符合第一章“投标人须知”第*.*.*项规定 工期 投标函中载明的工期符合第一章“投标人须知”第*.*.*项规定 工程质量 投标函中载明的质量符合第一章“投标人须知”第*.*.*项规定 投标有效期 投标函附录中承诺的投标有效期符合第一章“投标人须知”第*.*.*项规定 投标担保 符合第一章“投标人须知”第*.*.*项规定； 其他要求 无评标办法第*.*.*条所列情形； 投标报价(第二 阶段) 符合第一章“投标人须知”第*.*项规定； 详细评审 条款号 评审因素 评审标准 *.*.* 商务标 详见评标办法，分值*分 *.*.* 经济标 详见评标办法，分值**分 *.*.* 技术标 详见评标办法，分值**分 *、评标方式： □定性评审 R定量评审 定性+定量评审 *.*.* 评标方式、评审因素及评审顺序 *、评审因素： √技术标：设计文件及项目管理组织方案 √商务标：项目管理机构、类似工程业绩 √经济标：工程总承包报价 *、评审顺序： 第一阶段：商务技术文件开标、评标 第二阶段：经济文件开标、评标 *.*.* 入围下一评审阶段的方法 评审细则：本工程分两阶段评审。 第一阶段：第一阶段先进行商务技术文件（包含资格审查文件）开标评标。评标委员会先评审商务技术文件，选择商务技术文件得分汇总排名前几名的投标人（投标人超过**个（含）的，取前**名；投标人为**-**个（含）的，取前*名；投标人为*- **个（含）的，取前*名；投标人为*个及以下的，取前*名）；末位得分相同的投标人同时进入第二阶段。当进入第一阶段的投标人数量已低于（或等于）招标文件规定的进入第二阶段投标人数量时，所有有效投标文件均应进入第二阶段评审，但仍应按照招标文件对所有投标文件的商务技术文件进行评审，作为招标人定标参考依据。 第二阶段：第二阶段进行经济文件开标、评标（仅 针对进入第二阶段的有效投标文件进行），商务技术标 得分不带入第二阶段。评标价偏离评标基准价最少的前*名的投标人应当推荐为中标候选人，投标报价相同(或者评标价偏离评标基准价的绝对值相同)且影响中标候选人确定的，取第一阶段排名靠前的投标人推荐为中标候选 人。 第一阶段得分是否带入第二阶段： □是；√否。 *.*.* 竞争性判断 授权评标委员会作出竞争性判断： √是 □否 竞争性判断方式：评标委员会成员根据本招标文件规定的评标方案进行评审，确定*名为中标候选人（不排序，按企业组织机构代码排列），若经评标委员会评审，符合招标文件要求的投标人少于*名时，招标人授权评标委员会作出是否具备竞争性判断，如具备竞争性可继续推荐中标候选人，全部入围。 竞争性判断依据：有≥*家有效投标文件并被评标委员会判定为项目管理组织方案得分在该项分值**%（含）以上的，即认为有竞争性。（有效投标文件是指未被评标委 员判定为无效标的投标文件）。 评标标准 *、详细评审因素。 对投标文件评审实行两阶段评标。 评标委员会根据初步评审标准进行审查，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。 初步评审合格的投标人全部进入后续评审。初步评审合格的投标人少于*家时重新招标。 第一阶段评审： *、技术标（设计文件及项目管理组织方案）定量评审表 评分项 评分因素 评分标准 得分 *．设计说明（*分） 设计说明对项目的设计方案解读准确，构思新颖，科学、合理。 优秀得*分，良好得*分。 方案设计文件（**分） *、专业工程设计文件（**分） （*）设计文件满足设计任务书要求的得*分，不满足不得分。 （*）项目设计符合国家规范标准及地方规划要求的，得*分。有违反电力工程强制性条款要求的不得分；违反供电方案的不得分。 （*）工程设计文件的先进性、完整性、实用性以及工程造价等方面进行评比。优秀得*分，良好得*分。 *.新技术、新材料、新设备和新结构应用（*分） 新材料、新工艺、新技术，有一个得*.*分，最多得*分。 *．设计深度（*分） （*）设计图纸完整、设计深度达到施工图标准，各项标注清晰、说明详细，得*分。 （*）设计图纸基本完整、设计深度未达到施工图标准，各项标注较清晰、说明较详细，得*分。 （*）设计图纸不完整、无设计深度，无各项标注、说明不详细，得*分。 另注：施工图深度标准应包含但不限于以下图纸 （一）电气一次部分： *、设计说明书；*、主要设备材料清册；*、系统接线示意图；*、供配电示意图；*、电气平面布置图；*、土建总平面图；*、交流充电桩电气接线示意图；*、电缆支架加工图等。 （二）电气二次及通信部分：*、二次原理图；*、端子排接线图；*、三遥图；*、电能量采集总平面图；*、通信示意图；*、满足配网自动化要求 。 （三）土建部分：*、电缆排管布置示意图；*、排管平剖面图；*、电缆井详图；*、设备基础及沟道图等。 项目管理组织方案（*分） *．总体概述（*分） 对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计、施工实施计划、设计与施工的协调措施等内容进行评分。 *．施工重点难点（*分） 对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案等内容进行评分。 *．设备采购方案（*分） 对设备总体配置的完备性、合理性，设备采购的进度计划，主要设备的运营维护成本，主要设备的售后服务方案等内容进行评分。 *．施工**投入计划（*分） 对劳**和材料投入计划进行评分。 *.施工设备配置（*分） 配备《**kV带电作业用绝缘斗臂车》(GBT*********)标准的带电作业绝缘斗臂车不少于*辆（需提供车辆照片、行驶证照片、购置或租赁合同) 注：*．项目管理组织方案各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。项目管理组织方案中（项目管理机构评分点除外）除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的**%。 *、商务标（类似工程业绩、第三方信用分） 定量评审表 评分项 评分因素 评分标准 得分 *．投标人类似工程业绩（*分） ****年**月*日至****年**月**日投标人承担过造价在***万元及以上的电力接入工程项目的，有 * 个得*分，最高得*分。 工程业绩要求提供：中标通知书或者工程直接发包备案证明、施工合同、竣工验收合格证明，以上三份材料缺一不可。工程业绩时间以竣工验收证明上的时间为准。 注：类似工业绩同一业绩只能得一次分。 工程业绩 （*分） *．工程总承包项目负责人类似工程业绩（*分） ****年**月*日至****年**月**日工程总承包项目负责人承担过单项合同金额在***万元及以上的电力接入工程项目负责人的，有 * 个得 *分，最高得*分。 工程业绩要求提供：中标通知书或者工程直接发包备案证明、施工合同、竣工验收合格证明，以上三份材料缺一不可。工程业绩时间以竣工验收证明上的时间为准。 注：类似工业绩同一业绩只能得一次分。 第三方信用（*分） 第三方信用评分（*分） 企业获得经***信用办备案的第三方信用报告，信用等级AAA 级得* 分，信用等级AA 级得*.* 分，信用等级A级得*.* 分。（提供的证书须在有效期内，未提供证书不得分。）第三方信用报告管理办法详见《关于在***工程建设招投标领域应用第三方信用报告的通知》（澄信用办发[****]** 号）。 第一阶段（技术标、商务标）定量评审得分汇总表(样本) 招标工程名称： 评标时间：年月日 序号 投标人名称 技术标得分 商务标得分 得分汇总 排名 是否进入第二阶段评审 * * * * * * * 评标委员会签名： 评标专家保留意见： 第二阶段评审： *、经济标（工程总承包报价）定量评审表 序号 评审要素名称 有关要求或说明 评审标准 * 投标报价（**分） 报价评审（**分） 方法二： 以有效投标文件的评标价进行算术平均，该平均值下浮*%-*%（（取整数，具体由招标人在开标时随机抽取确定））为评标基准价。评标价等于评标基准价的得满分；每低于评标基准价*%扣*.*分；每高于评标基准价*%扣*.*分。偏离不足*%的，按照插入法计算得分。 说明：*.评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价； *.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。 *.成本价的判定：为避免恶性竞争，成本价由评标委员会根据施工图结合*场行情，通过询标等方式判定其投标报价是否低于成本价；被判定低于成本价的，则作无效报价，不进入评标基准价的计算。 当投标人的报价低于最高限价的 **%时，评标委员会必须对投标报价进行询标。 第二阶段（经济标）评审汇总表(样本) 招标工程名称： 评标时间：年月日 序号 投标人名称 工程总承包报价 （元） 评标价 （元） 评标基准价 评标价偏离 评标基准价绝对值 是否推荐为中标候选人 * * * * * * * .. .. .. 评标委员会签名： 评标专家保留意见： 推荐的中标候选人(样本) 招标工程名称： 评标时间：年月日 推荐方法 推荐的中标候选人 序号 投标人名称 优点 缺点、风险等评审情况 对技术、质量、安全、工期的控制能力等的技 术咨询建议 评标委员会签名： 评标专家保留意见： 专家姓名 评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项) 专家签名 备注：本表为评标委员会最终评标报告； 评标报告：评标委员会应当向招标人提出评标报告，推荐*家不标明排序的合格中标候选人并公示。评标报告应当明确记录中标候选人的优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议。 *.评审标准 *.*初步评审标准 *.*.*形式评审标准：见评标办法前附表。 *.*.*资格评审标准：见评标办法前附表。 *.*.*响应性评审标准：见评标办法前附表。 *.*详细评审标准 *.*.*商务标主要由项目管理机构、投标人类似工程业绩等组成，具体评审标准见评标办法前附表及评标方案。 *.*.*经济标主要由投标报价组成，具体评审标准见评标办法前附表及评标方案。 *.*.*技术标主要由项目管理组织方案组成，具体评审标准见评标办法前附表及评标方案。 *.评标程序 *.*评标准备(清标) *.*.*评标前，招标人应当组织进行下列评标准备(清标)工作，并向评标委员会提供相关信息；采用电子招标投标的，应当使用电子交易系统自动开展评标准备(清标)工作： (一)根据招标文件，编制评标使用的相应表格； (二)对投标报价进行算术性校核； (三)以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总； (四)核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方面的情况。 招标人应当依据招标文件，采用同样的标准对所有投标文件进行全面的审查，但不对投标文件作出评价。 招标人认为投标人的投标价有可能无法完成招标文件规定的所有工程内容，招标人可以提请评标委员会要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。 评标准备(清标)工作结束后,评标委员会收到评标准备(清标)报告后方可开始评标；评标委员会要复核评标准备(清标)报告，并承担相应责任。 *.*.*评标委员会由本地随机抽取的评标专家组成，人数为*人。评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作，具有与评标委员会其他成员同等的表决权。 *.*.*招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。 *.*.*评标委员会应当根据招标文件规定，全面、独立评审所有投标文件，并对招标人提供的评标准备(清标)相关信息进行复核，发现错误或者遗漏的，应当进行补正。 *.*初步评审 *.*.*形式性评审 评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。 *.*.*资格评审 评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。 *.*.*响应性评审 评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。 *.*.*投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。 （*）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； （*）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外； *.*.*澄清、说明或补正 在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正按照本章第*.*款的规定进行。 *.*.*投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决： （*）未按招标文件要求加盖签章； （*）未按招标文件要求提供投标保证金的； （*）未按招标文件规定的格式填写（招标文件规定的格式与投标系统固定格式不一致的以投标系统固定格式为准，但投标函以招标文件中的格式为准），内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； （*）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； （*）投标人名称或组织机构与资格审查时不一致的； （*）除在投标文件递交截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的； （*）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标公告、招标文件要求，资格审查不合格的； （*）投标文件载明的设计期限限超过招标文件规定的期限的； （*）明显不符合技术规范、技术标准的要求； （**）投标报价超过招标文件规定的最高限价（费率）的； （**）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况； （**）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求，误期违约金和质量违约金额低于招标文件规定的； （**）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法； （**）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； （**）经评标委员会认定投标人的投标报价低于投标人成本价的； （**）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的； （**）不同投标人的投标文件错漏之处一致的； （**）不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的； （**）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的； （**）不同投标人的投标文件相互混装的； （**）不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的； （**）不同投标人委托同一人投标的； （**）不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的； （**）不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外； （**）评标委员会认定的其他串通投标情形； （**）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； （**）投标报价有算术错误的，评标委员会按招标文件规定对投标报价进行修正，投标人不接受修正价格的； （**）技术标未按招标文件规定的格式编制； （**）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的； （**）投标文件中提供的证明资料,与各地公共**交易中心、行政监督部门网站公示的实质内容不一致的； （**）投标文件中未提交本单位及法定代表人(或其委托代理人)签署的《投标诚信承诺书》的。 *.*详细评审 *.*.*采用定性评审评标方式的，评标委员会根据评标方案对满足招标文件实质要求的投标文件进行定性评审，并推荐中标候选人。 *.*.*采用定量评审评标方式的，评标委员会根据评标方案规定的评分细则，对满足招标文件实质要求的投标文件的各评审因素进行评审、比较、打分，并推荐中标候选人。 *.*.*采用定性+定量评审评标方式的，评标委员会根据评标方案载明的部分定量评审项，在合格基础上评价其优良程度，并推荐中标候选人。 *.*.*评审顺序一般先评审技术标，再评审经济标，最后评审商务标，招标人也可根据项目情况确定评审顺序，具体的评标方式、评审顺序及评审因素见本章前附表。 *.*.*评标委员会根据评标方案载明的进入下一评审环节的方法，根据各投标文件中相应的评审因素进行评审确定进入下一个评审环节的投标人名单。入围下一评审环节的具体方法见本章前附表。 *.*.*评分分值计算保留小数点后两位，第三位“四舍五入”。 *.*投标文件的澄清和补正 *.*.*在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 *.*.*澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 *.*.*评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 *.*.*在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应当否决其投标。 *.*推荐中标候选人 评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则： *.*.*评标委员会应当按照投标人须知前附表*.*.*款规定，推荐相应数量的中标候选人。 *.*.*经评标委员会评审，符合招标文件要求的投标人少于投标人须知前附表*.*.*规定的中标候选人数量时，如招标人授权评标委员会作出是否具备竞争性判断的，评标委员会应当根据招标文件规定作出是否具备竞争性判断，如具备竞争性，可继续推荐中标候选人。招标人是否授权评标委员会作出竞争性判断以及竞争性判断的方式见本章前附表。 *.*.*评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。 *评标结果公示 *.*招标人应当在评标工作完成后的*日内，对中标候选人公示，公示期*日。 *.*对评标结果的异议的提出和处理，适用《招标投标法实施条例》第五十四条的规定。 *.*投标人对评标结果有异议的应当在公示期内提出。异议成立，取消相应中标候选人资格后是否重新推荐或补充中标候选人详见招标文件“投标人须知前附表”。 定标办法 *、定标办法： 招标人应当在评标结果公示结束后，及时召开定标会，并在定标过程中同步录音录像，音像信息和定标报告、定标委员会名单等资料应当一并存档备查。招标人在定标前可对评标委员会推荐的中标候选人进行考察、约谈，并形成报告提交定标委员会作为参考。定标委员会应当严格按照招标文件规定的定标方法、定标因素和标准等内容开展定标活动。及时组建监督小组对定标活动进行监督，有权就定标委员会违反定标规则的行为进行质询，但不得就定标涉及的实质内容发表意见或者参与定标委员会的讨论。 *.定标委员会的组建 定标委员会由招标人自主组建。定标委员会成员应当符合下列要求：不得与投标人有利害关系，人数为*人以上单数。定标委员会应当推荐定标组长，定标委员会成员可以由下列人员组成： （*）招标人(不含代理机构)、项目业主或者使用单位的领导班子成员、经营管理人员； （*）财政性资金投资工程的招标人本系统上下级主管部门工作人员； （*）非财政性国有资金投资工程的招标人母公司、子公司人员； （*）各级政府因建设管理需要，成立的长期承担地方国有资金投资工程建设项目的建设单位或管理机构(简称“大甲方”)的领导班子成员、经营管理人员和组成“大甲方”的各部门的系统上下级主管部门工作人员。设计类定标委员会成员也可由*(*、区)级以上人民政府规划委员会人员组成。 *、定标方法 定标方法采用票决定标法，定标委员会成员根据每项定标因素分别对各中标候选人进行独立评审后进行票决，并确定得票总数最多的为中标人。票决采取投票法，即各定标委员会成员对所有进入定标程序的投标人根据各定标因素择优排序进行投票，最优的N 票，其次得N-*票，依此类推(排名N以后的得*分。本项目N值=*)，按总票数高低确定中标候选人及排序。得票数相同且影响中标候选人确定的，可由定标委员会对得票数相同的单位进行再次票决确定排名，定标委员会每位成员只能选一名，被选定的得*分，未被选定的得*分，得分高者居前。 根据定标因素排名后，再次票决时，得票数相同的单位，按照评标委员会提出的技术咨询建议优劣顺序排名。 *、定标因素： 招标人在评标评审因素基础上，可以结合项目类型特点和需要以及项目规模、技术难度等选择【投标报价、评标委员会评标报告以及提出的技术咨询建议、拟派项目管理机构及人员配备情况、企业信用考核结果、投标人近两年失信行为】作为定标因素。 *.*择优的相对标准有以下几方面： R企业实力（包括企业规模、行业排名(如有)、资质等级、专业技术人员规模、近几年营业额、利税额、财务状况、过往业绩(含业绩影响力、难易程度)等方面）：企业规模、专业技术人员规模、过往业绩(含业绩影响力、难易程度)。 R企业信誉（包括获得各种荣誉、过往业绩履约情况、建设单位履约评价,同时应重点关注近几年的不良信息,包括建设行政主管部门作出的各种处罚和不良行为记录、建设单位对其的不良行为记录、履约评价不合格记录以及其他失信记录）：各种荣誉。 £拟派团队履约能力与履约水平考核方式,（可以考察团队主要负责人类似工程业绩,也可以对拟派项目负责人进行答辩。） *.*定标委员会在同等条件下,应当择优的相对标准有以下几个方面 ①资质高企业优于资质低企业； ②营业额大企业优于营业额小企业； ③工程业绩技术复杂、难度大的工程业绩优于工程业绩技术相对简单、难度较小的企业； ④履约评价好企业优于履约评价差企业； ⑤无不良行为记录企业优于有不良行为记录企业,不良行为记录较轻企业优于不良行为记录较重企业； ⑥已有履约记录且没有履约评价不合格企业优先于没有履约企业； ⑦获得国家级荣誉多企业优于获**誉少企业； ⑧行业排名靠前企业优于行业排名落后较多企业。 *、确定中标人 *.*定标会应当形成定标报告，定标报告内容应当包括：定标时间地点、定标人员、定标方法、定标因素和标准等；定标委员会成员对中标候选人的支持理由和投票情况。 *.*定标会应当按照以下程序进行：招标人介绍项目情况、招标及评标有关情况；定标委员会审阅评标报告；定标委员会按照定标方法、定标因素和标准择优确定中标人。 *、中标人公示 招标人应当自完成定标报告之日起*日内公示定标结果，公示期不得少于*日。中标人公示应当载明各中标候选人的名称、排序、投标价格、项目负责人信息、质量、工期、业绩， 以及定标时间、定标方法、定标结果、定标理由、提出异议的渠道和方式，以及法律法规和招标文件规定公示的其他内容。因招投标当事人异议、投诉改变定标结果的，应当重新进行中标人公示，公示期不得少于*日。 *、异议与投诉： 投标人或者其他利害关系人对定标结果有异议的，应当在中标人公示期间提出，对定标结果的异议或投诉处理决定不改变评标委员会推荐的中标候选人名单。 *、中标结果公告： 中标人公示期内无异议的，招标人应当在公示期满后及时发出中标通知书，同时发布中标结果公告。公告内容包括中标人名称、中标价和项目负责人等信息。 *、重新定标： 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或者招标文件规定应当提供履约担保而在规定的期限内未能提供的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等不符合中标条件的情形的，招标人按照定标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。 **、签订合同 中标人确定后，招标人应当与中标人在投标有效期内以及中标通知书发出之日起**日之内签订合同。招标人应当按照招标文件和中标人的投标文件与中标人订立合同，不得随意变更项目负责人和项目管理机构其他人员，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 票决定标选票（样本） 招标项目名称： 定标因 素 排名 支持的投标人名称 支持理由 第 *名 第 *名 第 *名 „ 第 *名 第 *名 第 *名 „ 第 *名 第 *名 第 *名 „ 第 *名 第 *名 第 *名 „ 第 *名 第 *名 第 *名 „ 定标地点： 年 月 日 定标委员（签名）： 票决定标选票计票汇总（样本） 招标项目名称： 票数 投标单位 投标单位 * 投标单位 * 投标单位 * 投标单位 * 投标单位 * 评委 A 定标因素 * 定标因素 * 定标因素 * 定标因素 * 定标因素 * „„ 评委 B 定标因素 * 定标因素 * 定标因素 * 定标因素 * 定标因素 * „„ 评委 C 定标因素 * 定标因素 * 定标因素 * 定标因素 * 定标因素 * „„ 得票总数 排名 定标委员会组长（签名）：定标委员会成员（签名）： 计票人签名： 监票人签名：时间： 票决定标选票（第 轮）计票汇总表 招标项目名称： 序号 投标人名称 推荐为中标人的票数 * * * …… 定标地点: 年 月 日 定标委员会负责人（签名）： 定标委员会成员（签名）： 票决定标选票（第 轮） 招标项目名称： 推荐的中标人名称 推荐理由： 定标地点: 年 月 日 定标委员（签名）： 第三章 合同条款及格式 GF-****-**** 住建部****年新版 建设项目工程总承包合同 （示范文本） ****年*月*日执行 中华人民**国住房和城乡建设部 国家*场监督管理总局 说明 为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》、《中华人民**国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、*场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-****-****）进行了修订，制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-****-****）（以下简称《示范文本》）。现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计**条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条件 通用合同条件是合同当事人根据《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》等法律法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条件共计**条，具体条款分别为：第*条 一般约定，第*条 发包人，第*条 发包人的管理，第*条 承包人，第*条 设计，第*条 材料、工程设备，第*条 施工，第*条 工期和进度，第*条 竣工试验，第**条 验收和工程接收，第**条 缺陷责任与保修，第**条 竣工后试验，第**条 变更与调整，第**条 合同价格与支付，第**条 违约，第**条 合同解除，第**条 不可抗力，第**条 保险，第**条 索赔，第**条 争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求，也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。 （三）专用合同条件 专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。在编写专用合同条件时，应注意以下事项： *.专用合同条件的编号应与相应的通用合同条件的编号一致； *.在专用合同条件中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条件进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”； *.对于在专用合同条件中未列出的通用合同条件中的条款，合同当事人根据建设项目的具体情况认为需要进行细化、完善、补充、修改或另行约定的，可在专用合同条件中，以同一条款号增加相关条款的内容。 二、《示范文本》的适用范围 《示范文本》适用于房屋建筑和*政基础设施项目工程总承包承发包活动。 三、《示范文本》的性质 《示范文本》为推荐使用的非强制性使用文本。合同当事人可结合建设工程具体情况，参照《示范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。 第一部分合同协议书 发包人（全称）：****闸街道观山村村民委员会 承包人（全称）： 根据《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方就观山新居工程建设项目（一期）配电网工程（EPC）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 工程名称：观山新居工程建设项目（一期）配电网工程（EPC） 工程地点：****闸街道观山村璜村，**新长江路，南至璜村现有村庄，西至新夏港河，北至**路（观山村新农村一期） 工程审批、核准或备案文号：**南闸备[****]**号 资金来源：自筹资金 工程内容及规模：***“观山村新农村一期”配电网工程项目建设地址位于****闸街道观山村璜村，**新长江路，南至璜村现有村庄，西至新夏港河，北至**路（观山村新农村一期），总建筑面积约*****平方米；**住宅楼**栋，居民***户，其中多层*栋（*栋*层），别墅**栋（**栋*层），公建为物业管理用房、消防等。用户申请负荷说明本期接入公变申请负荷****kW，本期接入专变申请负荷*kW。*、接入公变负荷：住宅部分：小于***平方米**户，每户配置*kW，合计***kW。***-***平方米**户，每户配置**kW，合计***kW。***-***平方米**户，每户配置**kW，合计****kW。商业部分：无。公建部分：一、二类负荷：无；三类负荷：景观（路灯）照明等合计***kW。总计容量：****kW，接入专变的负荷：无；**地上箱变*座，其中：*#箱变设***KVA油变，设置于**#楼东侧；*#箱变设***KVA油变，设置于**#楼西侧；电缆线需从表箱接进各户。 工程承包范围：***“观山村新农村一期”配电网工程电力接入工程设计、设备采购及安装、施工直至竣工验收合格等EPC项目的全部工作 二、合同工期 计划开始工作日期：年月日。 计划开始现场施工日期：年月日。 计划竣工日期：年月日。 工期总日历天数：日历天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程设计质量标准：合格，设计成果必须通过**省电力公司审查通过。 工程施工质量标准：合格，必须通过**省电力公司验收合格并具备送电条件。 材料设备采购质量标准：合格。 四、签约合同价与合同价格形式 签约合同价（含税）为： 人民币（大写) （¥元）。 具体构成详见价格清单。其中： （*） 设计费（含税）： 人民币（大写) （¥元）；适用税率：%，税金为人民币（大写) （¥元）； （*） 设备购置费（含税）： 人民币（大写) （¥元）；适用税率：%，税金为人民币（大写)（¥元）； （*） 建筑安装工程费（含税）： 人民币（大写)（¥元）；适用税率：%，税金为人民币（大写) （¥元）； （*） 暂估价（含税）： 人民币（大写)（¥元）。 （*） 暂列金额（含税）： 人民币（大写)（¥元）。 （*）双方约定的其他费用（含税）： 人民币（大写)（¥元）；适用税率：%，税金为人民币（大写)（¥元）。 合同价格形式： 合同价格形式为：固定总价格合同。 合同当事人对合同价格形式的其他约定：见专用条款 。 五、工程总承包项目经理 工程总承包项目经理：。 六、订立时间 本合同于年月日订立。 七、订立地点 本合同在订立。 八、合同生效 本合同经双方签字或盖章后成立，并自生效。 九、合同份数 本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份 发包人：（公章） 承包人：（公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： 第二部分通用合同条款 按照住房和城乡建设部、国家*场监管总局制定的《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-****-****）第二部分 通用合同条款执行。 第三部分 专用合同条款 第*条一般规定 *.* 定义与解释 *.*.** 双方约定的视为不可抗力处理的其它情形如下： 自然灾害：如台风、地震、洪水、冰雹；社会异常事件：如罢工、骚乱 *.*.** 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：； *.* 语言文字 本合同除使用汉语外，还使用语言。 *.* 适用法律 合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》、《中华人民**国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等现行有关法律法规。 *.* 标准、规范 *.*.*本合同适用的标准、规范（名称）：国家现行有效的有关工程总承包、建设项目管理、施工、验收及保修等规范和标准，以及项目主管部门批准的文件。 *.*.* 发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间： *.*.* 没有成文规范、标准规定的约定： 发包人的技术要求及提交时间：发包人提供的施工技术要求、承包人提供施工工艺及施工方案，经发包人及监理认可后执行。 承包人提交实施方法的时间：项目开工前 *.* 保密事项 双方签订的商业保密协议（名称）：，作为本合同附件。 双方签订的技术保密协议（名称）：，作为本合同附件。 第*条发包人 *.* 发包人代表 发包人代表的姓名：； 发包人代表的职务：； 发包人代表的职责：。 *.* 监理人 *.*.* 监理单位名称：； 工程总监理姓名：； 监理的范围：； 监理的内容：； 监理的权限：； *.* 保安责任 *.*.* 现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场保安责任的约定。 □发包人负责保安的归口管理 √委托承包人负责保安管理 *.*.* 保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：。 第*条承包人 *.*承包人的一般义务和权力 *.*.* 经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：。 *.*项目经理 *.*.* 项目经理姓名：； 项目经理职责：； 项目经理权限：； 因擅自更换项目经理或项目经理兼职其它项目经理的违约约定：如确需更换的，所更换的人员不得低于招标文件要求，并需提前一个月向发包人提出申请，经发包人核实同意并按有关规定报有关管理部门备案后方可替换，项目负责人不得兼职或擅自更换，否则发包人将扣除承包人壹拾万元/次的违约金，违约金以抵扣工程款的方式支付。 项目经理每月在现场时间不得少于**天，每少一天应向发包人支付违约金壹万元。 施工负责人每月在现场时间不得少于**天，每少一天应向发包人支付违约金壹万元。 *.* 分包 *.*.* 分包约定 约定的分包工作事项：。 第*条进度计划、延误和暂停 *.*项目进度计划 *.*.*项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：。 承包人提交项目进度计划的份数和时间：。 *.* 采购进度计划 *.*.* 采购进度计划提交的份数和日期：。 *.*.* 采购开始日期：。 *.* 施工进度计划 *.*.* 施工进度计划（以表格或文字表述） 提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：。 提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：。 *.* 误期赔偿 因承包人原因使竣工日期延误，每延误*日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的万分之二，累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的百分之二。 第*条技术与设计 *.* 生产工艺技术、建筑艺术造型 *.*.* 承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案 根据工程考核特点，在以下类型中选择其一，作为双方的约定。 按工程量考核，工程考核保证值和（或）使用功能说明：。 按单项工程考核，各单项工程考核保证值和（或）使用功能说明：。 *.*.* 发包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案 其中， 发包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：。 承包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：。 *.*设计 *.*.*发包人的义务 （*）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：。 （*）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：。 *.*.*承包人的义务 （*）经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求 *.*.* 操作维修手册 发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限：。 承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：。 *.*.* 设计文件的份数和提交时间 规划设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：。 初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：。 技术设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：。 施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：。 *.* 设计阶段审查 *.*.*设计审查阶段及审查会议时间 本工程的设计阶段（名称）：。 设计审查阶段及其审查会议的时间安排：。 第*条工程物资 *.* 工程物资的提供 *.*.* 发包人提供的工程物资 （*）工程物资的类别、估算数量：。 *.*.* 承包人提供的工程物资 （*）工程物资的类别、估算数量：本工程使用的主要材料和设备，必须符合设计及招标文件要求，订货前，承包人应提供生产厂家的合格证书和实验报告，经工程监理单位及发包人确认，符合工程要求，方可使用，否则发包人有权拒绝使用，并由承包人承担损失。 （*）竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：。 *.* 检验 *.*.* 工程检验与报告 （*）报告提交日记、报告内容和提交份数：。 *.* 进口工程物资的采购、 *.*.* 采购责任方及采购方式：。 *.* 工程物资保管与剩余 *.*.* 工程物资保管 委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：。 承包人提交保管、维护方案的时间：。 由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：。 第*条施工 *.* 发包人的义务 *.*.* 进场条件和进场日期 承包人的进场条件：。 承包人的进场日期：。 *.*.* 临时用水电等提供和节点铺设 发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价：。 *.*.** 由发包人履行的其它义务：。 *.* 对承包人的义务 *.*.* 施工组织设计 提交工程总体施工组织设计的份数和时间：。 需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：。 *.*.* 提交临时占地资料 提交临时占地资料的时间：。 *.*.* 提供临时用水电等资料 承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间：。 发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量：。 水电等节点位置资料的提交时间：。 *.*.** 清理现场的费用：承包人承担 。 *.*.** 由承包人履行的其它义务：。 *.*人力和机具** *.*.* 人力**计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：。 人力**实际进场的报表格式、份数和报告期：。 *.*.* 主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：。 主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：。 *.* 质量与检验 *.*.* 质检部位与参检方 三方参检的部位、标准及表格形式：。 两方参检的部位、标准及表格形式：。 第三方检查的部位、标准及表格形式：。 承包人自检的部位、标准及表格形式：。 *.* 隐蔽工程和中间验收 *.*.* 隐蔽工程和中间验收。 需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：。 *.* 职业健康、安全、环境保护 *.*.* 职业健康、安全、环境保护管理 （*）提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间：。 *.*.* 因承包人原因，违反安全施工、安全操作、竣工试验和（或）竣工后试验 的有关安全规定，导致的人身伤害和财产损失，工程关键路径延误时，由承包人承担，且发包人有权对承包人处以贰拾万元/次的罚款，款项以抵扣工程款的方式支付。 第*条竣工试验 本合同工程，包含竣工试验阶段/不包含竣工试验阶段。保留其一，作为双方约定。 *.*竣工试验的义务 *.*.*承包人的一般义务 （*）竣工试验方案 提交竣工试验方案的份数和时间：。 第*条工程接收 *.*工程接收 *.*.*按单项工程或（和）按工程接收 在以下两种情况中选择其一，作为双方对工程接受的约定。 □由承包人负责指导发包人进行单项工程或（和）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：。 □由发包人负责单项工程或（和）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：。 *.*.* 接收工程提交的资料 提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：。 第**条竣工后试验 本合同包含承包人知道竣工后试验/不含承包人知道竣工后试验。保留其一，作为双方约定。 **.* 权利和义务 **.*.* 发包人的权利和义务 （*）其它义务和工作：。 **.*.* 承包人的责任和义务 （*）竣工后试验方案的份数和完成时间：。 （*）其它义务和工作：在不改变建设规模、标准、范围、功能需求等的前提下， 发包人有权要求承包人结合其他投标单位的方案设计文件进行调整，承包人应无条件配合实施，发包人不另行支付费用。承包人调整后的方案设计文件须经发包人审核同意后方可实施初步设计。同样，初步设计、施工图设计、材料设备货物品牌选择、工程量清单编制等工作，所有程序均须经发包人审核同意后方可实施下一步骤，若承包人不经报批发包人，即进行下一步骤工作，发包人将责成其整改，造成工期或费用的增加由承包人自行承担，若承包人拒绝整改的，发包人有权终止合同，并依法追究其违约责任。 **.*竣工后试验程序 **.*.*竣工后试验日期的通知 单项工程或（和）工程竣工后试验开始日期的约定：。 **.* 竣工后试验及试运行考核 **.*.* 试运行考核 （*）试运行考核周期：小时（或日、周、月、年） **.* 未能通过考核 （*）未能通过试运行考核的赔偿 *）承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿 根据工程情况，在以下方式中选择一项，作为双方的考核赔偿约定， 各单项工程的赔偿金额（或赔偿公式）分别为：。 工程的赔偿金额（或赔偿公式）：。 *）发包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿 其中，承包人应承担相关责任的赔偿金额（或赔偿公式）分别为：。 **.* 考核验收证书 **.*.*在以下方式中选择其一，作为颁发竣工后试验及考核验收证书的约定。 □按工程颁发竣工后试验及考核验收证书 □按单项工程和工程颁发竣工后试验及考核验收证书 第**条质量保修责任 **.* 缺陷责任保修金 **.*.* 缺陷责任保修金金额 居配工程缺陷责任保修金金额为合同协议书约定的合同价格的*%。 **.*.* 缺陷责任保修金金额的暂扣 缺陷责任保修金金额的暂扣方式：扣留结算款的 *%作为本工程质量保证金。待工程竣工验收合格，质检部门出具正式书面报告之日起计，达到工程质保期满，在取得工程质量保修责任期终止证书并完成相应手续后，二十八天内申请扣除此期间的维修费用并将剩余部分予以支付，不计息。保修金不足以支付实际维修费用时，承包人应在接到发包人通知后七天内向发包人补缴实际维修费用差额。 第**条工程竣工验收 **.*竣工资料及竣工验收报告 **.*.*竣工资料和竣工验收报告 竣工验收报告的格式、份数和提交时间：。 完整竣工资料的格式、份数和提交时间：。 第**条变更和合同价格调整 **.*变更范围 **.*.*其它变更 双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：。 **.* 变更价款确定 **.*.*变更价款约定的其他方法：。 **.* 建议变更的利益分享 建议变更的利益分享的约定：。 第**条合同总价和付款 **.* 合同总价和付款 **.*.* 付款 （*）承包人指定的开户银行及银行账户：。 **.* 担保 **.*.*履约保函 在以下方式中选择其一，作为双方对履约保函的约定。 承包人不提交履约保函。 承包人提交履约保函的格式、金额和时间：/。 履约保证金的退还：/。 **.*.* 支付保函 在以下方式中选择其一，作为双方对支付保函的约定。 发包人不提交支付保函。 □发包人提交支付保函的格式、金额和时间：。 **.*.* 预付款保函 在以下方式中选择其一，作为双方对预付款保函的约定。 承包人不提交预付款保函。 □承包人提交预付款保函的格式、金额和时间：。 **.* 预付款 **.*.* 预付款金额 预付款的金额为：/。 **.*.* 预付款抵扣 （*）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：。 **.* 工程进度款 **.*.*工程进度款 工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：工程竣工验收后当年年底付合同价款的**%，竣工验收合格后满一年当年年底付合同价款的**%，竣工验收合格后满二年当年年底余款付清（不计息） 。 **.*.*其它进度款 其它进度款有：。 **.* 缺陷责任保修金的暂扣与支付 **.*.*缺陷责任保修金的支付 （*）缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间：。 **.* 按月工程进度申请付款 按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：。 **.* 按付款计划表申请付款 付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度：。 付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：。 **.** 竣工结算 **.**.*提交竣工结算资料 竣工结算资料的格式、内容和份数：。 第**条保险 **.* 承包人的投保 **.*.*合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：。 **.* 一切险和第三方责任 土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：。 安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：。 第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：。 第**条违约、索赔和裁决 **.* 争议和裁决 **.*.*争议的解决程序 在争议提交调解之日起**日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择其一，作为双方解决争议事项的约定。 提交仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 向所在地人民法院提起诉讼。 第**条合同生效与合同终止 **.* 合同份数 本合同正本一式：份，合同副本一式：份。合同双方应持的正本份数：，副本份数：。 第**条补充条款 **.*在满足发包人提供的设计任务书和供电方案的前提下，除规划综合管线审批要求调整以外，不得变更设计。 **.*施工图纸审查不符合供电方案的，设计单位必须无条件进行调整，调整设计的相关报价不做调整，工期不予延期，因此对招标人造成的损失由中标单位承担。 **.*本工程采用固定总价合同，固定总价合同的风险范围包括：A、材料、人工价格*场调整的风险；B、政策性调整的风险；C、施工图设计深度的风险；D、施工措施的风险。项目结算审计时，因不可抗力外的因素造成的造价增减均不予调整。 **.*工程保修期：工程竣工验收合格之日起至资产正式移交当地供电公司之日止。 **.*由中标单位负责工程完工后的竣工验收流程且必须保证验收合格，在此过程中产生的所有费用由中标单位承担。 **.*投标单位在**地区有维修点或承诺在领取中标通知书后一个月内在**地区设立维修点。 **.*投标单位必须承诺电力故障抢修响应时间为**分到达抢修现场。 第四章 报价清单 格式投标人自拟 第五章 发包人要求 （一）设计任务书 一、项目概况（详见***供电公司供电方案） ***“观山村新农村一期”配电网工程项目建设地址位于****闸街道观山村璜村，**新长江路，南至璜村现有村庄，西至新夏港河，北至**路（观山村新农村一期），总建筑面积约*****平方米；**住宅楼**栋，居民***户，其中多层*栋（*栋*层），别墅**栋（**栋*层），公建为物业管理用房、消防等。用户申请负荷说明本期接入公变申请负荷****kW，本期接入专变申请负荷*kW。*、接入公变负荷：住宅部分：小于***平方米**户，每户配置*kW，合计***kW。***-***平方米**户，每户配置**kW，合计***kW。***-***平方米**户，每户配置**kW，合计****kW。商业部分：无。公建部分：一、二类负荷：无；三类负荷：景观（路灯）照明等合计***kW。总计容量：****kW，接入专变的负荷：无；**地上箱变*座，其中：*#箱变设***KVA油变，设置于**#楼东侧；*#箱变设***KVA油变，设置于**#楼西侧；电缆线需从表箱接进各户。 二、项目建设要求 *、电气主设备、材料厂家及品牌： 高（低）压电缆: 远东电缆有限公司、**亨通电力电缆有限公司、**上上电缆集团有限公司、***林德电缆有限公司。 注：*、其余材料须符合国网**省电力公司关于居住区供配电工程各类设备材料技术要求及***供电公司居住区供配电工程建设及管理规定。 *、投标企业中标后，提供的设计方案，必须通过***供电公司组织的专家论证，若仍然涉及材料品牌调整的，招标人有权要求中标人按专家论证的意见修改，但涉及的相关报价不作修改。 *、质量标准要求： （*）达到国家相关施工验收规范合格 标准。 （*）居配工程通过***供电公司验收，施工工艺及所有材料符***省电力公司验收标准及质量认可，接受**省电力公司施工过程监督，负责通过***供电公司验收及移交。 （*）物业低压工程通过***供电公司验收，施工工艺及所有材料符****供电公司验收标准及质量认可，接受**省电力公司施工过程监督。 *、安全文明要求： 执行国家、省、*现行相关规定，确保安全文明施工。 *、国网**省电力公司关于**居住区供配电工程建设标准相关要求： *)《居住区供配电设施建设标准》DGJ**/J**－**** *)《**kV及以下客户端变电所建设标准》DGJ**/J**－**** *)《电力用户业扩工程技术规范》DB**/T ****－**** *)《**居住区供配电设施规划设计导则补充规定》 *)《**省**居住区用电信息采集施工图典型设计》(苏电营〔****〕****号) *)**省电力公司颁发的《**居住区供配电设施典型设计》 *)**省电力公司颁发的《**居住区电能计量箱典型设计》 *）**省电力公司颁发的《**居住区供配电设施典型设计》(苏电运检〔****〕***号) 附国家相关施工验收规范和规定： *、国家电网公司输变电工程标准工艺库 ****版 *、《 国家电网公司输变电工程标准工艺典型施工方法》第 一 、 二 、 三 辑 *、《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》基建质量〔****〕 ** 号 *、电力建设施工技术规范 DL*****-**** *、电力建设施工质量验收及评定规程DL/T****-**** *、电气装置安装工程高压电气施工及验收规范 GB*****-**** *、电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GB*****-**** *、电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GB*****-**** *、电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB*****-**** **、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB*****-**** **、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB*****-**** **、电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB*****-**** **、电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 GB*****-**** **、电气装置安装工程 **kV及以下架空电力线路施工及验收规范 GB*****-**** **、电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范 GB*****-**** **、电气装置安装工程 电力变流设备施工及验收规范 GB*****-**** **、电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范 GB*****-**** **、电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 GB *****-**** **、*kV及以下配线工程施工与验收规范 GB*****-**** **、建筑电气照明装置施工与验收规范 GB*****-**** **、架空绝缘配电线路施工及验收规程 DL/T***-**** **、继电保护及二次回路安装及验收规范 GB/T *****-**** **、城*居住区供配电设施建设规范 DL/T ****-**** **、电气装置安装工程串联电容器补偿装置施工及验收规范 GB *****-**** **、工程建设标准强制性条文（电力工程部分）****年版 **、输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程（国家电网科〔****〕***号） **、输变电设施可靠性评价规程 DL/T***-**** **、输变电工程项目质量管理规程 DL/T ****-**** **、国家电网公司基建安全管理规定国网（基建/*）***-**** **、国家电网公司十八项电网重大反事故措施（修订版）国家电网生技[****]***号 **、国家电网公司电力安全工器具管理规定国网（安监/*）***-**** **、母线焊接技术规程 DL/T***-**** **、自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB*****-**** **、电力工程电缆防火封堵施工工艺导则DL/T ****-**** 三、技术参数要求 *．《建筑设计防火规范》GB*****； *．《导体和电器选择设计技术规定》DL****； *．《供配电系统设计规范》GB*****； *．《低压配电设计规范》GB*****； *．《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分） *．《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB*****； *．《光纤复合架空地线》DL/T***；； *．《*～***kV高压配电装置设计规范》GB*****； *．《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB*****； **．《标准电压》GB***； **．《火灾自动报警系统设计规范》GB***** ； **．《电力工程电缆设计规范》GB*****； **．《并联电容器装置设计规范》GB*****； **．《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB*****； **．《电力设施抗震设计规范》GB*****； **．《高压输变电设备的绝缘配合》GB***.*； **．《高压架空线路和发电厂，变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 GB/T*****； **．《同步电机励磁系统》GB/T****.*～****.*； **．《电力变压器 第一部分 总则》GB****.*； **．《电力变压器 第二部分 温升》GB****.*； **．《油浸式电力变压器技术参数和要求》GB/T****； **．《电力变压器选用导则》GBT*****； **．《高压交流架空送电线无线电干扰限值》GB*****； **．《电信线路遭受强电线路危险影响的允许值》GB****； **．《电能质量 供电电压偏差》GB***** **．《电能质量 电压波动和闪变》GB***** **．《电能质量 公用电网谐波》GB/T*****； **.《电能质量 三相电压不平衡》GB/T***** **．《继电保护和安全自动装置技术规程》GB*****； **．《隐极同步电机技术要求》GB/T****； **．《电力工程直流系统设计技术规定》DL/T****； **.《变电所总布置设计技术规程》DL/T****。 **.《电力设备典型消防规程》DL**** ； **.《高压配电装置设计技术规程》DL/T****； **.《**～***kV无人值班变电所设计规范》DL/T****； **.《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》DL/T****； **．《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T****； **．《电能量计量系统设计技术规程》DL/T**** **.《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T***； **.《交流电气装置的接地》DL/T*** ； **.《高压直流输电大地返回运行系统设计技术规定》DL/T**** **．《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》DL****； **．《高压架空电线无线电干扰计算方法》DL/T***； **．《电力系统设计技术规程》DL/T****； **．《电力系统调度自动化设计技术规程》DL****； **．《地区电网调度自动化设计技术规程》DL****； **．《电力系统安全自动装置设计技术规定》DL/T****； **.《电力系统电压和无功电力技术导则》SD***； **.《电力系统安全稳定控制技术导则》DL/T***； **.《电力系统安全稳定导则》DL***； **.《**～***kV城*地下变电所设计规定》DL/T****； **.《国家建设标准强制性条文》（工业建筑部分） **.《建筑地基基础设计规范》GBJ* **.《建筑结构荷载规范》GBJ* **.《建筑抗震设计规范》GBJ** **.《建筑给排水设计规范》GBJ** **.《建筑设计防火规范》GBJ** **．《城*电力电缆线路设计技术规定》DL/T****-**** **．《电缆防火措施设计和施工验收标准》DLGJ***-**** **．《混凝土结构设计规范》GB *****-**** **．《水**向钻进铺设电力管道工程技术规范》Q/SDJ****-**** 注：以上所有规程、规范以最新版本为准。 第六章 发包人提供的资料 *、立项批复 供电方案 注：投标人自行下载 *、立项批复 *、供电方案 关于观山村新农村一期的供电方案 ****闸街道观山村村民委员会： 贵单位开发建设的“观山村新农村一期”商品房项目，建设地址位于****闸街道观山村璜村，**新长江路，南至璜村现有村庄，西至新夏港河，北至**路，根据“澄政复[****]**号”文批复及贵单位提供的资料，总建筑面积约*****平方米。 **住宅楼**栋，居民***户，其中多层*栋（*栋*层），别墅**栋（**栋*层），公建为物业管理用房、消防等。 用户申请负荷说明 本期接入公变申请负荷****kW，本期接入专变申请负荷*kW。 *、接入公变负荷： 住宅部分：小于***平方米**户，每户配置*kW，合计***kW。 ***-***平方米**户，每户配置**kW，合计***kW。 ***-***平方米**户，每户配置**kW，合计****kW。 公建部分： 一、二类负荷； 三类负荷：景观（路灯）照明等合计***kW。 总计容量：****kW=(***+***+****)**.*+*****.*（注：详见计算表） *、接入专变的负荷：无 电源方案 *、外部电源 *#箱变接***kV南闸变**kV林塘线上山支线**#杆； *#箱变接***kV南闸变**kV林塘线上山支线**#杆； *#登杆变接***kV南闸变**kV林塘线观**支线**#杆； *#登杆变接***kV南闸变**kV林塘线观**支线**#杆。 *、内部电源 **地上箱变*座，其中：*#箱变设***KVA油变，设置于**#楼东侧；*#箱变设***KVA油变，设置于**#楼西侧；**登杆变*座，其中*#登杆变设***KVA油变，设置于**#楼南侧；*#登杆变设***KVA油变，设置于**#楼西侧。 计量及采集配置方案： *、居民用电一户一表，电缆供电。变电所低压电缆出线后应设置适量电缆转接箱，每个转接箱预留一只***A的空气开关。计量表箱应集中设置，并设置在地面之上，以便于抄表、维护，住宅户表位数不宜超过**个，并预留远程自动抄表装置表位和公用表位。 *、公建配套用电单户容量应在***kW以下或需用变压器容量在***kVA以下，若超出，应单独设置用户变电所。 *、配电变压器计量表箱及用户计量表箱安装处应确保无线公网信号覆盖，信号强度应满足远程数据采集的通讯要求。 *、在小区低压受电工程设计时，需按照电力负荷管理装置的相关建设要求设计，相应的建筑物内与计量装置相邻的位置留有负荷管理终端安装位置、***KVA及以上客户需预留负荷管理馈线敷设通道及负荷管理室外天线固**装位置。 *、集中安置的燃气表、水表与电表计量箱之间应预留电气接线通道，各电表计量箱之间应预留采集设备的电气接线通道。满足水、电、气三表合一集中采集的通信及施工条件。未尽事宜均按《居住区供配电设施建设标准》（DGJ**/TJ**-****）的规定执行。 *、**居住区需同步建设用电信息采集系统。 其他事项： *、贵单位对本供电方案如无异议，在委托设计前加盖单位公章后返回我公司；有异议的，贵单位应以书面形式提出具体意见、理由和建议，加盖单位公章后提交我公司。一个月内未提出意见的，则视为同意本供电方案。 供电方案的有效期是指从供电方案正式通知书发出之日起至受电工程开工日为止。本供电方案的有效期为一年,贵单位遇有特殊情况，需**供电方案有效期的，应在供电方案有效期到期前十天向供电企业提出申请。贵单位对我公司答复的供电方案有不同意见时，应在一个月内提出意见，双方可再进行协商确定。 *、在居住区供配电工程设计完毕后，向我公司提交设计审查申请，经审查通过后方可开展工程建设。 签收单位（盖章）供电公司（盖章） 年月日年月日 第七章 投标文件格式 封面（商务标） 观山新居工程建设项目（一期）配电网工程（EPC） （项目名称）一个标段工程总承包招标 投标文件 商务标 标段编号： 投标人：（盖单位章） 法定代表人：（签字或盖章） 或其委托代理人：（签字或盖章） 年月日 投标函 *、根据你方项目编号为（招标编号）的（工程名称）工程总承包招标文件，遵照《中华人民**国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准、发包人要求及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）元（RMB￥元）的工程总承包报价，总工期日历天，按合同约定实施本项目的√设计-采购-施工/□设计-施工工程总承包，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到标准。我方拟派总承包项目经理(姓名)〔职业资格证书（职称证书）号：〕。 *、我方承诺不存在第一章“投标人须知”第*.*.*项和第*.*.*项规定的任何一种情形。 *、我方承诺拟派项目负责人满足第一章“投标人须知”第*.*.*项中对项目负责人是否有在建工程的相关要求。 *、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。 *、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。 *、如我方中标： （*）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 （*）我方自行完成的项目内容为：；我方拟分包的项目内容为：。 （*）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 （*）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 *、其他： 投标人：（盖单位公章） 单位地址： 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 邮政编码：电话：传真： 日期：年月日 投标函附录 条款名称 约定内容 备注 工程总承包项目经理 姓名： 职业资格证书（职称证书）名称及等级： □设计负责人 姓名： 职业资格证书（职称证书）名称及等级： □施工项目经理 姓名： 职业资格证书（职称证书）名称及等级： 投标有效期 天数:日历天（从投标截止之日算起） 工期 总工期：天， 设计开工日期：年月日 施工开工日期： 年月日 工程竣工日期：年月日 是否接受招标文件中的合同条款 是 是否响应招标文件中的技术标准及要求 是 工程质量 □设计： □采购： □施工： □其他： 再发包工程 分包工程 是否响应招标文件中的招标范围 是 是否响应招标文件投标人须知前附表*.*.*条要求 是 法定代表人身份证明 投标人： 单位性质： 地址： 成立时间：年月日 经营期限： 姓名：性别： 年龄：职务： 系（投标人名称）的法定代表人。 特此证明。 投标人：（盖单位章） 年月日 授权委托书 本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）工程总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 委托期限：。 代理人无转委托权。 附：法定代表人身份证明 注：联合体投标应由牵头人委派代表，联合体所有成员均应加盖公章。 投标人：（盖单位章） 法定代表人：（签字） 身份证号码： 委托代理人：（签字） 身份证号码： 年月日 联合体协议书（如有时） 联合体协议书 （所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。 *、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。 *、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。 *、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。 *、联合体各成员单位内部的职责分工如下： （*） （*） *、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 *、本协议书一式两份，联合体成员和招标人各执一份。 注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。 牵头人名称：（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 成员一名称：（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 年月日 投标人基本情况表 投标人名称 注册地址 邮政编码 联系方式 联系人 电话 传真 网址 组织机构代码 法定代表人 姓名 技术职称 电话 技术负责人 姓名 技术职称 电话 成立时间 员工人数： 企业资质等级 其中 项目经理 营业执照号 高级职称人员 安全生产许可证号 中级职称人员 开户银行 初级职称人员 账号 技工 经营范围 备注 注：联合体各方分别填写，后附企业营业资质、资质证书等复印件。 项目管理机构组成表 序号 职务 姓名 执业或职业资格证明 职称 备注 证书名称 级别 证书编号 职称专业 级别 * 工程总承包项目经理 * 设计 *.* 设计负责人 *.* …… * 施工 *.* 施工项目 经理 *.* …… * 采购（如有） *.* 采购经理 *.* …… 项目管理机构：项目管理机构（含总承包项目经理）组成人员应为企业在职员工。投标单位根据《建设项目工程总承包管理规范》GB/T*****-****—第*项工程总承包管理的组织—第*.*.*条自行配备齐全。投标人组建的项目管理机构中的人员（总承包项目经理可以兼任施工负责人或设计负责人），配置的其他岗位人员相互之间不得兼任。组成联合体投标的，项目管理机构可由联合体各方共同组建。 工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表 姓名 性别 年龄 职务 职称 学历 职业资格证书（职称证书）名称及等级、证书号 专业 参加工作时间 从事项目经理年限 工作简历 注：本表根据项目管理机构人员组成填报。一人一张，后附人员相关材料（身份证、职称证、注册证（如有）、资格证（如有）、养老保险缴费证明复印件。 投标人（工程总承包项目经理）类似工程业绩一览表 序号 发包人名称 工程名称 及建设地点 建设 规模 项目 经理 合同金额 （万元） 开竣工 日期 拟用于哪类评审 后附相应证明材料复印件。 拟分包计划表 序 号 拟分包项目名称、范围及理由 拟选分包人 备注 拟选分包人名称 注册地点 企业资质 有关业绩 * * * * * * 备注：本表所列分包仅限于承包人其承包工程范围内的非主体、非关键工程。 观山新居工程建设项目（一期）配电网工程（EPC）一个标段 工程总承包招标 投标文件 经济标 标段编号： 投标人：（盖单位章） 法定代表人：（签字或盖章） 或其委托代理人：（签字或盖章） 年月日 工程总承包报价 （格式自拟，参照现行计价规范要求） 附：技术标（项目管理组织方案）格式（暗标） 附：项目管理组织方案统一封面 项目管理组织方案统一封底（字样朝外） 观山新居工程建设项目（一期）配电网工程（EPC）一个标段 工程总承包招标 投标文件 技术标（项目管理组织方案） 项目管理组织方案统一封底（字样朝外） 附：技术标（设计文件）格式（明标） （格式自拟） 其他格式文件 格式：《建设工程诚信承诺书》 建设工程诚信承诺书 为营造***建设工程诚实守信的*场环境，切实维护建设工程*场的公开、公平、公正、诚实守信，我单位自愿郑重承诺如下： 一、我单位企业资质、人员资质等均真实有效，在招投标过程中提交的材料均无任何伪造、虚假成份。 二、我单位保证资质不外借、不挂靠，不与其它投标人串标围标，不以他人名义投标。 三、我单位保证不转包中标工程，不把承包的全部工程肢解后以分包名义发包给他人。 四、我单位保证仅分包建设方招标文件允许分包的内容，且分包工程承包人具有相应资质，并承诺组建分包工程管理机构，机构五大员为本单位人员，签订分包合同七日内将文件送至建设行政主管部门备案。 五、我单位在参加项目实施过程中严格遵守上述承诺，若违反本承诺一经查实，本单位愿意接受公开通报，按照《中华人民**国招标投标法》第五十三、五十四条的规定，结合本单位实际情况，三个月～三年内不进入***建筑*场。并自愿按相关法律法规接受相应的处罚。 特此承诺！ 承诺单位盖章： 承诺单位法定代表人(签字或盖章)： 年月日 þ施工时使用材料品牌型号承诺书 （招标人名称）： 如果我公司能获得（建设单位名称）的（工程名称） 中标资格，我在此声明，在本工程施工过程中使用招标文件中明确的材料品牌型号中的一种，且在合同中明确。 我方保证上述声明的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。 特此承诺 申请人：（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 年月日 格式：书面定标材料固定封面 观山新居工程建设项目（一期）配电网工程（EPC） 工程总承包招标 书面定标文件 单位名称（公章）：