三创园光伏项目监理

正文内容

三创园光伏项目监理竞价公告 项目编号：FJLYCGJJ******* 受**国盛新能源有限公司委托，网络竞价时间定于****年**月*日* 时**分至** 时**分止，在**公物采购网（网址：www.lygwcg.com）对以下招标内容进行公开网络竞价： 一、竞价内容及要求 （一）项目概况（采购标的） *、本次选取供应商基本内容为三创园光伏项目监理（项目编号：FJLYCGJJ*******）；建设单位为**国盛新能源有限公司。 *、工程建设地点：******园田塘**北路***号。 *、工程建设规模：本项目为三创园光伏项目监理，装机总容量*.**MW，工程造价约人民币****万元。 *、结算价格：按中标监理费含税包干计取。 *、质量要求:符合现行国家及地方相关规定。 *、服务期限：自合同签订之日起至本项目竣工验收及工程竣工资料归档备案完成的全过程监理服务工作（包括施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任阶段），工程保修期满，竣工决算经政府审计完成后为止。 *、服务合同：成交通知书发出后*个工作日内与采购单位签订合同。 *、监理服务费支付：本项目竣工验收合格后，供应商开具全额增值税发票，向采购单位办理相关支付手续。 *、招标控制价：本项目最高控制价约为人民币*万元。 **、成交原则：本次供应商报价以监理费报价（例如，所报监理费为*.*万元，即在系统投标报价填写为*.*），超过招标最高监理费的，将被视为非实质性响应竞价文件。供应商报价最低者即为成交供应商，成交监理费即为成交供应商报价，报价监理费最低的即为中选服务单位，如出现报价相同的，以竞价出价时间早的优先进行排序，并确定最终竞价供应商。系统报价时无需填报具体品牌型号，竞价开始前无需下载竞价交易文件，只需竞价开始时登入竞价大厅填报商品名称“三创园光伏项目监理”，然后保存进入报价总价填写本项目的报价，数量填写*，然后提交报价并在竞价附件处上传本公告约定编制的一份PDF竞价响应文件即可。 （二）技术和服务要求 *、基本资格条件： （*）参加本项目供应商必须是中华人民**国境内注册的企业法人，提供合格有效的营业执照副本扫描件（含相关变更页扫描件）； （*）供应商须具备建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或不低于 乙级电力工程监理资质（提供相关证明资料扫描件）； （*）竞价方式采用公开网络竞价。 （*）供应商拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民**国注册监理工程师注册执业证书，注册专业要求为电力工程，并在有效期内，且****年至今承担过*项及以上电力工程监理业绩（业绩证明材料可提供监理合同协议书、 中标通知书中的任意一项），年龄不大于**周岁。拟派总监理工程师必须为投标人本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位或近*个月社保为准（提供注册执业证书、身份证和社保凭证等相关证书扫描件）； （*）业绩要求：**** 年至今有*项及以上资质等级承包范围内的监理业绩（业绩证明材料可提供监理合同协议书、中标通知书、监理业务手册中的任意一项），新成立企业在近三年内（**** 年至今）无业绩的，须提供书面说明，此项要求可不列入废标条款。 （*）本项目不允许挂靠其他公司资格及分包，不接受联合体参与竞价； （*）已认真阅读并同意“**公物采购网-办事指南-供应商网上竞价承诺书和诚信承诺书”、“本公告附件-网络竞价须知”（提供竞价承诺书和诚信承诺书)。 *、供应商须提供的材料（须加盖公章） （*）营业执照副本复印件； （*）资质证书复印件； （*）总监理工程师相关证书复印件、业绩证明材料； （*）企业业绩证明材料 （*）供应商网上竞价承诺书（网站下载）； （*）诚信承诺书（网站下载）； （*）响应承诺函（格式详见模板）； 备注：上述“（二）技术和服务要求”均为重要要求，任一项不符合要求的，竞价将被拒绝。所有参与竞价的供应商有任一不满足的视为未实质性响应本采购文件，竞价无效。供应商如完全满足上述要求的，出具如下承诺函及本公告要求的证明材料并扫描成PDF格式文档，在竞价环节上传。未上传的视为未实质性满足，竞价无效。 响应承诺函模板 ****项目（项目编号：****），我公司（全称） 完全实质性满足竞价文件的的要求。若我公司成交，将完全按上述要求进行实施，否则视同违约，愿意承担本采购文件的违约责任。 供应商（公章）： 法定代表人（签章）： 日期： 二、其他要求 *、报名时间 自公告发布日起至****年**月*日**:**（节假日除外），竞价供应商应在报名时间内支付竞价保证金****元到**文汇兴项目管理有限公司，未在报名时间内支付竞价保证金的（以系统显示的到账时间为准），竞价无效。 *、保证金收款信息（保证金转账时应备注项目编号及用途） 开户行：工行****支行 开户名：**文汇兴项目管理有限公司 帐 号：******************* 缴款信息查询联系人：吴女士（****-*******） 招标代理联系人：江女士（****-*******） 电子信箱：*********** 联系地址：********大道***号万宝广场B地块B楼十二层 网址：www.lygwcg.com *、招标代理服务费 本项目的招标代理服务费按中标金额的*.*%计收，不足****元的按****元计算。由成交供应商支付。成交供应商须在结果公告发布后*个工作日内，将招标代理服务费缴至代理机构账户（同保证金同账户，转代理服务费时需备注项目编号及用途）。 *、成交供应商缴纳招标代理服务费后，凭缴交凭证向**文汇兴项目管理有限公司领取《成交通知书》。 *、未成交供应商的保证金，在竞价结束后五个工作日内（遇法定节假日顺延）无息退回。成交供应商的保证金于合同签订后*个工作日内凭采购人《同意退还投标保证金的函》或签订的合同复印件向招标代理公司申请退款，招标代理公司自收到《同意退还投标保证金的函》或签订的合同复印件*个工作日内无息退还。 *、违约责任 成交供应商应严格按招标要求及内容执行，否则按违约处理，同时《成交通知书》自动失效，并视情况对该招标项目再次招标采购，采购人及招标代理公司将保留向该成交供应商提起赔偿诉讼的权利，若放弃中标，则保证金扣交给采购人。 *、本次竞价的所有竞价均以人民币计算，不接受其他币别的应价。供应商一经应价，不得以任何借口反悔，否则以违约处理。 *、供应商应妥善保管好用户名及密码，用户名为供应商参加网络竞价的唯一合法身份，所有用户登录后的报价均视为供应商本人真实意愿的表示。并准确理解并同意无条件按招标要求及内容执行。如用户名丢失或被他人盗用所造成的一切后果均由供应商负责。 *、供应商不得阻挠其他供应商应价，不得有操纵、垄断、恶意串通等违法行为，一经发现，将取消竞价资格，并依法追究其经济和法律责任。 **、招标要求及内容如有更正修改，公告将在***公共**交易中心网站（https://ggzy.longyan.gov.cn/lyztb/）、**公物采购网站（www.lygwcg.com）上发布，请供应商随时密切关注上述网站并下载相关信息，招标代理机构不再另行通知（相同内容如有多次修改，以最后一次修改为准）。供应商未查看、下载修改内容的，由此造成的后果由供应商自行负责。 **、因不可预见的原因导致上述竞价交易方式不能正常进行的，本公司有权中止交易或临时决定采用其它竞价方式和竞价交易规则，供应商对此不得有异议。 **、本项目在规定竞价时间内参与竞价的供应商至少*家，否则终止竞价。 **、如竞价结果存在*家及以上相同报价的情形，则以系统报价时间较早的为优先排序。 附件：*.网上竞价须知       *.合同格式及主要条款（仅供参考） **文汇兴项目管理有限公司 ****年**月*日 附件* 网上竞价须知 一、网上竞价基本程序 *、供应商在**公物采购网（https://www.lygwcg.com/）上注册，接受采购代理机构资格审查，具体操作流程见**公物采购网首页“**公物采购电子交易系统会员端操作手册”。 *、供应商提交的资料文件经审查合格后，代理机构审核通过其在**公物采购网上的申请,正式成为网上竞价供应商。 *、供应商凭注册时登记的用户名和密码登录后台参与相关竞价项目的网上报价活动。 *、成交供应商向代理机构领取《成交通知书》并按规定的时间与采购单位签订、履行采购合同。 *、办理货款支付手续。 二、网上竞价实施范围及收费标准 *、实施范围：企业采购、行政、事业单位未在《政府采购目录内》产品及允许采购单位自行组织采购的项目。 *、收费标准：成交供应商须在领取成交通知书前按成交金额的*.*%向采购代理机构缴纳代理服务费，不足****元的，按****元计收。本项目的招标代理服务费按固定金额****元，向成交供应商收取。 三、网上竞价供应商资格要求、类别 （一）资格要求 *、依法进行工商注册登记具有有效工商营业执照的法人企业； *、自愿缴交网上竞价保证金； *、项目有特定资格要求的，以公告为准。 （二）网上竞价供应商类别 网上竞价供应商可向采购代理机构申请报备，申请报备的供应商应当提交以下资料供采购代理机构资格审查： （*） 有效的工商营业执照或其他法人单位证书复印件（加盖公司公章）、《网上竞价承诺书》和《诚信承诺书》； （*） 网上竞价保证金缴交证明复印件一份（按年度缴纳的）。 申请报备的供应商经资格审查合格后，对符合资格要求的项目可多次参与网上竞价；项目有特定资格要求的，应按要求提供资格证明材料经审查合格后才能参与网上竞价。 提供资格审查材料的供应商，须在项目报名结束前将营业执照副本复印件（加盖公司公章）、《***公物采购网上竞价承诺书》和项目要求的其他资格材料上传至**公物采购网（https://www.lygwcg.com/）进行资格审查，并缴纳竞价保证金（以到帐为准）。不符合资格要求的供应商其竞价将被拒绝。 四、网上竞价公告及报价时间 竞价时间规定:采购信息公告时间原则上为三个工作日，竞价开始时间从第三个工作日*时开始至当日下午**：**时截止。 项目具体情况，以公告为准。 五、项目要求（合格的货物与服务） （一）质量技术要求 *、提供的货物是全新的正品行货。 *、国产的货物及有关服务符合中华人民**国的设计和制造生产或行业标准，进口货物及有关服务符合原产地和/或中华人民**国的设计制造生产或行业标准。 *、所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民**国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉。 *、供应商应保证其所提供的货物应具有行政主管部门颁发的资质证书或国家有关部门的产品《检验报告》。货物到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证卡、售后保修卡等文件。成交后，必须按合同规定完成货物的供货、安装、调试，并达到验收标准。 （二）服务要求 *、供应商必须承担货物运输、安装调试、验收检测及提供货物操作说明书、图纸等服务。 *、采购商品需在**交货，有其它规定的按规定地点交货。 *、供应商应按竞价采购文件的要求和其自身的承诺及生产厂家制定的售后服务标准提供优质的售后服务。 *、采购项目另有服务要求的，以公告为准。 六、竞价采购文件的澄清、补充和修改 （一）竞价供应商对网上发布的竞价采购文件如有疑问，可提出询问或要求澄清，但应在竞价公告之日起报价开始前，以书面形式（包括信函、传真、电报，下同）递交给采购代理机构。采购代理机构将视情况在***公物采购网网上予以澄清、补充、修改。 （二）在竞价采购报价开始前任何时候，采购代理机构无论出于何种原因，均可对竞价采购文件用补充文件的方式进行澄清、补充、修改，并在***公物采购网网上发布补充公告。 （三）澄清、补充、修改文件将作为竞价采购文件的组成部分，对所有报名参加网上竞价的供应商具有约束力。 （四）采购文件、澄清、补充、修改文件之间的内容前后不一致时，以最新发布的公告为准。 （五）竞价采购文件的澄清、补充和修改公告，采购代理机构将在***公物采购网公告，不再另行通知，请竞价供应商及时浏览网上公告信息，凡因未及时浏览或误读、误解网上公告信息而产生的过失，采购代理机构不承担任何责任。 七、竞价响应文件 （一）竞价供应商根据网上注册并已审核通过的用户名和密码，具体操作流程见公告首页“供应商操作手册”。 （二）供应商的响应文件（即供应商报价文件材料）必须填报的事项包括：*、商品的品牌、型号及配置、单价；*、竞价采购文件有其他要求的，应按要求填报。供应商在填写响应文件时，必须根据实际情况如实填报或者承诺完全满足采购文件要求。响应文件未按要求填报的或供应商的响应内容不符合竞价采购文件要求的，将被视为不具备实质性响应竞价采购文件，竞价被拒绝。 （三）每个包号商品均为单独的合同包，供应商可对符合项目资格要求的一个或一个以上的包号商品进行报价。 （四）报价时间截止前，供应商可对竞价项目进行单次或多次报价，网络接受的报价为供应商最后一次上传的报价。供应商应当谨慎报价，因报价不慎而出现的不利后果由供应商自行承担。采购代理机构不接受纸质报价材料。 （五）竞价供应商的报价须包括为实施和完成合同所需的劳务、材料、运输、安装、调试维修、售后服务、管理、保险、利润、税金、政策性调价、*场变化以及合同明示的所有责任、义务和风险等到达交货现场所需的一切费用。 （六）竞价供应商的响应文件以竞价截止时***公物采购网服务器数据库记录为准，一切因供应商网络通信或操作失误造成的竞价数据错误或缺失均与我公司无关。竞价截止时间，以服务器终端显示的时间为准，请各竞价供应商认真输入响应文件并合理选择上传时间，以免造成不必要的损失。 （七）如***公物采购网平台遇网络故障或服务器故障等重大问题影响正常报价的，则延期竞价时间，延期后的竞价时间以网上公告为准，已经报价的供应商对延期的项目须重新报价。 （八）采购结果公告前，对参与报价供应商家数、各供应商的报价等情况，均无法查看。采购结果公告后，所有参与报价的供应商均可通过用户名和密码登陆后台查看参与报价的供应商名称、总报价。 八、响应文件的澄清 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，可以要求供应商做出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采取书面形式，加盖供应商公章，并不得超出竞价采购文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。 九、成交原则 （一）在实质性响应竞价采购文件的前提下，采用最低价成交原则确定成交候选供应商。采购单位、采购代理机构应对供应商提交的响应文件进行审查。 （二）项目有品牌要求的，至少有两个（含）以上的不同品牌供应商参与报价，否则终止竞价； 有多种商品的项目，且商品须组成有机整体才能发挥作用的，主要设备至少有两个（含）以上的不同品牌供应商参与报价，否则终止竞价。 （三）实质性响应竞价采购文件的供应商至少三家，否则终止竞价。 （四）在实质性响应竞价采购文件的前提下，如出现两个或两个以上的相同最低报价时，则按报价时间优先的原则确定成交候选供应商（注：报价时间以服务器终端显示的时间为准）；报价时间相同时，以抽签方式来确定该项目的成交候选供应商。 （五）所有供应商的报价均高于采购预算价时，则该次竞价无效，除采购任务取消外，采购代理机构将择期或另择方式进行该项目货物和服务的采购。 （六）不具备实质性响应竞价采购文件是指：（*）实质性影响合同的范围、质量和履行；（*）实质性违背竞价采购文件，限制了采购人的权利和成交人合同项下的义务；（*）不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。包括但不限于以下情况： （*）供应商的响应文件不符合本须知 七“竞价响应文件”第（二）款规定的； （*）报价内容与竞价采购文件及要求有重大偏离的； （*）提交的是可选择的报价； （*）报价内容有漏（缺）报项的； （*）报价文件中提供虚假或失实资料的； （*）不符合竞价采购文件中规定的其它实质性条款。 十、最终审查 （一）采购单位对成交候选供应商所报货物的价格、性能、履行合同的能力以及有必要了解的其它问题可作进一步的审查，审查不合格的，不能成为成交供应商。 （二）采购代理机构对采购结果进行网上公告，公告为*个工作日。质疑期限为*个工作日，质疑期限内未提出异议的，则视为认同该采购结果。 十一、成交通知及合同签定 采购代理机构在项目成交结果公告发布之日同时发出《成交通知书》。成交供应商应在《成交通知书》发出之日起五个工作日内与采购单位签订合同。并按采购文件和合同约定的时间完成项目的供货安装与调试投入正常使用或提供服务。 十二、项目验收 （一）验收标准：根据竞价采购文件、成交供应商网上上传材料、澄清或补充或修改材料及有关国家、行业规定进行验收。 （二）货物到货时，成交供应商代表必须在场，并提供完整的产品资料（包括产品说明书、用户手册、出厂明细表或装箱单、制造厂商的产品合格证书、保修证书、中文说明书等相关文件资料）。 （三）成交供应商根据采购要求进行设备安装、调试、测试、试运行后，由采购人进行使用性能方面的验收。 （四）采购人有权委托第三方检测机构对产品进行测试，第三方检测机构的测试结论是项目验收意见的组成部分之一。 （五）项目有特别要求的，按采购要求执行。 十三、货款支付方式 成交供应商所提供的商品经使用单位验收合格后，向采购单位提交《成交通知书》原件一份、《采购合同原件》一份、《验收合格的证明材料》一份和成交供应商开具的发票向采购单位办理相关货款支付手续。 十四、违约责任与处罚办法 （一）发生以下情况竞价保证金将不予退还，情节严重的将报请采购监管部门同意，给予通报，取消其*～*年参与***公物采购网采购资格等。 *、竞价供应商提供虚假资料的； *、采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价供应商的； *、与采购单位、其他竞价供应商恶意串通的。 （二）竞价成交供应商若有以下行为视为违约： *、放弃成交资格的； *、不按《成交通知书》要求与采购人签订合同的； *、无法履行合同中承诺的义务的； *、提供的商品或所用的材料等与合同规定不符的； *、拆换、调换、截留产品零部件的； *、降低产品等级标准或提供存在质量缺陷产品的； *、零件、配件或耗材等以少充多，以劣充优，以假充真的； *、由于成交供应商的原因造成不能按期履约的(不可抗力因素除外)； *、其他违法、违规、违约行为的。 成交供应商每发生以上一项行为视为违约一次（一次发生多项的行为视为多次违约）。对供应商的违约情形，处罚规则如下： （*）违约一次，予以警告。 （*）违约二次，在***公物采购网上通报，同时**%的竞价(履约)保证金不予退还。 （*）违约三次，取消其六个月***公物采购网上竞价资格，并在***公物采购网上通报，同时**%的竞价(履约)保证金不予退还。 （*）违约四次，取消其一年***公物采购网上竞价资格，并在***公物采购网上通报，同时全部竞价(履约)保证金不予退还。 （*）违约五次及以上的，或严重违规、违法的将报请***政府采购监督管理部门或相关部门处罚。 （三）成交供应商所提供的商品因质量问题造成火灾、人员触电等事故的，成交供应商必须承担由此引起的经济和法律责任； （四）供应商的违约记录，以本须知实施之日起三年为周期进行计算，三年期满所有供应商的违约记录归零进行重新计算。 十五、质疑 *、供应商对网上竞价事项有疑问的，可以向采购单位或招标代理机构提出询问。 *、网上竞价供应商认为网上竞价通知书使自己的合法权益受到损害的，可以在竞价截止前*个工作日前（正常上班时间），以书面形式向采购单位或招标代理机构提出质疑并要求作出答复。逾期则不予受理，视同接受本网上竞价通知书的所有内容。 *、网上竞价供应商认为网上竞价过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在采购结果公告之日（不包括当日）起*个工作日内，以书面形式向采购单位或招标代理机构提出质疑并要求作出答复。逾期则不予受理，视同接受网上竞价过程和采购结果。 *、采购单位或招标代理机构将在收到书面质疑后的*个工作日（不包括当日）内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。 *、质疑应在规定的时限内提出，并同时符合下列条件： （*）对网上竞价通知书提出质疑的，质疑人应为潜在竞价供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为竞价供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。 （*）质疑人应按照本须知规定方式提交质疑函。 （*）质疑函应包括下列主要内容： ①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等； ②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等； ③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）； ④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望***************对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改网上竞价文件、停止或纠正违法违规行为、成交结果无效、重新采购等； ⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括： a.质疑人代表的身份证明材料： a*质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。 a*若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。 b.其他证明材料，包括但不限于下列材料： b*所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料； b*质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或成交结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料； b*依法应终止采购程序的证明材料； b*应重新采购的证明材料； b*采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等； b*若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。 ⑥质疑人代表及其联系方式的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。 备注：竞价供应商未按上述“*”方式提交质疑函的，其质疑不予受理。 十六、其他事项 （一）网上竞价采购信息发布、查询地址： ***公物采购网：（https://www.lygwcg.com/）首页“网上竞价公告”栏目。 （二）采购代理机构联系方式，以项目公告为准。 采购代理机构地址：***万宝广场B座公共**交易中心八楼 本须知由***************负责解释。 **文汇兴项目管理有限公司 ****年**月*日 附件* 合同号： 三创园光伏项目 建设监理合同 委托人（甲方）：**国盛新能源有限公司 监理人（乙方）： 签订时间：年月 日 第一部分 协议书 委托人（全称）：**国盛新能源有限公司 监理人（全称）： 根据《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公**诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 *.工程名称：三创园光伏项目。 *.工程地点：******园田塘**北路***号。 *.工程规模：本项目为三创园光伏项目监理，装机总容量*.**MW，工程造价约人民币****万元。 *、监理范围内容及要求：对本工程项目的设计范围内安装调试的施工进行以进度、质量、投资等为主要内容的施工监理工作。 *.*进度：控制在施工承包合同所订立的工期，并尽可能满足提前投运要求； *.*质量：根据施工合同，保证***%合格，力争优良（工程质量优良率大于**%）； *.*投资：控制在概算范围内； *.*安全：现场施工安全的监控、监督，督促施工人员遵守施工安全规定。 二、本合同中的措词和用语应与下文提及的“标准条件”、“专用条件”中分别赋予它们的含义相同。 三、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解，即： *、监理委托通知书； *、本合同标准条件； *、本合同专用条件； *、附件：附件A－－服务范围；附件B－－报酬和支付。 *、在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。 四、考虑下文提及的甲方对乙方支付监理报酬，乙方在此向甲方承诺遵照本合同的规定履行服务。 五、甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。 六、未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。 七、本合同经双方法人代表（负责人）或法人授权代理人签字并盖单位章后生效。 八、本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。 合同签署页： 标 准 条 件 适用法规 第一条 建设工程委托监理合同使用的法律、行政法规，以及专用条件中一定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。 甲方（公章）：**国盛新能源有限公司 乙方（公章）： 定代表人（负责人）或授权代表： （签字或盖章） 法定代表人（负责人）或授权代表： （签字或盖章） 地 址：*****大道中***号 地 址： 开户银行：中信银行**分行 开户银行： 账 号：******************* 账 号： 税 号：********MACA**QEX* 税 号： *.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。 *.订立时间：年月日。 *.订立地点：。 *.本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。 监理人义务 第二条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。 第三条 监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋工作，为委托人提供与其水平相应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。 委托人义务 第四条委托人应按合同约定的方式向监理人支付监理费。 第五条委托人应当派专人配合负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供合理的外部条件。 第六条委托人应当在双方约定时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。 第七条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜作出书面决定。 第八条委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。 第九条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料： *、与本工程**的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录； *、提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。 监理人权利 第十条监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利： *、选择工程总承包人的建议权； *、选择工程分包人的认可权； *、对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权； *、审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告； *、主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告； *、征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在**小时内向委托人作出书面报告； *、工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用，对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工； *、工程施工进度的检查、监督权，以及工程师及竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权； *、在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。 第十一条监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所作的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。 第十二条在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，在同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁，应当提供佐证的事实材料。 委托人权利 第十三条委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。 第十四条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺和设计使用功能 要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。 第十五条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给 委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。 监理人责任 第十六条监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了 委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第十五条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。 第十七条因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第十五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。 委托人责任 第十八条委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。 监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。 监理报酬 第十九条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。 第二十条支付监理报酬所采取的货币币种由合同专用条件约定。 争议的解决 第二十一条双方同意按《合同专用条件》第八条规定处理。 专用条件 第一条合同使用的法律及监理依据： *、《合同》； *、设计图纸与文件； *、《中华人民**国民法典》； *、《建筑法》； *、《电力法》； *、《建设工程质量管理条例》（国务院****.*）； *、《建设工程监理规范》（GB *****-****）； *、《**省建设工程质量管理条例》（闽常[****]**号）。 第二条 监理范围和监理工作内容： 工程施工阶段监理和进行工程质量、投资、进度、安全控制工作。 第三条委托人应提供的工程资料及提供时间： 合同签订后**天内提交*份施工合同、*套设计图纸和文件给监理方，监理方 对委托人的设计图纸和文件保密并妥为保存。 第四条 委托人应在*天内对监理人书面提交并要求做出决定的事宜作出书面答复。 第五条 监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]： 直接经济损失= 直接经济损失× 报酬比率（扣除税金） 第六条 双方同意按人民币支付报酬。 第七条 本工程甲方决定派为现场代表，乙方决定派为本工程总监理工程师，决定派　　　　　为本工程监理现场代表。 第八条 执行本合同发生的一切争议，由双方当事人协商解决。协商不能解决可通过诉讼解决。诉讼机构为***人民法院。 附件A：服务范围及期限 工程建设中施工的质量、进度、投资的保证及工程建设的多项工作由多方承包商按各自与甲方签订的相应合同履行并承担责任。工程建设监理的主要内容是控制工程建设的投资、建设工期和工程质量；进行工程建设合同管理，协调有关单位间的工作关系。监理单位受甲方委托服务范围如下： *、施工监理 *.*参加施工图会审和交底，提出监理意见； *.*参与分项、分部工程、关键工序和隐蔽工程的签证，做好各分项工程、单位工程质量检查和验收； *.* 参加主要设备、材料的验收工作； *.*审查承包商选择的分包单位、试验单位的资质并认可； *.*审查承包商提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工措施； *.*审查承包商开工申请报告。报经业主同意后，发布开工令； *.* 审查承包商质保体系和质保手册并监督实施； *.* 检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况； *.* 负责审查承包商编制的“施工质量检验项目划分”并督促实施； *.**检查施工现场原材料、构件的采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况； *.** 参加主要设备的现场开箱检查。对设备保管提出监理意见； *.** 遇到威胁安全的重大问题时，有权提出“暂停施工”的通知，并通报甲方制定施工现场安全文明施工管理目标并监督实施； *.** 工程付款必须有监理工程师签字。审查施工过程设计变更、工程量增减，对增减投资的问题必须得到甲方确定签字后，方可组织实施； *.** 督促施工合同的履行，维护甲方和承包商的正当权益。 *、监理期限 自合同签订之日起至本项目竣工验收及工程竣工资料归档备案完成的全过程监理服务工作（包括施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任阶段），工程保修期满，竣工决算经政府审计完成后为止。 *、调试监理 *.*审查或编制调试计划、调试大纲、调试方案、调试报告、监督或组织调试各级进度计划的实施； *.* 协调工程的分部试运行工作； *.*参与对分部试运行及工程整套试运行的验收； *、试生产期监理 对在试生产期中出现的设计问题、设备质量问题、施工问题提出监理意见。 *、监理资料的整理 编制整理监理工作的有关文件、资料，合同完成或终止时交给甲方。 附件B：报酬和支付 *、工程监理费用 监理酬金签约合同价（含税包干）：元整（¥ 元）。 注：本工程监理费不因工程量的调整而调整。 *、如果乙方已提供审批完整的付款手续，甲方未在规定的支付期限内支付监理酬金，自规定支付之日起，乙方有权向甲方收取酬金利息，利息额按银行同期贷款利息计算。 *、由于合理化建议而减少工程投资可按节约投资奖励办法奖励监理单位。 奖励金额=工程费用节省额×报酬比率( / %) 第二部分 通用条件 本招标文件的合同标准条件采用建设部和国家工商行政管理局颁发的《建设工程委托监理合同（示范文本）》(GF-****-****)第二部分“通用条件”。 第三部分 专用条件 *. 本合同适用的法律及监理依据： 《建筑法》、《民法典》；《建设工程监理规范》、《工程建设质量管理条例》、及现行国家建设工程规范、施工验收标准。经审查批准的施工图纸、图纸设计审查报告，施工合同、施工招标文件、规划图与工程委托监理合同等。 *. 监理范围和监理工作内容： 本工程施工阶段全过程监理。 *.外部条件包括： 按本合同标准条件执行，由委托人负责。 *.委托人应提供的工程资料及提供时间： 本工程开工前一星期委托人应提供：施工图纸、施工合同、施工招标文件(含中标单位预算)、图纸设计审查报告，等原件或复印件各一份（套）。 *.委托人应在两 天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。 *. 委托人的常驻代表为： *.委托人免费向监理机构提供如下设施：/监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：/ 补偿金额=/ *.在监理期间，委托人免费向监理机构提供/ 名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供/ 名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者**，但不对此类人员及其行为负责。 *.监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]： 赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金） / **.委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬： *、本合同监理费金额为中标价含税包干计取。 *、合同签订后*日内支付中标总价的**%；监理服务内容完成，工程竣工验收后一周内一次性支付监理费余款。 *、本监理合同工期：自合同签订之日起至本项目竣工验收及工程竣工资料归档备案完成的全过程监理服务工作（包括施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任阶段），工程保修期满，竣工决算经政府审计完成后为止。 **.委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加（延期）工作报酬：/ **.委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付额外工作报酬： / **. 双方同意用人民币支付(监理费)报酬，按/ 汇率计付。 **.奖励办法： 奖励金额=工程费用节省额×报酬比率( / %) / **.本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由******人民法院管辖（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。 附加协议条款：/ 报名截止时间:****-**-** **:**:** 竞价开始时间:****-**-** **:**:** 竞价截止时间:****-**-** **:**:**