关于2023年零星及应急工程—锡新二路海太半导体废水专管改造工程的招标公告
正文内容
****年零星及应急工程—锡新二路海太半导体废水专管改造工程 招 标 文 件 招标人:***新吴区重点建设项目管理中心 代理机构:**金诺建设咨询管理有限公司 二○二三年十月 ****年零星及应急工程—锡新二路海太半导体废水专管改造工程招标文件 依照《中华人民**国民法典》、《中华人民**国招标投标法》及其他有关法律、法规和规章,遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则,结合本工程的特点,制定本招标文件。 *、工程说明 *.*工程名称:****年零星及应急工程—锡新二路海太半导体废水专管改造工程。 *.*建设地点:本项目位于新鸿路与锡协路交叉口南侧。 *.*承包方式:包工包料。 *、招标范围及工期 *.*项目概况:本项目位于新鸿路与锡协路交叉口南侧,本工程为****年——零星及应急工程--锡新二路海太半导体废水专管改造工程。海太路专管总长约***m,管为DN***管道埋深约*m~*m。海太路专管起点位置有阀门井,可切换至*政污水管道;终点过路接至海力士废水处理站。 *.*招标范围:工程量清单及设计图纸范围内的锡新二路海太半导体废水专管改造工程,具体详见工程量清单。 *.*工期要求:接发包人开工通知后**日历天内完工,接到发包人开工通知后*日历天内必须开工。 *.*工期奖惩:扣除报价中的赶工措施费,承包人按每延误一天承担合同价款的千分之五的违约金给发包人,上限为合同价的*%。 *.*材料、设备品牌要求:材料、设备品牌要求:根据《关于印发进一步优化营商环境加强房屋建筑和*政基础设施工程招标投标监管的实施意见的通知》(锡建规发 [****]* 号)有关规定:*)施工招标项目中,属于承包人自行采购的主要材料、设备,招标人可以在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求,或者提供 * 个以上符合要求的不同厂家品牌的同档次产品供投标人在合同履行过程中进行选择,不得要求投标人在投标时明确所选的厂家品牌产品。投标人拟增加厂家或品牌的,应在招标文件规定的澄清答疑期限结束之前提出,满足招标文件中明确的技术标准和质量要求,并由招标人同意。本项目招标人对本工程部分材料、设备设置了推荐厂家品牌,详见清单编制说明附件《招标人推荐厂家品牌表》,投标人一旦中标,在合同履行过程中按招标文件中设置的推荐厂家品牌选用。 *、资金来源 *.*资金来源:区财政。 *、合格的投标人及招标方式 *.*投标人必须具备:*政公用工程施工总承包三级(含)以上资质具有有效的安全生产许可证。 *.*项目负责人资质:[*政公用工程注册建造师二级]含以上和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》,且在本单位注册满*个月,项目负责人须无在建工程(提供承诺书(格式详见附件))。 如投标人提交的项目负责人建造师注册证书或《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》不实,招标人可取消其投标资格,如中标招标人可取消其中标资格,中标人承担一切由此造成的法律后果。 *.*不接受联合体投标; *.* 招标方式:微型工程招标系统公开招标。 *.*执行**高新区(新吴区关于限制建筑施工事故责任企业承接政府投资建设工程项目专题会议纪要锡新专会纪〔****〕**号文件。在新吴区范围内发生一般安全生产事故,死亡*人的安全生产事故责任企业,自事故责任认定之日(区政府对事故调查报告批复之日)起在新吴区范围内停止投标资格,并禁止新参与政府投资建设工程项目,责任企业惩戒措施直至参与的新吴区所有政府投资建设工程项目完工之日起* 年后方可解除; 凡在新吴区范围内发生一般安全生产事故,死亡*人的安全生产事故责任企业,自事故责任认定之日(区政府对事故调查报告批复之日)起在新吴区范围内停止投标资格,并禁止新参与政府投资建设工程项目,责任企业惩戒措施直至参与的新吴区所有政府投资建设工程项目完工之日起*年后方可解除;凡在新吴区范围内发生较大及较大以上安全生产事故,死亡*人及*人以上的安全生产事故责任企业,自事故责任认定之日(政府对事故调查报告批复之日)起在新吴区范围内停止投标资格,并禁止新参与政府投资建设工程项目,责任企业惩戒措施直至参与的新吴区所有政府投资建设工程项目完工之日起超过对应亡人数年限后方可解除。 *、工程质量 *.*质量标准:合格标准。 *.* 质量奖惩:如达不到合格标准,承包方返修整改到合格标准,才能交付发包方,其返修费用均由承包方自行承担,返修工期计入总工期考核,并支付中标价的*%的违约金给发包方。 *、投标费用 *.*投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 *、投标文件的组成 *.* 投标文件主要包括下列内容: *.*.*法定代表人身份证明书; *.*.*投标文件签署授权委托书; *.*.*投标函; *.*.*投标函附录; *.*.*项目管理机构配备情况表; *.*.*投标人承诺书; *.*.*投标保证金缴款凭证; *.*.*招标人要求投标人提交的其它投标资料(指其余符合性资料) *.*.*商务标。 *、工程价款及调整(详见施工合同) *、投标保证金 *.*投标人必须提交RMB *****元(人民币壹万元整)的投标保证金。投标保证金必须由投标人基本存款账户汇出。投标保证金可用网银或电汇方式支付。 投标保证金受理的指定专用帐户: 账户名称:**金诺建设咨询管理有限公司 账 号:***************** 开户行:**银行**支行 受理时间:法定工作日*:**-**:**,**:**-**:** 投标保证金必须在投标保证金提交截止时间(****年**月*日上午*:**)前到达指定专用帐户内。 投标保证金必须在投标保证金提交截止时间前到达指定专用帐户,未打入或逾期打入视为没有实质性响应投标文件。本项目无需开具收据。投标保证金缴纳凭证及基本存款账户开户许可证或者企业基本存款账户信息复印件加盖投标人公章扫描在符合性审查资料中一起上传。对于未能按上述要求提交投标担保的,招标人将视为不响应投标文件而予以拒绝。 *.*如中标人未能在规定期限内签订合同协议时,投标担保将被没收。 **、投标文件的份数、签署、密封 **.*投标文件包括: (*)扫描成一个文档的PDF格式的符合性检查资料(非加密);(投标单位应将所需的符合性检查文件上传至附件“符合性检查文件”处,未上传视为放弃本次投标。) (*)投标函单独形成一个pdf文件,仅包含投标函内容并放在第一页,无需投标函附录等其他内容,文件请勿设置密码,并上传至附件“投标函”处。(注:不见面开标过程中,文件解密后系统会自动读取投标函内报价。为提高报价识别准确度和效率,建议各投标单位尽量直接从word转换为pdf,而非从图片转为pdf。) (*)网上电子投标文件(电子标书PDF)(投标截止日期前上传); (*)三份纸质版投标文件(一正二副)、投标电子光盘或U盘(内含投标函PDF、电子标书PDF)。(中标后提供) 注意:微型平台开评标系统现已作出调整,系统已实现不见面开标,系统已关闭给投标人开设自行输入投标报价的端口,投标单位需在投标截止前在系统中上传扫描成一个文档的PDF格式的符合性检查资料(非加密)和电子投标文件(投标函PDF、电子标书PDF)。 符合性审查通过的投标人进入唱标阶段,由招标代理唱标,投标人应复核各自投标报价。投标人上传投标文件(含工程量清单)时,系统要求设置*位数字母和数字大小写组合的投标文件加密密码,该密码用于本项目投标文件解密之用。开标过程中由投标单位输入密码解密投标文件。 **.* 投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写,字迹应清晰易于辨认。 **.* 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求,否则投标文件签署授权委托书无效。 **.* 除投标人对错误处须修改外,全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改,修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标人授权代表签字或盖章。 **.*实现网上递交电子投标文件: **.*.*符合性检查文件PDF、投标函PDF、电子标书PDF,其中施工类项目还需上传后缀名为.**jt格式的投标清单,分别上传至符合性检查文件、投标函、投标文件上传和其他文件等四栏。电子投标文件具有保密功能,确保项目在符合性检查结束后方能查看标书和报价。 **.*.*投标人报名时,在填写项目负责人及职称证书(均可在截止时间前修改)等信息后即可完成报名,电子标书无需同步上传,可待投标截止日期前上传。请各投标单位确保预留的投标报名联系方式的畅通。系统会根据各投标人电子标书上传情况于开标时显示提交和未提交标书(投标函)的投标人名单,不提交的,系统自动判定为无效标,不进入后道环节。 **、招标文件答疑澄清 投标人提疑截止时间:招标公告结束时间 招标人答疑时间:****年** 月*日**:**前 注:投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容,投标人如有疑问,应在招标公告期间通过平台提出,要求招标人对招标文件予以澄清,提疑截止时间同公告结束时间。投标人不在澄清期限内提出,招标人有权不予答复。 各投标人请留意账号中按钮,进行提疑和关注答疑澄清回复,如因自身原因未关注错过答疑澄清内容,自行负责。未按照修改后的招标文件编制投标文件,由此造成的后果由投标人自行承担。招标人发布答疑澄清的,系统自动发送短信到各投标人报名时填写的手机号码中,提示登录并关注相关答疑澄清。投标人应自行关注答疑澄清,如因自身原因未及时关注错过答疑澄清内容的,自行承担由此产生的不利后果。 **、投标文件的提交 **.* 投标文件提交地点:电子投标文件由各投标人在投标截止时间前自行在微型平台上传; **.*投标文件的截止时间:****年**月*日上午*时**分。 **.*实现网上递交电子投标文件 **.*.*网上递交电子投标文件:分别在投标文件和其他文件两栏中上传电子标书PDF、后缀名为.**jt格式的投标清单,未按此要求上传电子投标文件的作废标处理。【*.电子标书PDF:为全套投标资料(原件扫描上传或PDF签章上传);*.其他:后缀名为.**jt格式的投标清单。若上传文件过大,请各投标单位自行想办法利用压缩方式解决。】因开标时无需提供纸质投标文件,各投标人必须确认本单位系统中上传的文件是否正常,开标时若显示未上传或无法正常显示,将以废标处理。 **.*.*投标人报名时,在填写项目负责人及职称证书(均可在投标截止时间前修改)等信息后即可完成报名,电子标书无需同步上传,可待投标截止日期前上传。系统会根据各投标人电子标书上传情况于开标时显示提交和未提交标书(投标函)的投标人名单,未提交标书的,系统自动判定为无效标,不进入后道环节。各投标人应确保投标报名时预留的联系方式的畅通。 **.*符合性审查通过的投标人进入唱标阶段,由招标代理唱标,投标人应复核各自投标报价。 **.*到投标截止时间止,系统显示递交的投标文件少于*个的,招标人将依法重新组织招标。 **.*投标截止时间以后系统将无法递交投标文件。 **、投标有效期 投标截止期之日起 ** 天。 **、开标 **.* 开标时间:同投标文件的截止时间,地点:同投标文件提交地点。招标人按以上时间和地点公开开标,并邀请所有投标人参加不见面开标会议。 本工程使用不见面开标,不见面开标室在开标时间前**分钟开放,投标人可以在任意地点登录新吴区微型工程招投标管理平台投标单位系统,登录完成后可以点击项目名称前“进入不见面开标室”图标进入不见面开标室,进入后应在开标时间**行签到,等待开标,开标后可根据需要使用不见面开标系统与现场开标主持人(项目招标人或招标代理)进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。若未在投标截止时间前在***新吴区微型工程管理系统不见面开标大厅进行签到的,视为自动放弃本次投标资格。为避免不同电脑时间误差造成未按时签到,请各投标单位预留足签到时间。 备注: *.远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准; *.开评标全过程中,各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人,中途不得更换,在异议提出等特殊情况下需要交互时,投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表,参与远程交互人的交流发言,发送的文字材料和图片等均被视为是投标企业行为,投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱,投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 **.* 开标程序: (*)开标由招标人或招标代理主持。 (*)宣布开标纪律。 (*)宣布招标人、招标代理机构、公证机构、监管部门等有关单位名称。 (*)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称。 (*)满足本项目投标单位大于**家时系统启用入围法,由招标人代表点击系统按钮开始抽取入围单位,系统根据默认数量**,随机抽取产生入围单位名单并当场公布,未入围单位由系统自动标注为无效标,不进入后道环节。 (*)进行投标文件的符合性检查。未通过符合性检查的投标文件,不得进入下一道程序。 (*)投标人解密(远程解密)。符合检查结束后,各投标单位在不见面大厅中进行投标文件解密,解密时间为**分钟,各投标单位应在**分钟内及时进行文件解密(文件解密密码为投标单位报名时所设),若由于各种原因,投标单位未及时解密,到达截止时间后视为放弃投标资格。 (*)唱标,录入各投标单位报价。投标文件解密结束后,由招标代理唱标,投标单位复核各自报价。 (*)由招标人代表抽取K值并计算中标单位。 (**)当众开标,公布项目名称、投标人名称、投标报价及其他内容,并记录在案,开标记录人等有关人员在开标记录上签字确认。 (**)对中标候选人进行清标,宣布清标结果。 (**)开标结束。 **.*投标文件的符合性检查 **.*.*投标截止时间至且投标文件未解密前,对按时递交的投标文件、符合性检查资料进行符合性检查。 **.*.*符合性检查资料的提交,投标人应将以下符合性检查资料扫描成一个文档的PDF格式的文件在投标截止时间前将所需的符合性检查文件(非加密)上传至***新吴区微型工程管理系统中附件“符合性检查文件”处提交:(*)法定代表人身份证明书、(*)投标人代表的授权委托书、(*)授权委托人及项目负责人的《职工养老保险手册》(内附****年*月-****年*月的缴费清单)或由社保机构出具的****年*月-****年*月的缴费证明、(*)有效的项目负责人的建造师注册证书和安全生产考核合格证书复印件并加盖公章、(*)投标人代表及项目负责人身份证明复印件并加盖公章、(*)企业营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件并加盖公章(*)投标保证金缴款凭证、基本存款账户开户许可证或者企业基本存款账户信息复印件(盖投标人公章)、(*)承诺书(一)、履约承诺书(二)(工程施工诚信承诺书)(格式见附件)。 **.*符合性检查如有下列情形之一的,则视为该投标人自动放弃该项目的投标,其投标书视为无效投标文件,招标人应退还给投标人: **.*.*投标人在投标截止时间前未将扫描成一个文档的PDF格式的符合性检查文件(非加密)上传至附件“符合性检查文件”处的。 **.*.*投标人未在投标截止时间前在***新吴区微型工程管理系统不见面开标大厅签到的; **.*招标人对开标过程进行记录,并存档备查。 **、重大偏差 **.* 投标文件有下述情形之一的,属于重大偏差,视为未能对招标文件作出实质性响应,作废标处理: (*)投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的,或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章的; (*)未按招标文件要求提供投标保证金的; (*)未按招标文件规定的格式填写,内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的; (*)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价,且未声明哪一个有效,按招标文件规定提交备选投标方案的除外; (*)投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; (*)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限,误期违约金的承诺低于招标文件要求的。 (*)明显不符合技术规范、技术标准要求的; (*)投标报价超过招标文件规定的最高限价的; (*)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制; (**)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜; (**)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人; (**)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异; (**)不同投标人的投标文件相互混装; (**)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 (**)不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传; (**)不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印; (**)不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一投标人的电子文档; (**)不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件; (**)不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出,但所需资金来自同一单位或者个人的账户; (**)参加投标活动的人员为同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人的在职人员。 (**)改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量; (**)改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的; (**)投标文件截明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求,质量违约金的承诺低于招标文件要求的; (**)投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法; (**)以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的; (**)投标报价低于成本价的; (**)符合性审查资料的项目负责人与系统报名不一致的。 (**)实现网上递交电子投标文件:电子标书PDF,其中施工类项目还需上传后缀名为.**jt格式的投标清单),不上传电子标书系统将自动判断为无效标。 (**)投标人在投标文件递交截止时间当日,建筑业企业资质(本次招标要求的企业资质项)动态监管结果处于不合格状态的。 (**)清标:招标人、招标代理机构将对电子投标文件进行清标,不符合招标文件要求的将以废标处理。 (**)电子投标文件无法正常解密的。 (**)不符合法律法规及相关规定的其它情形。 **、工程付款 **.*在建项目,在合同约定价限额内按不超过实际完成工程量进度的**%拨付;工程完工后最多可支付至单项合同金额的**%;单项工程结算审计结束,支付至不超过审定金额的**%;结算审计结后满一年支付至不超过审定金额的**%;审计结束后满两年且项目保修期满后,结清全部工程余款。工程交付使用后,凡发现质量问题将扣减工程质保金。发包人须将不低于实际完成工作量产值的**%且不低于同期发生农民工工资的资金存入承包人农民工工资专用账户内(招标文件中的其他约定与此条款不一致的,按此条款执行)。 **.*承包方不得拖欠民工工资。 **、履约担保 本工程无履约担保要求。 **、评分细则 入围方法:本项目采用 (采用/不采用)“入围法”,入围单位**家。 满足本项目投标单位大于**家时系统启用入围法,系统默认入围单位**家,符合性检查前,由招标人代表点击系统按钮开始抽取入围单位,系统根据默认数量**,随机抽取产生入围单位名单并当场公布,未入围单位由系统自动标注为无效标,不进入后道环节,未入围单位应主动退场。 评标方法:本工程的评标办法采用合理低价法。评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。以微型工程招标系统计算结果为准。如得分相等时,以投标报价低的优先;当第一中标候选人出现得分相等、且投标报价相同的单位≥*家时,由系统随机产生中标人。 评标基准价的计算方法如下:以有效投标文件的评标价算术平均值为 A(若有效投标文件≥* 家时,去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A;若有效投标文件≥** 家时,去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A)。评标基准价 =A×K,K 值在开标前由招标人代表随机抽取确定,K 值的取值范围为**%、**.*%、**%。评标价等于评标基准价的得满分***分;其他投标报价每高出该评标基准价*%扣 *.*分,低于该评标基准*%扣*.*分,偏离不足*%的,按照插入法计算得分。如出现两名(含)以上投标人排名并列第一,则由招标人现场随机抽取预中标顺序,招标人将按照招标系统评选结果排名顺序对投标单位提供的投标文件及已标价的工程量清单软件版进行清标,若第一预中标单位清标无问题则由第一预中标单位中标,不再对其他单位清标;若第一预中标单位清标有问题则对第二预中标单位进行清标,第二预中标单位清标没问题则由第二预中标单位中标,以此类推。 **、本工程的最高限价为******元人民币,若不满足此要求将按废标处理。 **、本工程施工过程中对项目负责人的要求。 **.*关于项目负责人每月在施工现场的时间要求:要求项目负责人本人常驻现场,每周不少于*天,每天至少*小时在本工程现场工作。关键工序及重要部位施工时项目负责人必须在现场,且必须参加发包人组织的例会(如有特殊情况须提前向发包人请假并经发包人书面同意)。承包人项目负责人不得将权限范围内的权利和职责委托给他人执行。 **.*项目负责人未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:承包人支付****元/小时的违约金给发包人。 **.*承包人擅自更换项目负责人的违约责任:承包人支付**万元/人的违约金给发包人,同时发包人有权终止合同并有权要求其退场,终止合同后对已完成的合格工程量按八折结算(付款按原合同约定),承包人在一周内无条件撤场。 **.*承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任:承包人支付**万元/人的违约金给发包人,同时发包人有权终止合同并有权要求其退场。 **、其他要求 **.*承包人应在工程交(竣)工验收后**天内完成结算书的编制并将完整的工程结算资料送交发包人,若超过时限按 **** 元/天向发包人递交违约金,且仍须完成上述工作。 **.*仲裁或诉讼:因合同及合同有关事项发生的争议,向项目所在地人民法院起诉。 **.*中标单位必须安装人脸识别考勤系统,接受新吴区住建局及建设单位的考核(锡新管发〔****〕**号:关于印发**新区在建工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员人脸识别考勤管理办法的通知)。 **.*临时用地和临时设施的相关办理、建设、使用等各类所需费用由施工单位在报价中综合考虑,相关手续建设单位若有需要可配合施工单位办理。 **.*场外道路的建设和使用等导致的各类相关费用由施工单位在报价中综合考虑。 **.*工程施工时应符合环保政策要求,充分考虑淤泥、淤泥质土、建筑垃圾、耕植土、杂填土的弃运等处理要求。出入口必须场地硬化,按建设单位要求设置渣土车冲洗装置,按要求投入雾炮设备,围挡参照**新吴区建设工程文明施工标准化图集并加装喷淋装置。投标人应在报价中充分考虑弃运过程中相关部门的管理规范要求而发生的环境保护费、堆放场地费(消纳费)以及掩埋等处置费用。以上费用均包含在报价中,结算中不再调整。 **、招投标监督管理部门:***新吴区住房和城乡建设局,监督电话:****-********。 附件一、投标文件格式 工程施工招标 投标文件 项目名称: (工程名称) 投标文件内容: 投标人: (盖公章) 法定代表人或 其委托代理人: (签字或盖章) 日 期:年月日 一、法定代表人身份证明书 单位名称: 单位性质: 地 址: 成立时间:年月日 经营期限: 姓 名:性别:年龄:职务: 系的法定代表人。 特此证明。 投标人:(盖公章) 日 期:年月日 二、投标文件签署授权委托书 本授权委托书声明:我(姓名)系的法定代表人,现授权委托的为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人,我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。 代理人无转委托权,特此委托。 代理人:(签字) 性别 :年龄:_______ 身份证号码:职务: 投标人:(盖章) 法定代表人:(签字或盖章) 授权委托日期:年 月日 三、投 标 函 致:***新吴区重点建设项目管理中心 *、根据你方招标工程项目编号为的****年零星及应急工程—锡新二路海太半导体废水专管改造工程招标文件,遵照《中华人民**国招标投标法》等有关规定,经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后,我方愿以人民币(大写) 元(RMB¥ 元)的投标报价并按上述合同条款、承担承包范围内的所有工程的实施、完成并维护,直至通过工程竣工验收交付使用及缺陷保修期届满前之保修责任完成。 *、我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件(如有时)及有关附件。 *、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。 *、一旦我方中标,我方保证按合同协议书中规定的工期日历天内完成并移交全部工程。 *、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第**条规定的投标有效期内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束。 *、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。 *、我方将与本投标函一起,提交人民币元作为投标担保。 投 标 人:(盖章) 单位地址: 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章) 邮政编码: 电话: 传真: 开户银行名称: 开户银行账号: 开户银行地址: 开户银行电话: 日 期:年月日 四、投 标 函 附 录 序号 项 目 内 容 合 同 条款号 约 定 内 容 备注 * 履约保证金 银行保函金额 * 开工时间 以甲方开工令为准 * 误期违约金额 * 误期赔偿费限额 * 施工总工期 * 质量标准 * 工程质量违约金 * 保修期 五、项目管理机构配备情况表 职务 姓名 职称 执业或职业资格证明 已承担在建 工 程 情 况 证书名称 级别 证号 专业 原服务单位 项目数 主要项目名称 一旦我单位中标,将实行负责制,我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实,若不真实,愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 六、承诺书(一) ①我单位及我单位法定代表人以及授权代表人在参加投标过程中严格遵守国家、省、*现行法律法规、规范性文件以及各类管理规定,在本项目招标投标活动中,均不存在、也未参与任何围标串标活动,也不存在以他人名义投标的行为;我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的或以他人名义投标的,本单位及法定代表人以及授权代表人共同承担法律责任,按受相应行政、刑事及失信惩戒等处罚;我单位如在招投标活动中存在国家、省、*现行规定的失信行为或不良行为的,接受招投标监管部门在指定媒介上的公示,并扣除企业信用分,在公示期间,其他国有投资项目的招标人可以在招标文件中明确拒绝我单位投标;我单位投标所使用的信息均真实有效,无任何伪造、修改、虚假成分。 ②公司未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态;没有隐瞒,虚假,伪造等弄虚作假行为;不曾因其自身违约或不恰当履约造成与本次招标人之间存在合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼等行为;本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全事故等问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。 ③我公司在本工程投标的项目负责人无在建工程。 我公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为,招标人可以拒绝我公司投标,如已中标,招标人可取消我公司中标资格,并接受建设行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公**诚实信用原则做出的任何处理。 投标人(盖章): 法定代表人(或其委托代理人)签署: 日 期: 六、履约承诺书(二)(工程施工诚信承诺书) (招标单位名称): 为确保项目顺利实施,切实防范和杜绝工程施工中违法违规现象的发生,本公司特作如下诚信承诺: *、本工程项目管理机构除项目经理外,其他人员在中标通知书发出后*天内提交至招标人,如在*天内未进行报送,结算时扣除**万元/天,**天内未进行报送视为无法履约,发包人可按情节轻重选择终止签订施工合同,重新招标。 *、本工程项目管理机构主要施工管理人员由“项目经理*人、技术负责人*人、施工员*人、安全员*人、质量员*人”组成,其中“项目经理、技术负责人、安全员”备案后不得变更。若有变更,我方愿支付*万元/人的违约金,在项目结算时扣除。 单位名称(盖章): 法定代表人(签名): 年 月 日 七、投标保证金缴款凭证(复印件加盖公章) 八、招标人要求投标人提交的其它投标资料(指其余符合性资料) 九、商务标 投标文件商务标部分格式 {招标工程项目名称}工程施工招标 投标文件 项目名称: {招标工程项目名称} 投标文件内容: 投标文件商务标部分 投标人 (盖章) 法定代表人或 其委托代理人:(签字或盖章) 日期 :年月日 目 录 一、投标总价 表* 二、总说明 表* 三、建设项目投标报价汇总表 表* 四、单项工程投标报价汇总表 表* 五、单位工程投标报价汇总表 表* 六、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 表* 七、综合单价分析表 表* 八、总价措施项目清单与计价表 表* 九、其他项目清单与计价汇总表 表* 十、暂列金额明细表 表** 十一、材料(工程设备)暂估单价及调整表 表** 十二、专业工程暂估价及结算价表 表** 十三、计日工表 表** 十四、总承包服务费计价表 表** 十五、规费、税金项目计价表 表** 十六、总价项目进度款支付分解表 表** 十七、发包人提供材料和工程设备一览表 表** 十八、承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用造价信息差额调整法)表** 表*、 投 标 总 价 招 标 人:__________________________________________________________________ 工 程 名 称:_________________________________________________________________ 投 标 总 价(小写):__________________________________________________________ (大写):_________________________________________________________ 投 标 人:__________________________________________________________________ (单位盖章) 法定代表人 或其授权人:_______________________________________________________________ (签字或盖章) 编 制 人:__________________________________________________________________ (造价人员签字盖专用章) 编 制 时 间: 年 月 日 表*、 总 说 明 工程名称: 第 页 共 页 表*、建设项目投标报价汇总表 工程名称: 序号 单项工程名称 金额(元) 其 中(元) 暂估价 安全文明 施工费 规费 合 计 表*、 单项工程投标报价汇总表 工程名称: 序号 单项工程名称 金额(元) 其 中(元) 暂估价 安全文明 施工费 规费 合 计 表*、 单位工程投标报价汇总表 工程名称: 序号 汇 总 内 容 金额(元) 其中:暂估价(元) * 分部分项工程 *.* 人工费 *.* 材料费 *.* 施工机具使用费 *.* 企业管理费 *.* 利润 * 措施项目 *.* 单价措施项目费 *.* 总价措施项目费 *.*.* 其中:安全文明施工措施费 * 其他项目 *.* 其中:暂列金额 *.* 其中:专业工程暂估价 *.* 其中:计人工 *.* 其中:总承包服务费 * 规费 * 税金 * 工程造价 表*、 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称: 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量 金 额(元) 综合 单价 合价 其中: 暂估价 本页小计 合 计 表*、 综合单价分析表 工程名称: 项目编码 项目名称 计量单位 工程量 清单综合单价组成明细 定 额 编 号 定 额 项 目 名 称 定 额 单 位 数量 单 价 合 价 人 工 费 材 料 费 机 械 费 管 理 费 利 润 人 工 费 材 料 费 机 械 费 管 理 费 利 润 综合人工工日 小 计 工日 未计价材料费 清单项目综合单价 材 料 费 明 细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 (元) 合价 (元) 暂估 单价 (元) 暂估 合价 (元) 其他材料费 - - 材料费小计 - - 表*、 总价措施项目清单与计价表 工程名称: 序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元) 备注 合 计 表*、 其他项目清单与计价汇总表 工程名称: 序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注 * 暂列金额 * 暂估价 *.* 材料暂估价 *.* 专业工程暂估价 * 计日工 * 总承包服务费 合 计 - 表**、 暂列金额明细表 工程名称: 序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注 * * * * 合 计 表**、 材料(工程设备)暂估单价及调整表 工程名称: 序号 材料编码 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位 数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注 投标 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价 合计 表**、 专业工程暂估价及结算价表 工程名称: 序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注 合 计 表**、 计 日 工 表 工程名称: 标段: 第 页 共 页 编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元) 合价 暂定 实际 一 人 工 * * 人 工 小 计 二 材 料 * * 材 料 小 计 三 施工机械 * 机械小计 四、企业管理费和利润 总 计 表**、 总承包服务费计价表 工程名称: 序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元) * 发包人供应材料 项目加值 * 发包人发包专业工程 项目加值 合 计 表**、 规费、税金项目清单与计价表 工程名称: 序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(%) 金额(元) * 规费 *.* 社会保险费 *.* 住房公积金 *.* 工程排污费 * 税金 合 计 表**、 总价项目进度款支付分解表 工程名称: 序号 项目名称 总价金额 首次支付 二次支付 三次支付 四次支付 五次支付 六次支付 七次支付 八次支付 九次支付 十次支付 合 计 表**、 发包人提供材料和工程设备一览表 工程名称: 序号 材料编码 材料(工程设备) 名称、规格、型号 单 位 数 量 单价(元) 合价(元) 交货方式 送达地点 备注 表**、 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法) 工程名称: 序号 材料编码 名称、规格、型号 单 位 数 量 风险系数(%) 基准单价(元) 投标单价(元) 发承包人确认单价(元) 备注 建设工程施工合同 工程项目名称:****年零星及应急工程—锡新二路海太半导体废水专管改造工程 发 包 人:***新吴区重点建设项目管理中心 承 包 人: 合同签订时间:年 月 日 合同签订地点: 第一部分 合同协议书 第一部分 合同协议书 发包人(全称):***新吴区重点建设项目管理中心 承包人(全称): 根据《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 工程名称:****年零星及应急工程—锡新二路海太半导体废水专管改造工程。 工程地点:项目位于新鸿路与锡协路交叉口南侧。 工程立项批准文号:锡新行审许[****]*号 资金来源:区财政。 工程内容:本项目位于新鸿路与锡协路交叉口南侧,本工程为****年——零星及应急工程--锡新二路海太半导体废水专管改造工程。海太路专管总长约***m,管为DN***管道埋深约*m~*m。海太路专管起点位置有阀门井,可切换至*政污水管道;终点过路接至海力士废水处理站。 工程承包范围:工程量清单及设计图纸范围内的锡新二路海太半导体废水专管改造工程,具体详见工程量清单。 二、合同工期 计划开工日期:****年 月 日; 计划竣工日期:****年 月 日; 工期总日历天数 :** 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求的合格标准。 四、签约合同价与合同价格形式 签约合同价为:元 人民币(大写)(¥元); 其中:安全文明施工费: 人民币(大写)(¥元); 材料和工程设备暂估价金额: 人民币(大写)(¥元); 专业工程暂估价金额: 人民币(大写)(¥元); 暂列金额:人民币(大写)(¥元)。 合同价格形式:固定单价。 五、项目经理 承包人项目经理:,项目负责人证号:。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件: 中标通知书(如果有); 投标函及其附录(如果有); 专用合同条款及其附件; 通用合同条款; 技术标准和要求; 图纸; 已标价工程量清单或预算书; 其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订时间 本合同于年月日签订。 十、签订地点 本合同在***新吴区重点建设项目管理中心签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自签订之日生效。 十三、合同份数 本合同一式*份,均具有同等法律效力,发包人执*份,承包人执*份。 发包人: (公章) 承包人: (公章) 法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章) (签字或盖章) 组织机构代码: 组织机构代码: 地 址: 地 址: 邮政编码: 邮政编码: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 电子信箱: 电子信箱: 开户银行: 开户银行: 账 号: 账 号: 第二部分 通用合同条款 采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—****—****)。 第三部分 专用合同条款 *. 一般约定 *.* 词语定义 *.*.*合同 *.*.*.**其他合同文件包括:(*) 补充协议或变更;(*) 合同协议书;(*) 合同条款专用部分(含工程量清单编制说明及合同专用条款附件资料);(*) 中标通知书;(*) 合同条款通用部分;(*) 招标文件(含工程量清单编制说明及合同专用条款附件资料);(*) 投标函及其附录;(*) 已标价的工程量清单;(*) 技术标准和要求;(**) 投标文件;(**) 合同图纸。 *.*.* 合同当事人及其他相关方 *.*.*.*监理人: 名 称:**建设监理咨询有限公司 ; 资质类别和等级:/; 联系电话:/; 电子信箱:/; 通信地址:/。 *.*.*.* 设计人: 名 称:; 资质类别和等级:/; 联系电话:/; 电子信箱:/; 通信地址:/。 *.*.* 工程和设备 *.*.*.* 作为施工现场组成部分的其他场所包括:/ 。 *.*.*.* 永久占地包括:建设用地。 *.*.*.** 临时占地包括:/ 。 *.*法律 适用于合同的其他规范性文件:《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民**国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》(七部委**号令)、《**省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《建设工程工程量清单计价规范》(GB*****-****)、其他法律法规以及**省和***行业主管部门颁布的相关文件规定,如地方法规与国家法规相抵触,按国家法规执行。 *.* 标准和规范 *.*.*适用于工程的标准规范包括:现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范。 *.*.* 发包人提供国外标准、规范的名称:如有涉及,双方协商; 发包人提供国外标准、规范的份数:如有涉及,双方协商 ; 发包人提供国外标准、规范的名称:如有涉及,双方协商 。 *.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: 国内没有相应标准、规范时按发包人提出的施工技术要求和工艺及行业标准或行业通用习惯执行 。 *.* 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为:(*) 补充协议或变更;(*) 合同协议书;(*) 合同条款专用部分(含工程量清单编制说明及合同专用条款附件资料);(*) 中标通知书;(*) 合同条款通用部分;(*) 招标文件(含工程量清单编制说明及合同专用条款附件资料);(*) 投标函及其附录;(*) 已标价的工程量清单;(*) 技术标准和要求;(**) 投标文件;(**) 合同图纸。 *.* 图纸和承包人文件 *.*.* 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限:开工通知载明的开工日期前*天; 发包人向承包人提供图纸的数量:三套; 发包人向承包人提供图纸的内容:全套施工图纸。 *.*.* 承包人文件 需要由承包人提供的文件,包括:包括但不限于办理工程手续的相关资料,全套投标文件(纸质版及电子版各一套),设备(提供满足发包人要求的证明材料)、人员、材料进场计划及工程进度计划,施工组织设计, 项目危险源分析评价,专业分包(若有)备案表,安全专项方案。工程进度计划要充分考虑邻近工程的进度情况; 承包人提供的文件的期限为:正式开工前*天; 承包人提供的文件的数量为:一式三份; 承包人提供的文件的形式为:书面文本; 发包人审批承包人文件的期限:按通用条款。 *.*.* 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定:现场图纸由承包人准备。 *.* 联络 *.*.*发包人和承包人应当在**天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 *.*.* 发包人接收文件的地点:; 发包人指定的接收人为:。 承包人接收文件的地点:; 承包人指定的接收人为:。 监理人接收文件的地点:; 监理人指定的接收人为:。 *.** 交通运输 *.**.* 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定:必须遵守***新吴区重点建设项目管理中心关于进施工现场的规定。承包人自行办理出入施工现场所需的批准手续。与现有管道相接时与行政管理部门的手续及相应费用由投标人自行办理并承担。 *.**.* 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定:以项目设计红线为边界 。 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:临时用水、用电、施工场地、道路均由承包人自行解决,费用自理。 *.**.*超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。 *.** 知识产权 *.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:著作权属于发包人。 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:未经发包人书面同意,承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。 *.**.* 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:除署名权以外的著作权属于发包人。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意,承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 *.**.* 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:已包含在签约合同价中 。 *.**工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:是(除工程量清单编制说明中明确约定不予调整内容外)。 允许调整合同价格的工程量偏差范围:工程量按实调整(按《建设工程工程量清单计价规范》(GB*****-****)、《*政工程工程量计算规范》GB*****-****。 *. 发包人 *.* 发包人代表 发包人代表: 姓 名:; 身份证号:/; 职 务:/; 联系电话:; 电子信箱:/; 通信地址:/。 发包人对发包人代表的授权范围如下:经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使发包人权利,全面负责本工程的组织、协调和管理,签发或签署各种相关指令,报表及支付凭证,处理施工过程中的各有关事宜。 *.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供 *.*.* 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求:按通用合同条款。 *.*.* 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:(*)临时用地、用电、用水均由承包人自行解决。所需水、电费用均由承包人自行配备电箱、水表、电表。水电费结算方式:承包人单独接水表、电表,水表、电表费用及水、电费用已包含在合同价中。(*)施工场外的道路已开通,施工场内道路,与场外连接道路由承包人负责开通,费用已包含在合同价中。(*)工程地质和地下管线资料的提供时间:工程地质勘察报告、地下管线资料由发包人提供,进场施工后由承包人召集有关单位现场交底。(*)由发包人办理的施工所需证件、批件,承包人协助。(*)水准点与座标控制点交验要求:开工前,承包人、发包人双方在监理工程师的见证下进行现场测量控制点的校验,并由承包人提供书面报告,提交监理和发包人。(*)开工前,发包人组织设计、监理、承包人等相关单位对施工图纸进行会审交底。(*)发包人负责召集相关单位对地下管线、邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木及其他需保护物进行交底,形成书面交底记录,由施工单位对所有地下管线、邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木及其他保护物进行保护,费用已包含在合同价中。 *.* 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求:/。 发包人是否提供支付担保:否。 发包人提供支付担保的形式:/ 。 *. 承包人 *.* 承包人的一般义务 (*)承包人提交的竣工资料的内容:竣工资料应符合建设部建城(****)***号《关于印发〈*政基础设施工程施工技术文件管理规定〉的通知》要求,各类检验、试验、验收表格应采用我*现行*政基础设施工程通用格式,并符合***建设工程档案规范要求及***城建档案馆要求,同时向发包人提供竣工图电子版及完整的管线井位定位资料及编号。其中污水、中水管线的竣工图必须满足新吴区排水处要求,纸质装订版需满足新吴区档案接收的要求。 承包人需要提交的竣工资料套数:四套 。 承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担。 承包人提交的竣工资料移交时间:交(竣)工验收合格后**天内。 承包人提交的竣工资料形式要求:所有竣工图需分别提供纸质及电子版。 (**)承包人应履行的其他义务: *)每月**日提供下月计划及当月完成工作量报表一式叁份,如计划有修正,则在保证总工期的情况下提供修正后的计划。 *)无偿提供业主办公室及监理人员办公室 间,费用已在报价中考虑。临时设施区内应统一考虑业主办公室及监理人员办公室的布置。 *)承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续,费用已在报价中考虑 *)做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木及其他保护物的保护工作。承包人要对施工区域进行现场踏勘,在施工前将所有障碍物及问题摸排清楚并上报业主单位。承包人因摸排不充分导致施工范围内的地下管线(或其他需保护物)挖坏,修复及赔偿费用由承包人承担。若承包人对地下管线(或其他需保护物)有不负责任行为导致损坏的,须赔偿三倍的经济损失给管线产权单位。 *)按照《**建设工程民工工资保证金实施办法》要求缴纳民工工资保证金。 *)施工期间,承包人要做到文明施工,并符合*创建卫生城*的要求,材料堆放整齐,做好工地文明创建工作,在施工过程中如受到有关部门的通报批评,则每次按****元扣款。 *)工程竣工后承包人逾期提交合同范围内的工程竣工结算资料、工程结算单拖延签字的,发包人可相应延期支付承包人的工程款。 *)本工程如发包人要求提前竣工,承包人必须按照发包人的要求执行,本工程不因此增加任何费用。工程实施过程中:如承包人的项目主要管理人员缺勤严重;主要节点工期比较投标文件滞后超**天,预计已无法完成投标文件约定的工期要求;发生严重的讨薪纠纷或合同纠纷等。发包人有权终止合同,对已完成的合格工程量按八折结算(付款按原合同约定),承包人在一周内无条件撤场。 *)施工现场须达到***新吴区重点建设项目管理中心*政标准化工地建设要求。施工现场围护安排专人维护管理。 **)根据《**高新区(新吴区)政府投资项目“三个一”管理体系》要求,**高新区(新吴区)政府投资项目的履约考核办法、项目管理办法、建设管理办法、变更与现场签证管理办法、资金(付款)管理办法、项目审计监督管理办法、竣工验收移交管理办法、送审管理办法、关键岗位人员到岗履职管理办法、质量安全第三方评估实施办法、质量安全隐患事故管控制度、现场管理办法、概算管理办法等文件视为本合同的组成部分,承包人在施工过程中须严格执行。 **)承包人宗旨:保证与发包人密切配合,服从统一指挥、统一安排,高标准、严要求、优质、快速地完成该合同工程的施工建设,确保发包人满意。 **)承包人采购或发包人供应的建筑材料,必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证,并按规定**发包人(监理)工地代表共同抽样,送质检部门认可有效的检测单位复验,当发包人或质检部门按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费,其费用按**省物价局、**省建设厅现行的关于核定《**省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》的通知规定由发包人承担费用;其余根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由承包人承担。经复验合格后的材料,并对该进场后的复验材料进行实物检查,与复验结果相符的才能使用。遵循谁采购谁负责的原则,不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场。 **)承包人应按照中标的施工方案组织施工,发包人在必要时有权要求承包人对施工方案作进一步完善,以确保质量与进度,中标价不因此予以调整,除非因发包人原因(如重大设计变更)导致原施工方案无法实施。 **)对施工过程中的质量控制的主要要求:施工方法、施工顺序承包人必须严格按发包人(监理)工地代表批准的施工组织设计(施工方案)组织施工,并由发包人(监理)工地代表监督实施。承包人负责管线迁移施工时围挡的搭设,围挡布置方案经发包人确认后方可实施。施工围挡全部考虑固定施工围挡,总价包干,结算时不做调整。 **)若双方对工程质量有争议,由***建设行政主管部门同意的工程质量检测机构鉴定。所需费用及由此造成的损失,由责任方承担。 **)工程土方、泥浆、建筑垃圾等固体废物外运,处置方案及处置点必须报监理、审计、发包人确认并同意,同时服从新吴区城管、交警及新吴区环保局的管理。泥浆运输及泥饼处置根据项目管理办法要求进行微信报验验收,工程结算审计时,每一船、每一车泥浆处运都必须由施工、监理、审计、业主单位**确认(具体以微信报验验收记录为依据),未经**确认的工作量不予计量。未经批准,私挖乱倒,视情节并对承包人处以合同价百分之一~百分之五的处罚,罚金以核减单形式扣除。投标人在工程完工移交之前做好设备等成品保护,如有损坏,投标人负责承担。 **)承包人可先到工地踏勘以充分了解工地的位置、交通、情况、道路、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期**申请将不被批准。设计单位在设计文件中所介绍的施工方案仅作为参考,承包人应根据施工现场的实际情况、本招标文件中载明的施工组织要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案,自主合理报价。承包人应认真踏勘现场,充分考虑临时用地(发包人即招标人无偿提供定点线内土地可供临时用地)、临时通道、临时排水、临时路灯、居民、村民和沿线企事业单位出入临时通道、来自周围居民村民可能产生的干扰以及配合规划管线施工或因维护交通或因安排夜间施工使工效受到影响等因素,并对工程车辆行驶线路认真踏勘,预计可能发生的费用,以及借村道、镇道路须发生的修复费用的,均可列入。凡未列的一旦发生,由中标人自理。发包人(招标人)不提供超过定点线外的临时用地。若需租用土地,费用视为已纳入合适的报价项目中。 **)为做好工程建成通车后道路的环卫保洁工作,发包人要求承包人在报价时已将道路建成通车至交工验收、移交通过期间的道路保洁费用纳入报价的其他项目费中,由承包人包干使用,并负责向当地环卫部门办理保洁委托手续,报价的包干费用不足部分则由承包人自理。 **)为确保工程质量,各类管沟用砼要求使用商品砼;水泥稳定碎石等道路基层料必须拌合楼或工厂化集中拌和,并用摊铺机摊铺,本工程所用侧石、雨水管、污水管、窖井铸铁圈盖、复合材料井盖、商品砼等外购产品、采购前必须报请监理人和发包人认可。未经监理、业主认可的材料不得投入现场使用。未经发包人认可,承包人私自采购,并投入工程使用,一经发现,立即返工并清退出场,所有损失,由承包人负责。承包人应踏勘现场考虑灰土拌和条件,自行考虑场外集中拌合方案及费用,施工过程中,发包人及有关部门有权根据现场情况对其拌合方案进行调整,中标价不因此予以调整。 **)自进场之日起,承包人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有*政设施,直至工程竣工验收通过,移交手续完备。照管期间,如发生损失,应由承包人自理。为进一步落实工地的安全文明措施,避免遭受意外毁损或盗窃,造成不必要的人身伤害与财产损失,承包人应与工程所在地**部门办理工地治安、管理手续并支付相应费用。 **)承包人可先到工地踏勘以充分了解工地的位置,承包人应将对施工影响范围内既有公用管线的防护费用纳入投标报价中,未将防护费纳入报价的,视为已包含在报价清单的其他子目和总价中。承包人在进场后,应委派专人成立污水、自来水、燃气、强电、弱电等公用管线的保护小组,及时联系公用管线产权单位(管养单位)对全线范围内的各种管线、杆线进行现场交底,制定详细的保护方案,每日不间断现场巡视。确保各公用管线顺利迁移(需要时)和正常运行,直至工程交工。若工程施工期间有公用管线因保护不力导致损毁、影响正常运行的,无论是否为承包人自身施工行为所致,管线恢复及停运损失费用概由承包人承担(承包人当场查获造成损失的责任人,责任人确认无误的,可由责任人承担),并视情节轻重和有关规定对承包人处以违约金。 **)对施工过程中出现的工程渣土、建筑、装修垃圾等,承包人将优先考虑采用湿化装卸,使用符合密闭条件的工具,按照核定的载重量,在指定的时间、线路行驶,由此增加的费用承包人应考虑在投标报价中。承包人进场后开工前必须完成对本标段原地面地形的复测工作,并经监理人、发包人抽测确认,结果作为土石方工作量的计算依据。此后,承包人负责保管工地现场,外人倾倒的建筑、生活垃圾等均由承包人清运,费用自理。 **)承包人不得拖欠民工工资。承包人是本工程农民工管理的负责人,全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作;承包人必须选择有劳务分包资质的劳务分包企业承担本工程施工任务,所招用农民工必须与施工企业或劳务分包企业签订有效劳动用工合同;承包人在施工过程中,必须确保按规定、按时支付农民工工资,民工工资必须直接发放到民工本人手中;发包人按合同约定支付工程款的,因承包人拖欠农民工工资而发生民工上诉、上访情况,由发包人先行垫付农民工工资及相关费用,垫付费用由发包人按垫付总额乘以N(具体数额见《系数N取值表》)系数向承包人收回,从工程款中直接扣除;发包人未按《合同》约定按时支付工程款,造成承包人拖欠农民工工资的,由发包人无条件支付农民工工资及相关费用,并支付承包人直接经济损失,费用从工程款中扣除。 系数N取值表 序号 工程合同造价M(万元) 系数N取值 * M<*** *.* * ***≤M<**** *.* * ****≤M<**** *.* * M≥**** *.* **)承包人负责施工现场的秩序维护和安全防护工作,因承包人未能妥善履行上述义务导致的人身和财产损害均有承包人负责赔偿,如果因此导致发包人损失的,承包人须全额赔偿。 **)施工单位在收到下发的施工蓝图后,应及时全面梳理招标文件及实际施工图纸中的问题,有关设计图纸问题可通过建设单位组织的设计交底形式予以解决,如涉及造价的变化,提出并申请办理变更手续。 **)承包人要严格落实扬尘污染防控要求,如措施不到位,导致扬尘污染,发包人视情节轻重,对承包人处以合同价的千分之零点五~千分之一/次的经济处罚;如项目受到上级行政主管部门的处罚或罚款,对发包人造成影响的,所有责任由承包人承担,同时发包人向承包人处以合同价的千分之五/次的经济处罚。所有经济处罚以核减单形式在工程结算中扣除。 **)相关交叉施工配合费均包含在报价中,承包人不因以交叉作业而产生的任何额外费用向发包人办理签证及索赔。 **)不因以疫情引起的造价增加或工期延误而向发包人索赔。 *.* 项目经理 *.*.* 项目经理: 姓 名:; 身份证号:/; 建造师执业资格等级:/; 建造师注册证书号:; 建造师执业印章号:/; 安全生产考核合格证书号:; 联系电话:/; 电子信箱:/; 通信地址:/; 承包人对项目经理的授权范围如下:/。 关于项目经理每月在施工现场的时间要求:要求项目负责人本人常驻现场,每周不少于*天,每天至少*小时在本工程现场工作。关键工序及重要部位施工时项目负责人必须在现场,且必须参加发包人组织的例会(如有特殊情况须提前向发包人请假并经发包人书面同意)。承包人项目负责人不得将权限范围内的权利和职责委托给他人执行。 承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:按通用合同条款。 项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:承包人支付****元/小时的违约金给发包人。 *.*.* 承包人擅自更换项目经理的违约责任:承包人支付**万元/人的违约金给发包人,同时发包人有权终止合同并有权要求其退场,终止合同后对已完成的合格工程量按八折结算(付款按原合同约定),承包人在一周内无条件撤场。 *.*.* 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:承包人支付**万元/人的违约金给发包人,同时发包人有权终止合同并有权要求其退场。 *.* 承包人人员 *.*.* 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:接到开工通知后*天内。 *.*.* 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:承包人支付*万元/人的违约金给发包人,同时发包人有权终止合同并有权要求其退场。 *.*.* 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求: 按通用合同条款 。 *.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:承包人支付*万元/人的违约金给发包人,同时发包人有权终止合同并有权要求其退场 。 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:承包人支付****元/小时的违约金给发包人 。 *.* 分包 *.*.* 分包的一般约定 禁止分包的工程包括:主体结构、关键性工作及其他法律、法规规定的禁止分包的工程,本工程不得分包。 主体结构、关键性工作的范围:路基、路面、管道、桥梁及其他法律、法规规定的禁止分包的工程。 承包人不得违法分包、非法转包、一经发现,发包人有权立即解除合同,承包人及其所有施工队伍、人员等应无条件立即全部清退出场。同时,承包人应承担由此给发包人造成的全部直接、间接损失(包括但不限于重新招投标的损失;其他施工部位、其他施工单位停工、窝工的损失;工期延误的损失;影响工程质量的损失等),且承包人还应另行承担不低于合同价百分之五的惩罚性违约金。 *.*.*分包的确定 允许分包的专业工程包括:/。 其他关于分包的约定:/ 。 *.*.* 分包合同价款 关于分包合同价款支付的约定:/ 。 *.* 工程照管与成品、半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:施工场地移交之日起。 *.* 履约担保 承包人是否提供履约担保:/。 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:/。 *. 监理人 *.*监理人的一般规定 关于监理人的监理内容:。 关于监理人的监理权限:施工期间的“质量控制、成本控制、进度控制、安全控制、环境控制”、“ 合同管理、信息管理”、“组织协调”。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:通用条件 。 *.* 监理人员 总监理工程师: 姓 名:; 职 务:/; 监理工程师执业资格证书号:; 联系电话:/; 电子信箱:/; 通信地址:/; 关于监理人的其他约定:/。 *.* 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定: (*) / ; (*) / ; (*) / 。 *. 工程质量 *.* 质量要求 *.*.* 特殊质量标准和要求:合格标准。 关于工程奖项的约定:/ 。 *.* 隐蔽工程检查 *.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:共同检查前**小时书面通知。 监理人不能按时进行检查时,应提前** 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过:** 小时。 *. 安全文明施工与环境保护 *.*安全文明施工 *.*.* 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《***建设工程文明施工管理办法》(*人民政府令第***号)、苏建质安〔****〕**号、苏建质安〔****〕***号的有关条款以及招标文件中技术标准和要求规定执行,由承包人负责管理,监理和发包人监督执行,安全事故由责任方承担一切后果 。 *.*.* 关于治安保卫的特别约定:由责任方承担一切后果。 关于编制施工场地治安管理计划的约定:由承包人负责编制经审批后实施。 *.*.* 文明施工 合同当事人对文明施工的要求:符合***有关施工现场的文明卫生要求。一是加强封闭式管理。各工地可按工程进度分段设置围栏,加强封闭式管理。封闭围栏高度应满足招标人相关要求(高度不小于*米,周边道路红线宽度大于**米时,高度不小于*.*米,顶部连续设置自动雾状喷淋装置、警示照明灯)并做到整洁、美观、安全可靠。二是防止抛洒滴漏。运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆,应当采取有效措施,防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或者流溢,保证行驶途中不污染道路和环境。主要出入口道路要硬化处理,并装设出入口自动冲洗设备,车辆驶出工地前要坚持冲洗,***米范围内道路应设专人负责清扫保洁,保持清洁,无碎钻乱石,无污泥污水。三是科学合理地确定交通组织方案。不封锁交通或半封锁交通施工的路段,要有保证车辆通行宽度的车行道和人行道,封锁交通施工的路段,要有特种车辆和沿线单位车辆通行的通道和人行道。凡在施工道路的交叉口,均应按规定设置交通标志(牌),夜间设置示警灯及照明灯,便于车辆行人通行。四是施工过程中做到不扰民。禁止使用噪音超标的施工机械,降低噪音污染,并杜绝夜间违规施工。生产废水的排放必须经过沉淀,严禁泥浆乱排放(如向河道、下水道、农田排放)。*区*政工地逐步推行预拌建筑砂浆,以减少扬尘对居民的影响。五是加强施工现场管理。施工现场平面布置合理,各类材料、设置、预制构件等,堆放位置与施工总平面图相符,并做到整齐有序,不任意占用车行道、人行道,土方集中规范堆放,并有防栏设施,余土及时外运。废料、垃圾及不再需要的临时设施应及时清除、拆除及外运。施工期间按创建文明工地及环卫、城管等行政主管部门的要求执行,施工后做到工完场清,承包人承担由此发生的费用。做到绿色工地要求,符合项目安全文明施工管理标准图册、**新吴区建设工程文明施工标准化图集和关于提升*政基础设施工程文明施工的通知及标准的要求、新吴区建设工程文明施工“红黑榜”考核管理办法。房建项目要设出入口自动冲洗装置和三级沉淀池。建设期间有新的文明施工标准,按新标准执行,拆、移、改等费用均由承包人自行解决,费用自理。 *.*.* 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:与工程进度款同期支付 。 *. 工期和进度 *.* 施工组织设计 *.*.* 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:/。 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:合同签订后*天内。 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:*天内 。 *.* 施工进度计划 *.*.* 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:*天内 。 *.* 开工 *.*.* 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限:合同签订后*天内 。 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:/ 。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限: / 。 *.*.*开工通知 因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起*** 天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。 *.* 测量放线 *.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:开工前*天 。 *.* 工期延误 *.*.* 因发包人原因导致工期延误 (*)因发包人原因导致工期延误的其他情形:若因发包人原因导致工程施工受到影响的,承包人应采取合理措施予以弥补,经发包人签证同意后可顺延工期;如果不在工程施工进度关键节点线上,工期不予**。 *.*.* 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:扣除报价中的赶工措施费,按每延误一天承担签约合同价款的千分之五的违约金。 因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:合同价款的百分之三。 *.* 不利物质条件 不利物质条件的其他情形和有关约定:/ 。 *.*异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件: (*)/ ; (*)/ ; (*)/ 。 *.* 暂停施工 无论何种原因,未经发包人书面确认,承包人不得擅自停工。否则,由此造成的一切责任和后果均由承包人自行承担。 *.* 提前竣工的奖励 *.*.*提前竣工的奖励:/ 。 *. 材料与设备 *.*材料与工程设备的保管与使用 *.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担:由承包人承担 。 *.* 样品 *.*.* 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:由承包人承担。 *.* 施工设备和临时设施 *.*.* 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定:由承包人承担 。 *. 试验与检验 *.*试验设备与试验人员 *.*.* 试验设备 施工现场需要配置的试验场所:/ 。 施工现场需要配备的试验设备:/ 。 施工现场需要具备的其他试验条件:/ 。 *.* 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定:所有隐蔽工程均需报监理验收,重点部位**发包方共同验收,涉及到工程造价变动的和监理、跟踪审计及发包方一起验收。材料复试:由施工单位、监理、发包方现场管理人员共同取样送检。 **. 变更 **.*变更的范围 关于变更的范围的约定:按通用合同条款。 **.* 变更估价 **.*.* 变更估价原则 关于变更估价的约定:按本合同专用合同条款第**条。 **.*承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限:*天内 。 发包人审批承包人合理化建议的期限:*天内 。 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:/。 **.* 暂估价 暂估价材料和工程设备的明细详见附件**:《暂估价一览表》。 **.*.* 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第* 种方式确定。 **.*.* 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第* 种方式确定。 第*种方式:承包人直接实施的暂估价项目 承包人直接实施的暂估价项目的约定:/ 。 **.* 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定:按照发包人的要求使用。 **. 价格调整 **.* *场价格波动引起的调整 *场价格波动是否调整合同价格的约定:*场价格波动超过合同约定的范围,合同价格应当调整。 因*场价格波动调整合同价格,采用以下第* 种方式对合同价格进行调整: 第*种方式:采用价格指数进行价格调整。 关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:/ ; 第*种方式:采用造价信息进行价格调整。 (*)关于基准价格的约定:/ 。 专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/ %时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/ %时,其超过部分据实调整。 ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/ %时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/ %时,其超过部分据实调整。 ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/ %时,其超过部分据实调整。 第*种方式:其他价格调整方式: (*)人工单价调整:根据(苏建价〔****〕***号)《**省住房和城乡建设厅关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》精神,人工按文件规定调整,其中装饰工程人工调整按中值计算差值; (*)主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可预见的范围时,材料单价可以调整。 主要建筑材料:是指用量较大,占工程造价比重较高的常用材料,其价格波动对工程造价影响明显。主要建筑材料按照单位工程投标文件中材料费占单位工程费的百分比来划分:材料费占单位工程费 *%以下的各类材料为非主要建筑材料;材料费占单位工程费*%以上,**%以内的各类材料为第一类主要建筑材料;材料费占单位工程费**%以上的各类材料为第二类主要建筑材料。 主要建筑材料调整方法: 当工程施工期间非主要建筑材料价格上涨或下降的,其差价均由承包人承担或收益;当工程施工期间第一类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在**%以内的,其差价由承包人承担或受益,超过 **% 的部分由发包人承担或受益;当工程施工期间第二类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在 *%以内的,其差价由承包人承担或受益,超过 *%的部分由发包人承担或受益。 主要建筑材料差价的计取: 应以《**工程造价信息》发布的材料指导价为基准(无信息指导价的以承发包双方确认的*场信息价为准),差价为施工期间同类材料加权平均指导价格与合同基准期(招标工程为递交投标文件截止日期前**天)当月的材料指导价格的差额。调差计算公式:材料差价=施工期加权平均指导价-基准期指导价 *[*±**%(或*%)]。 **. 合同价格、计量与支付 **.* 合同价格形式 *、单价合同。 综合单价包含的风险范围:本工程采用固定单价合同,投标人应完全承担技术风险、管理风险,如管理费和利润;除专用条款第**条约定的合同价款的调整因素外,合同价款不调整。 风险费用的计算方法:承包人应充分考虑工程建设周期内*场价格等因素的波动风险,风险费用由投标人自主报价。 合同价款其他调整方法: (*)未发生变更的计价原则:投标报价时的施工图纸招标范围内工程量的综合单价和措施项目费(总价措施费的费率或单价措施费的综合单价)均不变,工程数量按实调整。 (*)因变更引起价款调整的计价原则: 报价中有综合单价时,按投标报价中的综合单价执行。已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的,则只调整材料价差,其他都不变,不承担因此而引起的其他任何索赔费用。 报价中无综合单价时,按以下原则重新组价:按《**省建筑与装饰工程计价定额》(**** 年)、《**省安装工程计价定额》(**** 年)、《**省*政工程计价定额》(**** 年)、《**省仿古建筑与园林工程计价表》(****年)、《**省建设工程费用定额》(****)、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后**省建设工程计价依据调整的通知》(苏建价(****)*** 号)、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》(苏建函价(****)*** 号)、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知 》(苏建函价(****)*** 号)、材料按施工同期信息指导价(无信息指导价的以承发包双方确认的*场信息价为准)、措施费不计取临时设施费、包干费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、赶工措施费、按质论价费等计算出综合单价后让利,让利原则为土建 **%、装饰 **%、安装 **%、*政(包含照明、智能化)**%、园林景观及水利 **%(其中绿化为 **%)、仿古建筑及修缮 **%、桩基**%、基坑支护、管井降水、轻型井点降水等 **%。 (*)因不平衡报价引起价款调整的计价原则: a、不平衡报价判断:如果投标报价高于*场价或套用定额(材料无信息指导价则按*场价)*K*%(K* 值取定范围:土建 **%、装饰 **%、安装 **%、*政 **%、园林景观及水利 **%(其中绿化为 **%)、仿古建筑及修缮 **%、桩基 **%、基坑支护、管井降水、轻型井点降水等 **%)的综合单价,或投标报价低于*场价或套用定额(材料无信息指导价则按*场价)*K*%(K* 值取定范围:土建 **%、装饰 **%、安装 **%、*政 **%、园林景观及水利 **%(其中绿化为 **%)、仿古建筑及修缮 **%、桩基 **%、基坑支护、管井降水、轻型井点降水等 **%)可界定为不平衡报价。 b、不平衡报价调整:如果投标报价高于*场价或套用定额(材料无信息指导价则按*场价)*K*%的综合单价,则相关子目涉及实际工程量比原清单工程量增加部分超过 **%及以上,超出原工程量清单 ***%部分的工程量执行变更计价原则重新组价后结算。如果投标报价低于*场价或套用定额(材料无信息指导价则按*场价)*K*%的综合单价,则相关子目涉及工程量比原工程量清单减少**%及以上,扣除减少 **%以外部分工程量的投标价与其按变更计价原则组价之间的差额。 (*)发包人有权对设计方案进行进一步调整,因此而产生的造价变动,工程造价按上述约定调整,发包人不承担任何额外的索赔费用。 (*)专业工程暂估价部分按上述约定及相关规定确定最终结算价格。合同价款中,发包人另行发包的专业性工程,甲供设备、材料等暂列金额,在支付工程进度款时应予以扣除。 (*)承包人应当确保现场安全文明施工措施专款专用,在财务管理中单独列出现场安全文明施工措施项目费用清单备查。为保证安全文明措施落实到位,承包人发生的安全文明施工措施费用通过签证形式确认工作量,不足部分予以等额处罚。 (*)本工程不计取赶工措施费,夜间施工费等招标文件未列明费用。工程结算须执行相关文件规定,最终结算价以相关审计部门出具的审计报告结果为准。合同双方须遵守***新区工程建设管理和工程审计的相关规定。 (*)审计费用:工程结算审计核减率超过**%,由承包人承担全部审计费用;审计核减率在*%~**%(含**%)之间,由承包人承担全部审计费用的**%;审计核减率在*%~*%(含*%)之间,由承包人承担全部审计费用的**%;审计核减率在*%(含*%)以下,审计费由发包人承担。上述须由承包人承担的审计费将直接在结算审定价中扣除。 此外,若工程结算核减率超过 *%,则施工结算总价核减超过 *%部分按照**%比例从结算审定价中扣除,用于奖励结算审计单位。若工程结算核减率超过**%,列入**高新区(新吴区)政府投资项目黑名单限制承接**高新区(新吴区)政府投资项目(限制期*年)。 (*)本工程采用一般计税方法,具体方法按苏建价[****]***号、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》(苏建函价(****)***号)、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知 》(苏建函价(****)***号)文执行。 (**)变更签证的审批权限: 参照《**高新区(新吴区)政府投资项目变更与现场签证管理办法(试行)》(锡高管发〔****〕**号附件**)执行。 (**)中标单位需遵循安全生产协议及相关廉政协议。 (**)依据《**高新区(新吴区)关于限制建筑施工事故责任企业承接政府投资建设工程项目专题会议纪要》锡新专会纪〔****〕** 号规定“凡在我区范围内发生一般安全生产事故,死亡 * 人的安全生产事故责任企业,自事故责任认定之日(区政府对事故调查报告批复之日)起在我区范围内停止投标资格,并禁止新参与政府投资建设工程项目,责任企业惩戒措施直至参与的我区所有政府投资建设工程项目完工之日起 * 年后方可解除;凡在我区范围内发生一般安全生产事故,死亡 * 人的安全生产事故责任企业,自事故责任认定之日(区政府对事故调查报告批复之日)起在我区范围内停止投标资格,并禁止新参与政府投资建设工程项目,责任企业惩戒措施直至参与的我区所有政府投资建设工程项目完工之日起 * 年后方可解除;凡在我区范围内发生较大及较大以上安全生产事故,死亡 * 人及 * 人以上的安全生产事故责任企业,自事故责任认定之日(政府对事故调查报告批复之日)起在我区范围内停止投标资格,并禁止新参与政府投资建设工程项目,责任企业惩戒措施直至参与的我区所有政府投资建设工程项目完工之日起超过对应亡人数年限后方可解除。” (**)承包人负责办理**管道接入*政管道的相关手续,并承担相应费用。 *、总价合同。 总价包含的风险范围:/ 。 风险费用的计算方法:/ 。 风险范围以外合同价格的调整方法:/ 。 *、其他价格方式:/ 。 **.* 预付款 **.*.* 预付款的支付 预付款支付比例或金额:/。 预付款支付期限:/。 预付款扣回的方式:/。 **.*.* 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限:/。 预付款担保的形式为:/。 **.* 计量 **.*.* 计量原则 工程量计算规则:《建设工程工程量清单计价规范》(GB*****-****)、《建设工程工程量清单计算规则》(****)、《安装工程工程量清单计算规则》(****)、《*政工程工程量清单计算规则》(****)、《**省建筑与装饰工程计价定额(****)》、《**省安装工程计价定额(****)》、《**省*政工程计价定额》(****)、《**省仿古建筑与园林工程计价表》(****版)、苏建价【****】***号文、****版《**省建设工程费用定额》(营改增后)、苏建价(****)***号文、苏建函价[****]***号文、锡建建*(****)*号文、省住建厅[****]第**号文、省住建厅[****]第**号文等。 **.*.* 计量周期 关于计量周期的约定:按月进行 。 **.*.* 单价合同的计量 关于单价合同计量的约定:/ 。 **.*.* 总价合同的计量 关于总价合同计量的约定:/ 。 **.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第**.*.* 项〔总价合同的计量〕约定进行计量:/ 。 **.*.* 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序:/ 。 **.* 工程进度款支付 **.*.* 付款周期 关于付款周期的约定:在合同约定价限额内按不超过实际完成工作量进度的**%拨付;项目完工后最多可支付至单项合同金额的**%;单项工程结算审计结束,支付至不超过审定金额的**%;结算审计结束后满一年支付至不超过审定金额的**%;审计结束后满两年且项目保修期满后,结清全部工程余款。工程交付使用后,凡发现质量问题将扣减工程质保金。 发包人须将不低于实际完成工作量产值的**%且不低于同期发生农民工工资的资金存入承包人农民工工资专用账户内(招标文件中的其他约定与此条款不一致的,按此条款执行)。 **.*.* 进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定:按通用条款执行 。 **.*.* 进度付款申请单的提交 (*)单价合同进度付款申请单提交的约定:由承包人每月**号提交 。 (*)总价合同进度付款申请单提交的约定:/ 。 (*)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:/ 。 **.*.* 进度款审核和支付 (*)监理人审查并报送发包人的期限:按通用合同条款。 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:按通用合同条款。 (*)发包人支付进度款的期限:按通用合同条款。 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:不需要支付违约金 。 **.*.* 支付分解表的编制 *、总价合同支付分解表的编制与审批/ 。 *、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:/ 。 **. 验收和工程试车 **.* 分部分项工程验收 **.*.*监理人不能按时进行验收时,应提前** 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过:** 小时。 **.* 竣工验收 **.*.*竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定:按通用合同条款。 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:不需要支付违约金 。 **.*.*移交、接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限:按通用合同条款 。 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:按通用合同条款 。 承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:按通用合同条款 。 **.* 工程试车 **.*.* 试车程序 工程试车内容:/ 。 (*)单机无负荷试车费用由承包人 承担; (*)无负荷联动试车费用由/ 承担。 **.*.* 投料试车 关于投料试车相关事项的约定:按通用合同条款 。 **.* 竣工退场 **.*.* 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限:竣工验收合同后**天内 。 **. 竣工结算 **.* 竣工结算申请 承包人提交竣工结算申请单的期限:通过工程交(竣)工验收**天内 。 竣工结算申请单应包括的内容:按通用合同条款 。 **.* 竣工结算审核 发包人审批竣工付款申请单的期限:工程结算审计报告完成后**天内 。 发包人完成竣工付款的期限:按专用合同条款第**.*.*条付款周期约定 。 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:按通用合同条款 。 **.* 最终结清 **.*.* 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数:*份 。 承包人提交最终结算申请单的期限:按通用合同条款。 **.*.* 最终结清证书和支付 (*)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:按通用合同条款 。 (*)发包人完成支付的期限:按通用合同条款 。 **. 缺陷责任期与保修 **.*缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限:**个月 。 **.* 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定:扣留合同价的*% 作为质量保证金 。在工程项目竣工前,承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。 **.*.* 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第* 种方式: (*)质量保证金保函,保证金额为:/ ; (*)* %的工程款; (*)其他方式:/ 。 **.*.* 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第* 种方式: (*)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额; (*)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金; (*)其他扣留方式:/ 。 关于质量保证金的补充约定:承包人未严格执行项目管理办法,部分工序未报验或在工程质保期内发现质量问题,发包人视质量问题严重,可**质保期、扣留质保金至质量问题彻底解决。 **.*保修 **.*.* 保修责任 工程保修期为:按质量保修书 。 **.*.* 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:承包人在收到发包人要求修补的指令后,应当在 * 日历天内自费开始进行修补。如承包人未能在规定时间内完成修补,则发包人有权将修补工作交由他人完成,修补费用由发包人确认即可,所产生的相关费用从质量保修金中扣除,因质量问题造成的损失及相关赔偿由承包人自行承担。 **. 违约 **.* 发包人违约 **.*.*发包人违约的情形 发包人违约的其他情形:/ 。 **.*.* 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法: (*)因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任:按通用合同条款。 (*)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:双方另行协商处理。 (*)发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第(*)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:不承担违约责任。 (*)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:按通用合同条款 。 (*)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:工期相应顺延。若承包人据此主张索赔的,则在承包人提供了真实、合法、有效的依据的前提下,经发包人审核确认后,发包人对承包人由此造成的直接的、必要的增加支出给予补偿。 (*)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:工期相应顺延。若承包人据此主张索赔的,则在承包人提供了真实、合法、有效的依据的前提下,经发包人审核确认后,发包人对承包人由此造成的直接的、必要的增加支出给予补偿。 (*)其他: / 。 **.*.* 因发包人违约解除合同 承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满** 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。 **.* 承包人违约 **.*.* 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形:按通用合同条款 。 **.*.*承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法:如承包范围内工程质量达不到合同约定等级,发包人将扣除相当于合同价款金额的*%的质量违约金,并且承包人必须返修至合同约定等级,返修费用由承包人承担,由此造成工期延误的,还应按前款规定承担违约金。承包人移交竣工资料超过约定时限的,按****元/天向发包人递交违约金,且仍须完成上述工作。 **.*.* 因承包人违约解除合同 关于承包人违约解除合同的特别约定:如承包人的项目主要管理人员缺勤严重;主要节点工期比较投标文件滞后超**天,预计已无法完成投标文件约定的工期要求;发生严重的讨薪纠纷或合同纠纷等。发包人有权终止合同,对已完成的合格工程量按八折结算(付款按原合同约定),承包人在一周内无条件撤场。发包人的损失(包括但不限于实际损失、可得利益、诉讼费、律师费、鉴定费、交通费等),发包人有追索权。 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:由承包人承担 。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。 **. 不可抗力 **.* 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:按保险合同解释 。 **.* 因不可抗力解除合同 合同解除后,发包人应在商定或经审计确定发包人应支付款项后** 天内完成款项的支付。 **. 保险 **.* 工程保险 关于工程保险的特别约定:在施工期及缺陷责任期内,承包人应按照合同条款办理保险,包括建筑工程一切险和第三者责任保险,投保产生的费用由承包人承担,已包含在合同价内。 **.* 其他保险 关于其他保险的约定:承包人应按照合同条款要求为其履行合同所雇用的全部人员缴纳工伤保险费,在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员投保人身意外伤害险并为其施工设备办理保险。 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:按通用合同条款 。 **.* 通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定:按通用合同条款 。 争议解决 **.* 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:否。 **.*.* 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定:/ 。 选定争议评审员的期限:/ 。 争议评审小组成员的报酬承担方式:/ 。 其他事项的约定:/ 。 **.*.* 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定:/ 。 **.*仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第* 种方式解决: (*)向/ 仲裁委员会申请仲裁; (*)向工程所在地 人民法院起诉。 合同专用条款附件一:工程质量保修书 发包人(全称):***新吴区重点建设项目管理中心 承包人(全称): 发包人和承包人根据《中华人民**国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就(工程全称)签订工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。 质量保修范围包括道路外围绕行指示牌、施工提醒标志、隔离护栏、交通标线及监控的等工程。 二、质量保修期 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下: 本工程的保修年限为贰年。 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 三、缺陷责任期 工程缺陷责任期为** 个月,缺陷责任期自工程实际竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 承包人未严格执行项目管理办法,部分工序未报验或在工程质保期内发现质量问题,发包人视质量问题严重,可**质保期、扣留质保金至质量问题彻底解决。**质保期以发包人书面指令为准。 缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。 四、质量保修责任 *.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。 *.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。 *.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。 *.质量保修完成后,由发包人组织验收。 五、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 六、双方约定的其他工程质量保修事项:/ 。 工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。 发包人(公章): 承包人(公章): 地 址: 地 址: 法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 委托代理人(签字): 委托代理人(签字): 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 开户银行: 开户银行: 账 号: 账 号: 邮政编码: 邮政编码: 合同专用条款附件二:安全生产管理协议 甲方:***新吴区重点建设项目管理中心 乙方: 为加强建设工程安全生产监督管理,保障人身和财产安全,根据《安全生产法》、《建筑法》、《消防法》、《中华人民**国民法典》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规及标准规定,本着平等、自愿的原则,经双方协商,签订安全生产协议如下: 一、项目名称及地点 项目名称: 项目地点: 合同金额:元 二、目标任务 (一)安全生产伤亡事故为零。 (二)无高处坠落、坍塌、物体打击、起重伤害、机械伤害、触电、中毒窒息、火灾、爆炸和其他伤害等事故发生。 三、甲、乙方现场负责人及安全生产管理人员 甲方项目负责人:证号:,联系电话: 乙方项目经理:证号:联系电话: 乙方安全员:证号:联系电话: 四、甲方职责 (一)将建设工程发包给乙方的同时,须签订安全生产管理协议;建设工程发包给多个参建方的,须分别签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产责任及措施,并指定专人负责施工现场安全生产的统一协调和管理。 (二)建设工程应依法获得施工许可。 (三)不得将建设工程发包给不具备相应资质条件的承包单位。 (四)建设工程涉及供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线安全的,应查明管网情况并经管线产权单位和行政主管部门确认,提出保护措施要求和安全技术交底。 (五)在编制工程概(预)算时,应当依据国家、省、*的标准和建设行政主管部门测定的费率,确定工程作业环境、安全防护和文明施工所需的费用,并在工程合同中予以明确。 (六)为规范建工程安全生产管理,甲方特制定《建设工程安全生产违约处理办法》(详见附件),供各参建方认真贯彻执行。 (七)定期组织召开安全生产例会,及时传达上级有关安全生产精神和工作部署,研究解决工程实施过程中存在的安全生产问题。 (八)甲方有权对乙方施工安全生产进行定期或不定期监督检查。由于乙方安全生产责任制不落实,导致产生安全生产事故隐患,被上级主管部门或甲方处以通报批评、责令限期整改的,乙方除对存在的问题和隐患立即彻底整改外,同时须承担相应违约责任,甲方有权按《建设工程安全生产违约处理办法》中有关条款,进行相应经济扣款,扣款直接在工程款中扣除。对重大危险源等监控不力,多次整改无效或发生安全生产事故,违约情节严重的,甲方有权与乙方终止承包合同,一切责任和经济损失由乙方承担。 五、乙方职责 (一)严格遵守国家安全生产的法律法规、标准。依法履行本建设工程安全生产主体责任。 (二)对涉及安全生产必须取得行政许可的,必须依法取得行政许可。 (三)乙方在项目施工过程中,对安全生产负全责。 (四)项目经理是本项目安全生产第一责任人,对安全生产负全责。 (五)切实加强安全生产管理,建立健全安全生产责任制、各项规章制度和操作规程并认真贯彻执行。 (六)项目经理、安全管理人员和特种作业人员必须持证上岗。从业人员必须通过三级教育,经考核合格后方能上岗。 (七)关键岗位管理人员必须严格按照**新吴区建设主管部门有关规定,不得随意变岗和无故缺岗。 (八)制**全生产管理计划和安全施工方案,经监理审核通过备案后实施。 (九)建立安全生产管理长效机制,健全并落实安全生产检查制度,定期组织安全生产检查,认真排查事故隐患,对检查中发现的事故隐患,及时落实整改,确保安全生产。 (十)自觉接受并积极配合建设主管部门及甲方的安全生产监督管理,遵守甲方《建设工程安全生产违约处理办法》中的规定。 (十一)定期组织召开安全生产例会,及时传达上级有关安全生产精神和工作部署,研究解决工程实施中存在的安全生产问题。 (十二)施工机具进场报验、特种设备备案登记、安装、验收、使用、拆除和维修保养等环节,必须符合有关规定及相关标准要求。 (十三)对重大危险源登记建档,定期进行检测评估、动态监控。凡例入重大危险源的各分项(部),必须制**全生产专项方案,通过专家论证,进行技术交底、明确责任人通过培训后方可实施。 (十四)确保安全生产有效投入,积极推广和应用安全生产先进技术,不得使用国家明令淘汰、禁止使用危及安全生产的工艺、设备。 (十五)涉及分项发包项目交叉作业时,由乙方负责安全生产的统一协调和管理。乙方应与进入施工区域内进行施工作业的分包方分别签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行协调和安全检查。如因乙方管理不力导致发生安全事故的,乙方将承担管理责任和连带责任。 (十六)建立和完善应急管理体系和预案,定期组织应急救援演练 (十七)各类台帐资料记录齐全真实。 (十八)接到安全生产事故报告后,项目经理应及时赶到事故现场,组织事故抢险(救)和善后处理,防止事故扩大,并按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令***号)的规定,如实上报,同时负责事故现场的保护。并坚持“四不放过”的原则,严肃处理有关责任人。 (十九)在施工期间发生对第三方人身财产损害的,乙方承担一切赔偿责任。 (二十)禁止再行转包,非主体工程需要分包的,必须报甲方批准。乙方必须对分包方进行安全管理和监督,分包工程发生安全事故时,乙方与分包单位承担全部责任(包括连带责任)。 (二十一)做好职责范围内其他安全生产工作。 六、违约 (一)甲方违反本协议情形。因甲方原因导致的违约责任,按双方签署的相应的建设工程施工合同处理。 (二)乙方违反本协议情形。因乙方原因导致的违约责任,甲方有权在工程款中扣除本协议约定的违约金。 对本协议所确定的各方权利义务职责,各方均应严格遵守和履行,对发生在各自职责范围内的安全生产事故由责任方承担全部责任,因此而给对方造成损失的,由责任方负责赔偿。 本协议作为工程合同的附件,与主合同具有同等效力。 本协议有效期为双方签署之日起至该工程项目全部结算完毕时止。 本协议签订地点:***新吴区净慧东道**号综合服务中心。 本协议一式贰份,甲乙双方各执一份。 附件:《建设工程安全生产违约处理办法》 甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章): 法定代表人(签字): 法定代表人(签字): (或授权委托人)签字: (或授权委托人)签字: 年 月 日 年 月 日 附件:建设工程安全生产违约处理办法 类别 编号 违约内容 扣款金额(元) 目标 管理 *** 发生生产安全死亡事故的 *****/人 *** 发生二级以上(含二级)安全生产重伤事故的 *****/人 *** 发生火灾事故的 *****/次 依法施工 *** 总包单位承建的项目,禁止再行转包。非主体工程需要分包但未报甲方批准的 *****/次 *** 项目经理、安全员、总监等现场关键岗位管理人员未按投标要求到岗,无故缺岗的 ****/人/小时 *** 两个以上单位在同一作业区域内交叉作业,可能危及对方安全生产经营活动,而总包单位未按规定组织协调签订安全生产管理协议及指定专人负责安全生产管理的; ****/次 *** 储存、使用危险品,未建立专项安全管理制度、未采取可靠的安全措施的 ****/次 体系 制度 *** 未建立健全安全生产责任制、规章制度、操作规程并贯彻执行的 ****/项 持证上岗 *** 项目经理、安全生产负责人、专职安全员和特种作业人员,未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作,无证上岗的 ****/次 教育 培训 *** 违反《安全生产法》和《安全生产培训管理办法》的规定,未按要求对全体从业人员进行"三级"教育的 ****/次 *** 违反《安全生产法》的规定,存在重大危险源的分项分部,安全技术交底、培训造假的 ****/次 危险 源 管理 *** 对重大危险源未登记建档、未进行评估、监控,或未制定应急预案的 ****/项 *** 危险性较大的分项分部工程,未编制专项施工方案,并附安全验算结果或未经有关人员审查同意签字就施工的;应当组织专家进行论证、审查而未进行论证和审查的;未按审核后的方案实施和技术交底的 ****/项 *** 危险性较大的工程施工作业时,未安排专门管理人员进行现场安全管理的 ****/次 *** 未按规定在显要位置将危险源进行告示;并设置危险源警示标识标志的 ****/处 *** 未根据不同施工阶段和周围环境、季节、气候变化,在施工现场采取相应安全施工措施的 ****/次 *** 基坑沟槽:违反《建筑基坑工程监测技术规程》(GB*****-****)及其他有关技术标准、规范要求,进行深基坑、深沟槽工程施工的 ****-*****/次 *** 脚手架:违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ***-****及其他相关技术标准、规范的有关要求进行脚手架工程、卸料平台施工的 ****-*****/次 *** 模板支撑:违反《建筑工程模板支撑系统安全技术规程》DB**-***-****、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ***-****及其他相关技术标准的 ****-*****/次 *** 起重吊装:违反《建筑施工起重吊装安全技术规范》JGJ_***-****及其他有关技术标准、规范要求施工的 ****-*****/次 *** 井架、升降机、物料提升机:违反《施工升降机安全规则》GB/T*****-****、《**架及井架物料提升机安全技术规范》GJ**-****、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ***-****及其他有关标准、规范要求施工的 ****-*****/次 *** 临时用电:违反《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ**—****及其他有关技术标准、规范要求的 ****/项 特种 设备 管理 *** 特种设备未经专业机构检测、检验合格即投入使用的 ****-*****/次 *** 机械设备、施工机具在进入施工现场前未经查验,不合格即投入使用 ****-****/次 *** 未按相关规定,定期做好维护保养,检查检修工作,并做好相关记录的 ****/次 临时 设施 *** 工棚、机械设备、临时设施和重要库房等,防火、防汛、防风、防雷、防冬措施不当的;或选址不符合安全要求存在安全隐患的 ****/次 现场 安全 管理 *** 项目经理、安全员、总监等现场关键岗位管理人员对安全生产管理不力,导致现场管理混乱,显见性安全隐患突出,受到上级主管部门和甲方通报批评的 ****-****/次 *** 未按规定组织召开安全生产例会,及时传达上级精神,研究解决安全生产中存在的问题,并做好会议纪要的 ****/项 *** 未对建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的 ****/项 *** 进入施工现场,不正确穿戴安全帽、防滑鞋等劳保用品的 ****/次 *** 高处、悬空、深井坑作业不系安全带(绳)的 ****/次 *** 高边坡、基坑、四口等施工作区安全防护措施不符合规定要求的 ****/次 *** 从业人员不服从安全管理,违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的 ****/次 *** 施工现场和员工宿舍未设有符合应急疏散通道、标志不明显、通道不畅(无照明)的 ****/次 *** 进入有限空间作业未进行安全交底,未实行作业审批制,未按操作规程进行作业 ****-****/次 隐患 治理 *** 安全生产专项整治、日常检查,隐患治理不及时彻底,检查记录不完整、真实的 ****/次 文明 施工 *** 生活、办公区卫生、环境、安全等存在脏乱差的 ****/次 *** 运输车辆自带或超载材料,沿途遗撒未及时清理而污染道路、环境的 ****/次 *** 路基施工作业面、便道不及时洒水降尘的 ****/次 *** 施工现场未采取有效措施,造成空气、躁声、水源等污染和不良影响,引起投诉的 ****/次 *** 夏、冬季等恶劣气候条件下,对室外作业人员未合理安排施工时段,未采取防护措施的 ****/次 防火 安全 *** 动火作业未按规定办理动火手续和监护的 ****/次 *** 宿舍、办公等临建用房未按规定,用可燃材料搭设,未配备相应合格的灭火器材,未留灭火及疏散通道的 ****/项 *** 宿舍、办公区及仓库等临时供用电系统未按规范敷设,使用大功率电器等的 ****/项 *** 存在食堂、仓库、住宿混为一体“三合一”场所的 ****/次 *** 可燃气体、液体、固体等危化品未按规定存放,无防范措施的 ****/次 应急救援 *** 未编制安全生产应急预案,并组织演练的 ****/次 事故报告 *** 未按《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令***号)规定执行的 *****/次 其它 *** 其它未列入安全生产违约行为的,参照以上类似条款处理. ****-*****/次 合同专用条款附件三: 廉政建设协议 发包人:***新吴区重点建设项目管理中心 承包人: 为加强工程建设中的廉政建设,范工程建设施工甲乙双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制的规定,在**开发区人民检察院、新区监察局的指导下,特订立本廉政建设协议。 一、甲乙双方的义务 (一)应严格遵守国家关于*场准入、项目招标投标、工程监理、工程施工和*场活动等有关法律、法规、相关政策,以及廉政建设的各项规定。 (二)严格执行建设项目工程合同,自觉按合同办事。 (三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反工程建设管理、建设监理、建筑施工的规章制度。 (四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。 二、甲方责任 甲方的相关责任人和从事该建设工程的项目部工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定: (一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、礼品、有价证券和好处费、感谢费等,不准收受乙方和相关单位赠送的贵重物品。 (二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。 (三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 (四)不准违反工程合同约定,向乙方和相关单位要求提供通信、交通工具和高档办公用品。 (五)不准参加乙方和相关单位组织的宴请、洗浴、健身、娱乐等高消费活动。 (六)不准向乙方和相关单位介绍与本人的配偶、子女、亲属等相关的单位从事项目工程的施工分包、设备材料采购、劳务等经济活动。 三、乙方责任 乙方须按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程建设的方针、政策,尤其是有关建筑施工安装、建筑生产安全的强制性标准、规范和建筑法规,与甲方和相关单位保持正常的业务交往,认真履行施工职责,并遵守以下规定: (一)不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员赠送礼金、贵重物品、有价证券及回扣、好处费、感谢费等。 (二)不准以任何理由为甲方和相关单位或个人报销应由对方或个人支付的费用。 (三)不准暗示或为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 (四)不准违反工程合同约定为甲方、相关单位或个人提供通信、交通工具和高档办公用品。 (五)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人安排宴请、洗浴、健身、娱乐等高消费活动。 (五)乙方有责任管理、监督和督促所辖人员执行上述规定。 四、违约责任 (一)甲方工作人员有违反本协议责任行为的,按照管理权限,依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应由责任者予以赔偿。 (二)乙方工作人员有违反本协议责任行为的,按照管理权限,依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给甲方单位造成经济损失的,应由责任者予以赔偿。甲方有权对乙方处以相应金额的*-*倍罚款。 (三)乙方如将部分辅助项目合法分包的,乙方有责任要求分包单位严格遵守本协议之规定。分包单位如有违反规定的,乙方将承担连带责任。 五、甲方设立廉政建设举报箱,并按程序受理投诉。乙方有责任和义务协助甲方核查违规事实。 六、本协议作为工程合同的附件,与主合同具有同等法律效力。 七、本协议的有效期为双方签署之日起至该工程项目全部结算完毕时止。 本协议一式贰份,由甲乙双方各执一份。 甲方单位: 乙方单位: (盖章) (盖章) 法定代表人: 法定代表人: (或授权委托人) (或授权委托人) 地址: 地址: 电话: 电话: 附件四:承包人主要施工管理人员表 名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目 现场(项目经理) 项目经理 现场(技术负责人) 技术负责人 现场(其他人员) 施工员 现场(质量管理) 质量员 现场(安全管理) 安全员 现场(其他人员) 资料员 现场(其他人员) 信息管理员 附件五:履约担保 (发包人名称): 鉴于(发包人名称,以下简称“发包人”)与 (承包人名称)(以下称“承包人”)于年月日就(项目名称) 施工 (工程名称)施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同,向你方提供连带责任担保。 担保金额人民币(大写)元(¥)。 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。 在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在*天内无条件支付。 你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变。 因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。 担 保 人:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签字) 地 址: 邮政编码: 电 话: 传 真: 年月日 附件六 :预付款担保 (发包人名称): 根据(承包人名称)(以下称“承包人”)与(发包人名称)(以下简称“发包人”)于年月日签订的(项目名称)施工 (工程名称)《建设工程施工合同》,承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保,即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。 担保金额人民币(大写)元(¥)。 担保有效期自预付款支付给承包人起生效,至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。 在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时,我方在收到你方的书面通知后,在*天内无条件支付。但本保函的担保金额,在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。 你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本保函规定的义务不变。 因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。 担保人:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签字) 地 址: 邮政编码: 电 话: 传 真: 年月日 附件七: 建设工程农民工工资支付承诺书 发包人(全称): 我公司参加 施工的投标。根据《中华人民**国劳动合同法》之规定,现就农民工工资支付事宜承诺如下: 一旦我公司中标 我公司承诺在收到工程款后**日内付清全部农民工工资。 期间如发生拖欠农民工工资现象,按以下方式处理: (*)、剩余工程款大于等于拖欠数额的*倍时,由发包人垫付农民工工资,垫付费用由发包人按垫付总额乘以*向承包人收回,从剩余工程款中直接扣除; (*)、剩余工程款大于等于拖欠数额但小于拖欠数额的*倍时,由发包人支付所拖欠工资,发包人所支付数额抵扣全部剩余工程款; (*)、剩余工程款小于拖欠数额时,由承、发包双方共同支付所拖欠工资,其中发包人以剩余工程款为支付额度,承包人支付剩余拖欠额,发包人所支付数额抵扣全部剩余工程款。 不管任何情况所支付的农民工工资必须由发包人直接发到农民工本人,并由其签收。 如我公司未履行承诺,负全部法律责任。 承包人(公章): 法人代表(签字): 年 月 日 附件** **高新区(新吴区)政府投资项目 履约考核办法(试行) 第一章 总 则 第一条为优质、安全、高效地完成高新区(新吴区)政府投资项目建设任务,强化现场管理,促进各方履职,预防质量、安全事故的发生,实现标准化、规范化、程序化管理,确保年度建设目标的按期实现,依据相关法律法规、规章规定,特制定本办法。 第二条考核对象为高新区(新吴区)政府投资建设项目的施工、监理单位,考核以施工标段为单位。 第三条政府投资建设项目在施工、监理招标时,应当将本办法列入招标文件。 第二章考核组织及内容 第四条履约考核按照“建设手续办理情况”、“人员到位情况”、“进度管理情况”、“质量管理情况”、“安全文明施工管理情况”、“智慧工地建设情况”六项内容开展。 第五条区集中建设项目的履约考核由区住建局(建管中心)组织,必要时可邀请第三方检测、咨询单位人员参加。 第六条履约考核按照季度开展。高新区(新吴区)范围内施工标段每季度至少考核一次。工期少于*个月的项目,至少安排一次施工中期的履约考核,考核时间按需调整。未发生实物工程量的标段,原则上不进行考核。 第七条履约考核的形式采取“四不两直”的方式进行,主要为查勘工程现场、抽检实体工程质量、查阅工程管理资料等。 第八条履约考核的结果以书面通报的形式进行公开,并在区住建局公众号上进行公示。 第三章 考核得分及等级评定 第九条履约考核采用总分百分制。 第十条根据季度考核得分确定履约等级。分数在 **(含)-*** 分的,履约等级为A级;分数在 **(含)-**(不含)分的,履约等级为B级;分数在 **(含)-**(不含)分的,履约等级为C级;分数在 ** 分以下的,履约等级为D级。 第十一条工程履约期间发生以下事项的,施工、监理单位履约考核等级直接定为为D级。 (一)非建设单位原因,施工、监理单位中标公示结束后一个月内未配合建设单位办理建设手续,且现场未开展临时设施作业的; (二)被相关部门查证事实存在违法分包或违法转包的情况的; (三)一个月内发生二次及以上一般质量事故或发生重大质量事故的; (四)一个月内发生二次及以上无人员死亡的一般安全责任事故;凡是发生亡人事故的; (五)安全文明施工不到位,同一个项目被区级(含)以上建设行政主管部门通报二次及以上的; (六)非建设单位原因,工期违约超合同约定完工日期两个月,且未采取相应措施的; (七)因施工方原因污染环境,造成舆论影响或影响我区高质量考核指标的; (八)现场管理人员长期严重缺失(不足投标约定*/*),且开工后两个月内仍未到位的;发生未经招标人批准同意的项目负责人、项目总监更换的; (九)拖欠农民工工资,导致工人上访,并造成一定影响的; 第十二条为保证履约考核工作的准确性、严肃性和公正性,考核结果将在考核结束之日起*个工作日内将最终结果告知被考核单位,被考核单位对履约情况考核评**果有异议的,应当自收到考核结果通知单之日起*个工作日内提出书面申诉。考核实施单位应在收到书面申诉材料之日起 * 个工作日内对考核结果进行调查核实,根据复查的实际情况做出是否变更考核等级的意见并出具考核决定书。变更考核等级的调查及处理结果应当书面通知被考核单位。 第四章 考核结果运用 第十三条考核结果的应用分为履约奖励和履约处罚。 第十四条履约奖励按以下内容开展。 *.季度考核为优秀的施工、监理单位,在项目和人员评优评奖时优先考虑。 *.对一个合同段(标段)连续两个季度考核为优秀的,在项目定标、项目和人员评优评奖时优先考虑。 第十五条履约处罚按以下内容开展。 *.费用核减:履约等级在B级以上的,不核减;施工单位履约等级为C级的,核减*-*万(含)元,履约等级为D级的,核减*-*万元;监理单位履约等级为C级的,核减*-*千(含)元,履约等级为D级的,费用核减*千-*万元。其中工程项目安全文明施工项评分*次低于**分的,施工单位在工程结算时,安全文明措施费核减*%,监理单位在工程结算时监理费核减*.*%;大于*次的,施工单位安全文明措施费每增加一次核减*%,监理单位监理费每增加一次核减*.*%。核减款项在当月工程进度款和结算款项中扣除。 *.限制投标或终止合同:季度考核一次D级的,限制参与政府投资建设项目投标*个月;连续两次季度考核为D级的,限制参与政府投资建设项目投标*个月;情形特别严重的,限制参与政府投资建设项目投标**个月,并可终止合同。 第十六条季度履约考核等级D级的施工、监理单位,将约谈其单位法定代表人,并由法定代表人驻场整改,整改完成后由考核单位复查确认。 第五章 附 则 第十七条 本办法自发布之日起实施。 附件:*.工程项目履约考核表 *.工程项目履约考核评价通知单 *.工程项目履约考核申诉单 *.工程项目履约考核决定书 *.限制投标决定 附件*: **高新区(新吴区)政府投资项目履约考核表(施工) 考核标段: 被考核对象: 考核时间: 年 月 日 序号 检查内容 要求 检查情况 得分 备注 一 建设手续办理情况 (**分) 未及时办理临水、临电、临时用地等进场手续。(*分) 未配合办理人员录入、合同归集、施工许可证等手续。(*分) 其他未配合。(*分) 二 人员到位情况 (**分) 项目经理变更的扣*分,安全员、质量员、技术负责人变更的扣*分(不可抗力除外);因现场队伍、工人不到位,影响质量、安全、进度的,发现一次扣*分,扣完为止。(*分) 管理人员实名制考勤全部到位得*分。到岗率**%(含)以上得*分;到岗率**%(含)-**%得*分;到岗率**%(含)-**%得*分;到岗率**%(含)-**%得*分;低于**%不得分。 (*分) 参照投标备案人员表,或经批准的人员变更表 三 进度管理情况 (**分) 未制定进度计划、计划未上报建设方、计划不符合进度目标、施工过程中未根据工程进展科学合理、及时调整的;视情况扣*-*分。(*分) 正常或超前得**分;现场进度与总工期偏差**%(含)以内得**分;与总工期偏差**%-**%(含)之间得**分;与总工期偏差**%-**%(含)之间得*分;与总工期偏差**%以上的*-*分。 非建设单位原因导致的进度偏差 四 质量管理情况 (**分) 质监站或第三方质量检查有不合格情况的,视情况扣*-*分。(*分) 质量问题有整改不到位情况的,视情况扣*-*分。(*分) 现场检查存在质量问题的,视情况扣*-**分。(**分) 五 安全文明施工管理情况 (**分) 考核期内被区级以上行政部门通报为文明施工黑榜的,通报一次扣*分,通报两次及以上的直接评定为不合格。(*分) 安全资料不齐全:施工花名册未每月更新;三级教育及岗前培训、安全交底情况未落实;全员安全教育及培训每月少于一次的;特殊工种未执证上岗的;大型设备安拆报备、保养、检查资料齐全;专项方案编制、评审及执行情况等,视情况扣*-*分。(*分) 现场存在安全隐患或检查整改不到位的,视情况扣*-*分。(*分) 现场门头、围挡未按照区标准图集实施到位的,且实施方案未报建设方确认的;扬尘控制措施不到位;施工现场、生活区、办公区秩序及卫生情况不达标,视情况扣*-*分。(*分) 围挡方案需报建设单位确认 应急措施及物资准备不到位(防疫、防汛等)、投诉处理不及时,视情况扣*-*分。(*分) 六 智慧工地建设情况(*分) 未达到建筑工地智慧管理要求或合同约定要求,未安装实名制考勤系统、高位监控,并且未接入中心智慧工地平台的,视情况扣*-*分。 七 加分项 (**分) 考核周期内被区级以上行政部门评为绿色工地、标准化工地、优质工程等荣誉的,有一项得*分; 考核周期内被区级以上行政部门评为文明施工红榜的,有一项得*分。 最多得**分。 合计得分 检查结论:(考核等级) 注:涉及考核等级调整的注明调整原因。 考核小组签名: 附件*: **高新区(新吴区)政府投资项目履约考核评价通知单 : 根据《高新区(新吴区)政府投资项目履约考核办法》,考核组经过履约考核评定,确定你单位在工程年第季度的履约考核评价结果为: 。 如对本考核评价结果有异议,请于接到通知单之日起* 个工作日内向考核组提交书面意见,否则视为认同上述考核结果。 特此告知。 考核单位: 年 月 日 附件*: **高新区(新吴区)政府投资项目履约考核申诉单 : 我单位对工程年季度的履约考核结果存有异议,理由如下: 现提出申诉,请予以受理。 申诉单位:(盖章) 年 月 日 联系人: 联系电话: 附件*: **高新区(新吴区)政府投资项目履约考核决定书 : 你单位在工程年第季度的履约考核评价结果为。根据《高新区(新吴区)政府投资项目履约考核办法》规定,现对你单位处理决定如下: 特此告知。 考核单位: 年 月 日 附件*: 限制投标决定 新吴区公共**交易中心: **单位在高新区(新吴区)年季度履约考核D级,根据《高新区(新吴区)政府投资项目履约考核办法》规定,我单位决定限制该公司参与我中心建设项目投标个月。限制期为年月日 至年月日。 年 月 日 附件** **高新区(新吴区)政府投资项目 变更与现场签证管理办法(试行) 第一条为了规范**高新区(新吴区)政府投资项目变更与现场签证行为,有效控制工程造价,节约投资,保证工程质量,结合**高新区(新吴区)实际,制订本办法。 第二条 本办法所称工程变更,是指在工程项目实施过程中,根据工程需要对招标文件中的原设计或合同约定的内容在材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、工作内容、工作范围、工程数量及施工方法等任一方面的改变,通常会引起合同金额、工期、质量方面的变化。 第三条现场签证主要是指工程实施过程中,原设计在施工中遇到不可预见的情况(水文、地形、地质等自然条件情况与设计文件不符)、接收使用(管理)单位提出了新要求、工程变更产生的工程量需现场签证确认、以及发生了其它需现场签证调整的内容(法律法规及合同文本规定可调整的)时,由集中建设实施单位、施工单位及其他相关单位现场签字确认新工作内容的备忘文件行为。 第四条 工程变更根据来源分为四类: (一)因接收使用(管理)单位需求变化提出的变更,需要接收使用(管理)单位提供书面需求申请; (二)因规范变化、设计完善等原因提出的设计变更; (三)因招标清单漏项或项目清单特征描述错误提出的变更; (四)因招标文件与现场条件不符、工作范围变化等原因提出的现场签证。 第五条工程变更签证原则。 (一)时效原则:变更签证应遵循合同约定及本办法规定的时间限制。 (二)先审批后实施的原则。 (三)一事一签原则:变更签证应做到一事一签,禁止将一项工作分解成多个签证。一事一签是指发生一个签证事件时,不仅包含签证工作本身所产的费用,还应包含与之相关必须发生的工作所产生的费用。 (四)节约成本原则:集中建设实施单位、设计单位、监理单位、协审单位等应从节约成本的角度管理设计变更和签证行为。 (五)实事求是原则:确认变更签证必要性,相关经办人保证签证的真实性。 (六)责任明确原则:分析变更签证产生原因,明确变更来源,落实变更签证责任。 (七)合规性原则:签证不得违反国家法律、法规的规定和省、*、区有关政府投资项目的规定及施工合同约定。 第六条 政府投资项目变更与现场签证管理实行工程建设变更签证管理决策委员会会审制度。工程建设变更签证管理决策委员会成员由财政、住建、审计、集中建设实施单位等部门的有关人员以及相关专业的专家组成,区政府建设分管领导任决策委员会主任。决策委员会对变更与现场签证的合理性、经济性进行论证,出具评审意见,报区政府决策。决策委员会根据工程建设需要原则上每两周召开。 第七条 工程变更和现场签证审批权限。 项目施工阶段,项目主管部门(接收使用单位)因功能需求发生变化提出变更的,应书面说明,经项目主管部门(接收使用单位)主要领导确认,加盖单位公章,报项目主管部门的区政府分管领导审核同意,再报决策委员会审议。 项目施工阶段,因现场施工条件发生变化产生的现场签证,由施工单位提出,报设计单位、监理单位、协审单位初审,再报集中建设实施单位项目负责人审核,如单项工程预估签证造价在*万元以内的,由集中建设实施单位确认后,因项目施工需要立即实施的可先行实施,同步报决策委员会备案审议。 变更和现场签证实行分级审批制度:单项工程预估变更签证造价在**万元以内(含)的,由决策委员会审议,区政府建设分管领导审定后实施;单项工程预估变更签证造价在**万元以上的,由决策委员会审议并提出意见,经区政府建设分管领导审核后,报区政府主要领导审定后实施。 第八条 工程变更实施流程 (一)变更申请前,集中建设实施单位应组织变更提出部门、设计单位、施工单位、监理单位、协审单位等相关单位对变更实施的必要性及估算金额进行会商,形成书面会商记录(见附件一),确定实施的必要性后填写《工程变更审批单》(见附件二)报决策委员会审批。 (二)变更申请经审批后,若需要修改设计,应向设计单位发出变更指令。设计院收到变更指令后*个工作日内完成设计变更文件的修正与补充(发生方案变更等重大变更情况除外)。集中建设实施单位实施部门收到《工程变更审批单》及完成的设计变更文件后,应及时向施工单位下发《工程变更指令单》(见附件三),并抄送监理单位、协审单位。若不需修改设计,集中建设实施单位实施部门根据《工程变更审批单》意见可直接向施工单位下发《工程变更指令单》,并抄送监理单位、协审单位。 (三)施工单位收到建设单位的《工程变更指令单》及设计变更文件后进行施工。施工完成后*个工作日内须填报《工程变更签证单》(见附件四)和相关变更签证资料(《工程变更指令单》、设计变更资料、工程量计算书、变更申报费用等)至监理单位,提请变更完工验收。 (四)监理单位收到《工程变更签证单》及相关变更签证资料后,对变更完成情况进行复核,对涉及的工期影响、成本增减、质量影响提出意见,在*个工作日内给出复核意见,并将《工程变更签证单》及相关变更签证资料移交至协审单位。 (五)协审单位在收到《工程变更签证单》及相关变更签证资料后*个工作日内完成变更签证工程量及费用复核,并向集中建设实施单位上报审核情况。 (六)集中建设实施单位实施部门收到《工程变更签证单》及相关变更签证资料后*个工作日内完成审核,将《工程变更签证单》下发给施工单位,并抄送监理单位、协审单位。 (七)如在施工过程中发现因不可抗力或不可预见地址条件引起的实际情况与经审批的变更方案相差较大,协审单位或集中建设实施单位实施部门应及时反馈,必要时重新进行变更方案研讨及变更审批。 (八)集中建设实施单位应对施工招标中已有而在实施过程中已取消的内容或项目,及时向施工单位下发《工程变更指令单》,相关审批程序同上。 第九条 工程变更签证管理要求。 (一)经批准的施工组织设计和施工方案,如因集中建设实施单位原因需要修改并涉及到工程造价的变更,按现场签证办理。技术处理单、隐蔽验收单、材料验收单、交底资料记录等其他资料不作为工程结算的依据。 (二)在办理现场签证过程中,集中建设实施单位应对相应表单等进行统一编号(按归属合同连续编号,总承包合同还应分专业连续编号),并整理归档、妥善保存。相应计量须做到依据明确、数量准确、过程清晰,并附以工程造价清单等相关材料原件及相应的计算图表。相关单位之间关于现场签证的函件须办理有关签收手续。 (三)申报的现场签证工程量原则上应是实际增加或减少的工程量,原投标文件的工程量清单中已有部分不得重复计入。但实际施工过程中,如果方案发生根本性变化的,则应按工程变更程序办理,原投标清单所涉及的分项子目不予计量。 (四)根据施工图纸和变更文件无法直接计算出工程量或无施工图纸时,由集中建设实施单位组织相关单位现场测量工程量并签字确认,必要的时候需制作图纸、示意图、相关照片和录像等资料。 (五)对所有隐蔽工程的现场勘察测量,施工单位必须在隐蔽部位覆盖或拆毁前**小时通知集中建设实施单位、监理单位和协审单位等有关人员对工程量进行现场核实并签字确认。 (六)对于未经建设单位批准而施工单位自行施工产生的或超过一个月未及时申报的签证变更,集中建设实施单位原则上可以不予认可。发生防洪度汛、工程抢险或其它特殊情况的,可按相关现场协调会议纪要的要求或得到被授权单位的口头许可(被授权单位应同时知会其他相关单位)先行采取处理措施,但应及时补办现场签证审批手续(事后*个工作日内)。 (七)下列情况(包括但不限于)不予办理现场签证: (*)施工合同、招标文件、中标价款、施工图纸中已经明确的工作量及该工作量中已包含的工作内容; (*)发生施工质量事故造成的工程返修、加固、返工工作量; (*)施工单位组织施工不当或违规操作造成的停工、窝工、降效损失或安全事故损失; (*)已纳入施工组织设计(审核通过的)和投标文件的内容和措施; (*)项目措施费里已包含的各项工作内容; (*)其它不可调整的事项。 第十条 工程变更与现场签证接受监察、审计、财政等部门的监督检查。对于因弄虚作假、徇私舞弊等违法违纪行为发生的签证与变更,作无效签证与变更处理。 附件一:编号:******** 工程变更(签证)前商讨记录 一、会议时间: 年 月 日(周 )上/下午 二、会议地点: 三、变更(签证)事由:□功能需求改变 □设计变化 □招投标原因 □现场施工原因 □其它 四、预估增加费用: 五、参会人员签名(盖章): 施工单位: 监理单位: 协审单位: 设计单位: 建设单位: 附件二: 审批单编号:******** 工程变更(签证)审批单 变更来源:□功能需求改变 □设计变化 □招投标原因 □现场施工原因 □其它 工程名称 变更单资料编号 变更(签证)内容 相关图纸编号及日期 项目主管 部门原因 设计单位原因 清标对标原因 施工现场原因 *.改变功能□ *.设计交底中图纸错□ *.清单缺漏项□ *.现场条件与图纸不符□ *.增加要求□ *.设计交底中图纸缺、漏□ *.项目特征与图纸不符□ *.施工范围调整□ *.其他□ *.作法不明确□ *.其他□ *.抢险、应急□ *.审图、验收类修改□ *、不可预见□ *.材料设备调整□ *.其他□ 变更(签证)说明 结论 □不同意实施 依据 □图号 变更(签证)内容估算为: □同意实施 □技术核定单 □会议纪要 变更(签证)来源部门 意见 集中建设实施单位意见 设计部意见: 招标合约部意见: 财务审计部意见: 工程部意见: 领导意见: 决策委员会意见 住建部门意见: 财政部门意见: 审计部门意见: 专家意见: 决策委员会主任意见 区政府主要领导意见 附件三: 指令单编号:******** 工程变更指令单 工程名称 变更单资料编号 指令单位 接收单位 指令实施依据 *.工程变更审批单□ *.其他□ *.设计交底核定单□ *.设计变更图□ *.技术核定单□ *.对标核定单□ *.其他□ 指令要求 由项目负责人书写下发指令具体内容(明确实施范围、工期要求、需提供给实施单位的相关图纸、技术文件、参数要求作为附件) 指令单位 项目负责人(签发盖章): 接收单位 项目经理(签收盖章): 备注:*、根据实际情况在各选择项打“√”;*、一式三份,抄送监理、跟审单位;*、所有盖章内容为项目资料章或部门资料章。 附件四: 签证单编号:******** 工程(变更)签证单 工程名称 签证主题 编号: 致:(建设单位名称) 我司依据要求,已全部实施完成。现按实际完工工程量申报签证审批。(附变更指令单、原始记录、影像资料及签证费用等)申报签证造价元。 提出单位:(盖章) 项目经理: 日期:年 月 日 监理单位: 经审核,本项变更工作 *、已按照指令单内容及变更图纸要求实施完成□ *、质量符合验收要求□ *、存在问题:(描述与指令单内容是否存在较大偏差的问题反馈) 总监理工程师:(盖章) 收到时间: 年 月 日 签发时间: 年 月 日 协审单位: 项目负责人:(盖章) 收到时间: 年 月 日 签发时间: 年 月 日 集中建设实施单位: (盖章) 日期:年月日 附件** **高新区(新吴区)政府投资项目 送审管理办法 第一条为规范政府投资建设项目审计所需资料(简称审计资料,下同)送审、接收、流转等行为,根据《中华人民**国审计法》及其实施条例、《审计机关国家建设项目审计准则》及《**高新区(新吴区)政府投资项目审计监督办法》等法律、法规和规章的规定,结合本区实际情况,特制订本办法。 第二条 **高新区(新吴区)审计局(以下简称区审计局)是**高新区(新吴区)政府投资项目审计监督的主管部门。区审计局根据建设项目年度审计计划,逐项组织实施审计。 第三条 本办法所指的建设单位是指立项批文中规定的建设单位,如项目实施集中建设,应由立项批文建设单位和集中建设实施单位共同对审计材料进行签字盖章确认。 第四条建设单位应明确审计资料送审的责任人,并报区审计局备案。送审责任人应是建设单位内审机构专职人员或负责基本建设管理的专职人员,建设单位不得委托承建单位、社会中介机构或其它单位及个人代理送审事宜,对不按要求办理的,区审计局不予受理。 第五条 建设单位结合项目的实施情况,报送年度送审计划。年度送审计划涉及项目均以立项为单位申报。报送年度送审计划提交书面申请,同时登陆高新区(新吴区)工程项目全过程管理审计系统进行网上申报。区审计局依据年度送审计划接受送审。建设单位当年完工项目应于*月**日之前完成送审工作,逾期的可于次年*月**日之前完成送审。 第六条 建设单位应按如下程序进行送审: (一)建设项目完成招标控制价编制后,建设单位应将相关资料送交审计局;建设项目竣工后,承建单位(施工、设计、采购供应等单位,下同)应完成工程结算书的编制并将相关资料送交建设单位。 (二)建设单位、协审单位对送审资料进行归总和初步审核,对送审资料不完整、手续不健全的,退还承建单位进行补充完善。 (三)建设单位应依据相关要求,将有关书面资料送交区审计局,并通过系统进行网上送审申报。 (四)区审计局对建设单位送审资料进行清点、核对并签收。 第七条 建设项目招标审计送审原则上以建设合同为单位。 第八条 建设项目招标审计资料送审时,须提供如下资料: (一)履行基本建设程序批准文件:包括可行性研究批复、立项批复及项目概算批复文件。 (二)项目招标计划安排:包括标段划分,招标时间安排等。 (三)招标图纸:包括设计图纸、地勘图纸,审图合格文件等。 (四)招标文件:包括招标文件、招标清单及招标清单编制说明,主要材料要求等。 (五)招标控制价文件:包括标底、控制价编制说明,材料询价记录。 (六)拟招标项目现场状态踏勘资料。 第九条 单项工程结算送审原则上以建设合同为单位,一份合同填写一份送审登记表,不得将合同拆分送审或多份合同合并送审(同一单项工程的增补协议除外)。单项工程竣工结算送审金额超过原合同总价**%,建设单位送审时应书面说明结算超合同的主要原因,项目负责人签字并加盖单位公章。合同金额在**万元以下的待摊费用(设计、监理、代理等费用)由建设单位自行实施审核。 第十条建设项目竣工结算送审资料应包括: (一)履行基本建设程序批准文件:包括可行性研究批复、立项批复等。 (二)承诺书:承诺书必须由建设单位加盖公章。建设单位同时应要求承建单位及协审单位对其送审资料的真实性、完整性和合法性做出相应承诺。 (三)招标图纸:招标图纸应加盖“招标图”字样。 (四)招标文件:包括招标文件及所附合同条款和技术规范、投标须知、招标答疑纪要、工程量清单及清单编制说明等整套招标文件及其附件,招标文件应整理装订成册。 (五)投标文件:有关询标记录及会议纪要、商务标、技术标等,投标文件应整理装订成册。 (六)建设合同:包括发包流转表、合同会签表、合同协议书、中标通知书、工程报价单、专用条款、合同通用条款、标准规范及合同履行中发包人与承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。 (七)工程结算书:按合同金额加调整金额的模式编制工程结算书,并提供计价软件电子版,须加盖编制单位公章和编制人员的印章。结算书须经协审单位、建设单位审核,并签署“同意送审”意见,加盖公章。 (八)工程量计算书:包括工程量计算书和钢筋翻样单,应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成,工程量应有详细的计算表达式和计算依据索引。 (九)合同履约情况说明:包括超工期情况说明,需明确工期延误责任认定;建设单位接收承建单位资料日期,明确是否按合同违约扣款;水电费支付情况等。 (十)工程款支付明细表:付款明细表须明确工程款支付的时间和金额,以及累计支付金额,并经承建单位、协审单位签字盖章确认。 (十一)工程变更:根据专业按时间先后整理装订成册,由建设单位、协审单位、监理单位和承建单位相关人员的签字和单位盖章确认。 (十二)工程签证:根据签证单的时间先后顺序装订成册,现场签证单上应有工程数量的计算过程和简图,并有建设单位、协审单位、监理单位和承建单位相关人员的签字和单位盖章确认。 (十三)竣工图:提供按国家有关规范及城建档案规定整理的竣工图纸,要求有监理单位相关人员签字、承建单位与监理单位盖章确认。 (十四)工程开工、竣工报告和竣工验收证明、隐蔽工程验收单等。 (十五)经甲方确认的实际工程进度表、经甲方批准的施工组织设计。 (十六)甲供材料清单、限价材料清单等。 (十七)审计组认为必要的其它资料。 第十一条 建设项目竣工决算送审除了提供第十条规定的资料外,还应提供如下资料: (一)竣工决算概况表、竣工财务决算表总说明、竣工财务决算表; (二)交付使用财产总表及明细表; (三)待摊投资明细表; (四)项目财务收支账册、凭证、报表; (五)资金平衡表。 第十二条送审资料要求: (一)格式要求 *.送审资料应满足城建档案管理要求,所有文件材料禁用圆珠笔、彩色笔和铅笔书写,禁用涂改液涂改,纸张大小应满足A*或A*篇幅,没有破损或残缺不全的现象。 *.送审资料原则上应为原件,如为复印件,送审单位应对复印件进行核对无误后加盖公章并签署“与原件一致”字样。 *.送审材料应按资料分类装订成册,送审时应按档案管理要求采用档案盒(袋)形式整理后送审。 (二)真实性、完整性要求 *.建设单位应对送审资料的真实性和完整性负责,资料送审后,任何单位和个人对送审价或送审内容不得随意调整。凡事后补送的结算资料(含各类签证等)不得直接送交审计人员,必须按照规定程序报审。 原则上审计过程中不再接受承建单位补送材料,因客观原因漏送工程结算造价超过合同金额的*%以上承建单位必须向建设单位提出书面申请阐明漏报原因,并须承诺按“增补部分结算价***%”进行结算。涉及调整金额纳入承建单位及协审单位误差考核。 *.建设单位应对其送审项目的完整性和及时性负责,项目负责人对本岗位所负责事项及本人所签字事项的真实性、合法性负责;承建单位应对其送审资料的及时性、真实性、完整性和合法性负责;监理单位应对现场签证、隐蔽工程验收及其它验收资料的真实性、准确性及合法性负责;设计单位对设计变更的合理性和必要性负责。 (三)及时性要求 建设单位对完成的项目及时进行送审,招投标项目审计应在*日内完成送审,单项工程竣工结算审计应在工程验收合格后**日内完成送审,竣工决算项目审计应在项目验收后*个月内送审。 第十三条 资料送审后,审计单位在进行现场勘察、计量、核对等过程中,建设单位应组织相关单位积极配合。 第十四条 本办法自印发之日起实施,此前下发文件的规定与此办法有不同者,统一按此办法执行。本办法由**高新区(新吴区)审计局负责解释。 附件一:年度送审计划申请 附件二:结(决)算项目送审情况登记表 附件三:招标审计送审资料表 附件四:项目建设程序执行情况表 附件一: 单位 年度送审计划申请 根据年度项目实施情况,我单位计划送审预期年内完工工程项目个,涉及计划送审的合同个数个,涉及合同金额万元。详见附表。 附表一:《年度送审计划表》 附表二:《年度送审项目合同明细表》 签发:(主要领导) 单位(盖章) 年月日 **单位年度送审计划表(附表一) 序号 立项文号 立项名称 建设单位 集中建设单位 概算金额 (万元) 合同金额 (万元) 拟送审合同金额(万元) 预计送审合同个数 计划送审时间 备注 * * 合计 年度送审项目合同明细表(附表二)(从系统中勾选导出) 项目名称: 立项文号: 立项金额: 跟踪协审单位: 项目主管部门: 项目建设单位: 项目负责人: 序号 概算费用类别 概算金额 合同费用明细 实施单位 合同主要内容 合同金额(万元) 合同开工时间 合同竣工时间 已送审/**年拟送审 送审时间 已送审金额(万元) 已审定金额(万元) 审计报告编号 一 设备购置费用 …… 二 建安工程费 …… 三 待摊费用 …… 四 合计 附件二: 结(决)算项目送审情况登记表 立项项目名称: 立项文号 工程名称 建设单位 联系人 电 话 集中建设单位 联系人 电 话 承建单位 联系人 电 话 协审单位 联系人 电 话 回避单位 招标代理: 审标单位: 协审单位: 其他应回避单位: 送审金额 (万元) 其中合同金额 (万元) 调整金额 (万元) 已付款项 项目概述:(项目概况及主要施工内容) 送审资料表: 附件*:送审承诺书(建设单位及承建单位) 附件*:送审结算金额明细表 附件*:付款明细表 附件*:送审资料签收单(一式二份,送审人及接收人各一份) 备注:建设单位需明确同意送审的送审意见 (本表一式二份) 承建单位:(签字盖章) 协审单位:(签字盖章) 建设单位:(签字盖章) 年 月 日 年 月 日 年 月 日 附件*.*:(建设单位) 承 诺 书 我单位向高新区(新吴区)审计局提供了项目的财务会计资料、工程结(决)算资料和相关资料(详见提供审计资料清单),现郑重做出如下承诺: 按照要求向审计组提供的上述“审计资料清单”所列的各种财务会计资料、工程结算、决算等相关资料是按照中华人民**国会计法、中华人民**国审计法、国有建设单位会计制度以及国家其他有关财经法规的规定编制的,公允地反映了我单位的项目建设、财务收支情况。向审计组提供的项目批准建设的有关文件、历次调整概算文件、设计和招投标文件;设计、监理、施工合同及结算资料;采购设备及主要材料合同、清单、发票及出入库资料;重大设计变更、签证资料及竣工图等资料是真实、合法、完整的。 上述承诺,如有虚假愿承担相关法律责任。 建设单位:(签字盖章) 协审单位:(签字盖章) 年 月 日 年 月 日 附件*.*:(承建单位) 承 诺 书 高新区(新吴区)审计局: :(建设单位) 我单位对(工程名称) 项目竣工结算进行送审,现郑重作出如下承诺: *.我单位对本工程的送审金额已认真核对,确认送审金额为 万元。涉及本工程造价的各项技术业务事项均真实、完整地反映在所提供的审计资料中,没有遗漏,并对未按承诺报送工程审计资料产生的后果负责。 我单位承诺,若工程结算核减率超*%,则施工结算总价核减超过*%部分按照**%比例从结算审定价中扣除;若工程结算核减率超过**%,列入**高新区(新吴区)政府投资项目黑名单,限制承接**高新区(新吴区)政府投资项目。 *.本工程已收工程款万元,达合同金额的%。如果已经支付的工程款最超过终结算审定金额,本公司愿意在**日之内无条件返还已经超付的工程款。 *.我单位授权同志(附授权证明书)全权负责处理本工程审计工作。 对上述承诺,本单位和相关负责人愿意承担相关法律、法规和规章规定的责任。 承建单位:(签字盖章) 协审单位:(签字盖章) 年 月 日 年 月 日 授权证明书 我系的法定代表人,授权为我公司委托代理人,以本公司的名义参加 审计事项。委托代理人在该项目审计过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。 被授权人情况: 姓名: 性别: 年龄 职务: 身份证号码: 电话: 通讯地址: 被授权人签名: 法定代表人签印: 单位名称(公章): 授权委托日期: 年 月 日 附:被授权人身份证复印件 附件*: 送审结算金额明细表 序号 送审内容 送审金额 (万元) 备注 * 合同金额 *.* 实施金额 *.* 暂列金额 *.* 暂估价 * 调整金额 均为增加或减少金额 *.* 工程量偏差金额 *.* 工程变更金额 汇总表 *.* 工程签证金额 汇总表 *.* 材料变化(人工、材料等) *.* 暂估价调整金额 *.* 清单缺项调整金额 *.* 其他 * 违约罚款情况 *.* 工期延误罚款 *.* 赶工索赔金额 *.* 其他 * 代缴费用 *.* 检测费用 *.* 招标代理费用 *.* 其他 * 总计送审金额 (合同金额-暂列金额+调整金额+违约罚款金额+代缴费用) (本表一式二份) 承建单位:(签字盖章) 协审单位:(签字盖章) 建设单位:(签字盖章) 年 月 日 年 月 日 年 月 日 附件*: 付款明细表 合同约定付款进度:(合同支付条款) 序号 实施月份 产值 累计产值 占合同比例 工程款支付时间 支付金额 累计支付金额 占合同比例 备注 合计 承建单位:(签字盖章) 协审单位:(签字盖章) 建设单位:(签字盖章) 年 月 日 年 月 日 年 月 日 附件*: 送审资料签收单(第*页,共*页) 序号 资料名称 资料类别 送达情况 备注 * 立项批文或相关任务书 必要材料 * 承诺书(甲、乙两份) 必要材料 见附件*.*、*.* * 项目合同明细表 必要材料 见附表二 * 招投标资料 必要材料 *.* 招标文件(含招标答疑、补疑文件、招标图纸) 必要材料 *.* 审标资料(含招标控制价) 必要材料 *.* 投标文件(含商务标、技术标、询标记录) 必要材料 *.* 中标通知书(定标书) 必要材料 * 合同及履约资料 必要材料 *.* 工程(施工)合同 必要材料 *.* 合同会签单 必要材料 *.* 超合同情况说明 必要材料 *.* 开工报告、竣工报告、竣工验收证明 必要材料 *.* 超合同工期责任确认表 必要材料 *.* 主材确认表 必要材料 *.* 合同履约资料(含工期、罚款、水电费等) 必要材料 * 送审结算金额明细表及电子版 必要材料 *.* 工程量计算书(含钢筋翻样单) 必要材料 *.* 变更汇总表及附件 必要材料 送审资料签收单(第*页,共*页) 序号 资料名称 资料类别 送达情况 备注 *.* 签证汇总表及附件 必要材料 *.* 交底记录、例会纪要等 必要材料 *.* 代缴费用资料(合同、甲方确认情况、发票) 必要材料 * 付款明细表 必要材料 见附表* * 竣工图 必要材料 * 甲供材料(设备)清单 必要材料 ** 施工单位资质证明、计价手册 补充材料 ** 竣工技术资料 补充材料 ** 相关检测报告 补充材料 ** 审计组认为必要的其它资料 补充材料 (本表一式二份) 送达人:(签字盖章) 接收人:(签字) 日期: 日期: 附件三: 招标审计送审资料表 项目名称: 序号 资料名称 资料类别 是否送达 备注 * 可行性研究报告 必要资料 首次审标必须送达,后有调整也须送达 * 立项批复文件 必要资料 首次审标必须送达,后有调整也须送达 * 初设及项目估算 必要资料 首次审标必须送达,后有调整也须送达 * 环评批准文件 必要资料 首次审标必须送达,后有调整也须送达 * 建设用地规划许可证 必要资料 首次审标必须送达,后有调整也须送达 * 建设工程规划许可证 必要资料 首次审标必须送达,后有调整也须送达 * 项目概算 必要资料 首次审标必须送达,后有调整也须送达 * 招标计划安排 必要资料 首次审标必须送达,后有调整也须送达 * 招标图纸、地勘图纸 必要资料 ** 审图意见 必要资料 ** 现场勘查记录表 必要资料 ** 招标文件,招标清单编制说明 必要资料 ** 标底、控制价及编制说明 必要资料 ** 主要材料询价记录 必要资料 ** 相关沟通记录 必要资料 明确页数 ** 其他 (本表一式二份) 送达人:(签字盖章) 接收人:(签字) 日期: 日期: 附件四: 项目建设程序执行情况表 项目名称: 序 号 名 称 批准文号/证件号 批准日期 批准内容摘要(金额、面积、时间等) 页数 * 可行性研究报告 * 立项批复文件 * 初设(概算) * 环评批准文件 * 建设用地规划许可证 * 建设工程规划许可证 * 施工图设计文件审查意见书 * 施工图设计审查合格书 * 施工许可证 ** …… ** 竣工验收手续 以上材料均为真实、合法的。如有虚假,本单位和相关负责人愿意承担相关法律、法规和规章等规定的责任。 承 诺 书 因(工程名称)项目未按新吴区审计局要求在年月日之前送审,特此承诺,我单位不要求工程在春节前审结,不以此作为建设单位未及时支付工程款、承建单位无法支付农民工工资及货款等相关行为的理由。 承建单位:(签字盖章) 协审单位:(签字盖章) 年 月 日 年 月 日 增补送审承诺书 高新区(新吴区)审计局: :(建设单位) 我单位因(增补送审的原因 ) 原因,原(工程名称) 工程竣工结算送审内容出现遗漏,现将遗漏内容进行增补送审,并作出如下承诺: *.按照要求向建设单位和审计局提供的增补送审资料均为真实、合法、完整的(具体详见增补送审结算书)。 *.同意增补送审部分按“增补部分审定价***%”进行结算,并承担全部审计费。 对上述承诺,本单位和相关负责人愿意承担相关法律、法规和规章等规定的责任。 承建单位:(签字盖章) 协审单位:(签字盖章) 建设单位:(签字盖章) 年 月 日 年 月 日 年 月 日
该信息含有招标文件下载,因文件过大或文件格式问题,手机端不支持下载,移动会员不享有招标文件下载服务,如需下载请升级为网站会员或联系客服。网站会员可登录招标网官网下载。
官网网址:zhaobiao.cn相关推荐
-
探头-5316542157-月度维护(独家采购)
上海市 2024-11-01 招标公告 -
招标文件 鄱阳县公安局刑事技术物证室信息化设备采购项目
江西省 2024-11-01 招标公告 -
浙江恒盛工程咨询有限公司关于湖州市公立医院改革与高质量发展示范项目-南浔区卫生健康局专网网络安全提升建设项目的公开招标公告
浙江省 2024-11-01 招标公告 -
山东港口科技集团青岛有限公司一体化通航服务保障平台配套态势感知显示大屏采购项目
市北区 2024-11-01 招标公告 -
朝阳F2-F3弯辊改造——液压缸2762[WZ2024110006]-采购公告2024-11-01
朝阳市 2024-11-01 招标公告