海南小学融合教育功能室活动场所建设项目招标公告

正文内容

*****区**小学融合教育活动场所建设项目询价公告项目概况：*****区**小学融合教育活动场所建设项目的潜在供应商在**区政府信息公开网获取采购文件，并于 ****年**月**日*点**分（**时间）前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号：HMXS****-***项目名称：**小学融合教育活动场所建设项目采购方式：公开询价预算金额、最高限价：人民币：壹拾肆万陆仟元整（￥******.**元）采购需求：详见询价文件及工程清单合同履行期限：合同签订后二十个日历天内完成该项目本项目不接受联合体。二、申请人的资格要求：*.满足《中华人民**国政府采购法》第二十二条规定；*.本项目的特定资格要求：投标人为具有独立承担民事责任能力且在中华人民**国注册的企业法人；具有建筑工程施工总承包三级及以上或装饰装修工程二级及以上资质，安全生产许可证等；投标人须提供质量保证承诺书。三、投标报价编制依据本工程根据招标单位提供的清单和有关说明按实计算工程量，投标人根据清单需把未列到但必须的材料、人工等全部考虑进报价中，投标报价为固定总价。四、施工要求和相关说明*.施工内容详见清单*.所有投标人在开标前自行实地考察，招标人提供的内容与实际可能有误差，中标后总价不予调整。如不实地考察，所造成后果由投标人自负。*.中标方必须服从甲方现场管理人员的监管，不得野蛮施工，所有进场材料须有甲乙双方共同采购符合招标文件要求并经学校认可。否则一切后果由承包方负责；*.施工中所需设施设备由承包方自行解决；施工人员要遵守学校的防疫等相关规定，不得损坏学校财物，不得在学校内乱窜，违者在施工款中扣款***元/人次，进出学校要服从门卫管理。*.因施工地点在校园内，所以建筑垃圾不能随便堆放，必须及时清理，不能影响校园环境，不能造**全隐患。*.按施工要求及国家相关规范组织验收。五、投标文件要求：*.身份证明材料（*）授权委托书或法定代表人资格证明；*.资格审查材料单独封装（*）企业营业执照复印件（加盖公章）；（*）施工资质等级证书复印件（加盖公章）；（*）企业安全生产许可证复印件（加盖公章）；（*）项目经理资质证书复印件（加盖公章，原件备查）；（*）项目经理安全生产考核合格证复印件（加盖公章，原件备查）；（*）安全生产承诺书，廉政承诺书（加盖公章）（*）授权委托书或法定代表人资格证明（加盖公章）*.询价清单单独封装（按所附格式，必须加盖单位公章、法定代表人印鉴）六、获取采购文件时间：　****年**月**日至****年**月**日地点：**教育体育信息网七、响应文件提交、开启截止时间：****年**月**日*点**分（**时间）地 点：*****区教育体育局**楼****八、公告期限自本公告发布之日起*个工作日。九、其他事项*.履约保证金为****元，工程完成后退还。所有款项均不计息。*.工程款支付方法：工程验收合格后，招标方付工程审定价的**%，余款*%作为质量保证金在保修期满后退还，质保期壹年。所有款项均不计息。*.中标方式：本项目采用总价最低价中标方式。七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。采购人信息名称：**区**小学　　地址：**区**街道黄海中路***号项目联系人：王老师电话：***********附： 《工程询价清单》《法定代表人授权书》《法人代表人身份证明书》《质量保证承诺书》《投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函》 **小学融合教育活动场所建设项目报价表 序号 项目名称 项目特征描述 单位 数量 单价 小计 一 益智室 * 造型天面吊顶 轻钢龙骨双层纸面石膏板 ㎡ ** * 智能家居柜固定价 成品家具与校方一起采购 套 * * 室内文化布置固定价 根据校方要求的方案 项 * 涂料 铲除原涂料批腻子三遍一底二面立邦 ㎡ ***.* 二 多媒体情景互动室 * 涂料 原墙面铲除批腻子三遍一底二面立邦 ㎡ *** * 电路改造 满足室内功能需求 项 * 三 农耕园改造 * 造型分格 用八五砖造型分格素砼护肩 m *** * 造型分格小道 砼垫层**,***石子铺设不少于*** m ** * 主干道铺设 ***砼基层碎拼石 ㎡ *** * 盼盼农庄造型门头 防腐木，造型详见图纸 项 * * 地面硬化 ***三合土基层，*** C**砼 ㎡ *** 四 楼道文化 * 益智器具固定价 根据学校需求网络**购买 组 * **** * PVC地胶铺设 *MM同质同芯 组 * * 墙面软包 异形彩皮 ㎡ ** * 墙饰基层挂板 *.*免漆板 ㎡ ** 五 七彩长廊改造 * 柱子 彩色外墙涂料,原墙面铲除批腻子三遍一底二面立邦 ㎡ **.* * 文化墙布 固定价 ***********幅，须提供版面设计服务。内容由校方提供，材质：基板为**mm雪弗板UV表覆晶膜，字材为雪弗板立体雕刻UV。 ㎡ ** ***** 六 无障碍通道 * 凿除原砼地坪 含外运垃圾 项 * * C**砼 含装拆模板 m&sup*; *.* * ***不锈钢护栏 砼垫层***石子铺设 m ** * **石铺装 ***砼基层碎拼石 ㎡ ** 七 七色光魅力舞台舞台 * 拆除原六角形*只 *************** 项 * * 硬木防腐木舞台 龙骨****** ******面板 ㎡ ** * 舞台背景 龙骨****** ******面板 ㎡ ** * 不锈钢螺丝 *** 只 *** * 防腐木专用漆 ㎡ ** 八 全部建筑垃圾清运 项 * 合计 工程投标价为人民币（大写）： 特别说明： *、投标单位应自行踏勘现场，结合现场实际合理报价； *、投标单位对施工中可能存在的所有安全问题负总责； *、本工程投标报价为固定总价，一次性包死不做调整，含营改增因素、管理费、利润、施工文明措施费、机械进退场费等措施费以及规费税金等全部费用在内；完成甲方要求工程项目。（可能工程量清单中存在缺项、漏项及相关联项如投标人在投标时视为承包人的风险范围，工程量结算时不做调整）； *、若对清单电子文件中的数据、格式等进行修改，按废标处理。 *、打印为准，手写无效。 投标单位（盖章）：日期：__年____月____日 附件： 法定代表人授权书 ： 兹授权（被授权人的姓名、职务）代表我公司参加（采购项目名称)项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认，我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。 附：授权代表情况： 姓名：性别：年龄：职务：联系电话：手机： 身份证号码： 详细通讯地址： 邮政编码：传真： 单位名称（公章）法定代表人（签字或盖章） 年月 日 法定代表人身份证复印件 （粘贴此处） 法定代表人身份证明书 投标人名称： 单位性质： 地址： 成立时间：年月日 经营期限： 姓名：性别： 年龄：职务： 系（投标人名称）的法定代表人。 特此证明 投标人：(盖公章) 年月日 附法定代表人身份证复印件： 质量保证承诺书 : 我方参加了投标，若我方中标，我放在工程质量方面承诺： *、将格按照国家施工验收规范要求，对建设工程的施工质量负责，确保工程质量符合国家《建设工程质量管理条例》规定，否则我方愿承担相应责任。 *、绝不转包或者违法分包本工程项目。 *、按照工程设纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。 *、建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。 *、本工程项目施工中出现质量问题或者竣工验收不合格，我方负责返修。 *、严格按照国家《建设工程质量管理条例》规定执行工程质量保修期。 *、本工程项目在保修范围和保修期限内发生质量问题的，我方将履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。 单位名称（公章）法定代表人（签字或盖章） 年月 日 投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函 我单位参加（项目名称），（项目编号）投标活动。针对《中华人民**国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明： *.我单位具有独立承担民事责任的能力； *.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； *.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； *.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； *.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（*.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。*.《中华人民**国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为***万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于***万元的，从其规定。） *.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。 承诺人名称（公章）： 年月日 合同文本 立合同单位甲方：（项目单位） 乙方： （承建单位） 根据中华人民**国民法典，甲方实施，详见工程量清单。经公开招投标后确定,由乙方负责施工。甲、乙双方协议商定，就有关问题取得一致意见，现订立合同如下： 第一条 项目名称和建设地点 *、项目名称： *、建设地点： 第二条 建设标准：必须严格按照工程量清单及国家规范标准进行施工，工程质量必须达到行业标准，并通过验收合格，若验收不合格，必须重新返工，经济损失由施工方负责。 第三条 本项目建设标准、招投标文件，均作为合同附件。 第四条 本项目建设项目中标价元，乙方须保质保量按时完成工程量清单中所有工程且通过验收，并承担招标文件所规定的一切风险。 第五条　本合同自签字之日起生效，乙方即可施工准备，并按甲方的要求组织施工，本项目工期为日历天，****年 月 日前需完工验收。工程竣工由乙方提出竣工申请，交付甲方验收。 第六条 项目负责人 项目负责人： 注册证书号： 身份证号： 第七条付款方式 关于付款周期的约定：本工程无预付款，项目验收、审计后付至审计价的**%，免费质保期满后付至***%。所有款项均不计息。 乙方开具等额（普通）增值税发票交甲方财务入账为付款的必要条件。 第八条竣工验收与决算 *、本工程在竣工前七天提出竣工报告单和完整的竣工材料，甲方在工程竣工后十天内组织有关部门进行验收，办妥验收手续。 *、本工程项目采用固定总价合同，一次性包死，不做调整。完成甲方要求的合同以外的零星工作或发生非乙方责任事件的工程量按现场签证确定。（但工程量清单中的缺项、漏项及相关联项如投标人在投标时未能及时提出，视为承包人的风险范围，工程量结算时不做调整） *、乙方收取工程款应优先确保农名工工资足额发放。 *、工程结算时不考虑施工期间政策性调整以及*场风险。 *、所有材料检验、检测费由施工单位自理。 *、本工程措施费用包干，结算时不作调整。 *、本工程审计费用由乙方承担。 *、为完成施工合同内容所采取的任何措施均由乙方承担。 第九条乙方必须按照本项目建设标准和要求施工。施工中如有特殊情况需要变更的，乙方应积极建议。由于变更建设标准，项目建设总造价需要调整的，甲乙双方另作协议。 第十条 乙方必须按照国家有关规定组织施工，达到设计所规定的技术标准和工程质量标准，工程质量达到合格 级。否则，造成的全部经济损失由乙方承担。 第十一条 乙方应健全施工安全保障措施，防止施工安全事故发生。如有事故发生，一切责任由乙方承担。如发生安全事故，造成甲乙方工作人员或者第三方任何人身或者财产损失的，由乙方承担所有责任。如甲方因此被诉讼的，由此产生的诉讼费包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、保全保函费、差旅费等均由乙方承担。如甲方因此承担了赔偿责任或行政处罚，有权向乙方进行追偿。 第十二条 乙方必须加强工程质量管理，自觉接受甲方技术、工作指导和质量监督。甲方委派同志为现场监督员。本工程免费质保期为壹年，自项目交付验收并获得通过之日起计算。质保期内如遇工程质量问题，甲方及时通知乙方，乙方接甲方通知*日内应予实施无偿补救，若*日内无法提供维修服务，甲方有权要求第三方维修，费用由乙方承担。 第十三条 乙方采购材料的约定 *、本项目主要材料需提供检测报告，甲方对材质认可后施工。 第十四条 违约条款 *、本项目建设不得转包、擅自分包，一经发现，甲方有权终止合同，并乙方向甲方承担合同总额**%的违约金，该违约金可直接在应付乙方的款项中扣除。乙方不得以任何理由擅自停工，在甲方发出要求复工的通知后，乙方未在通知的期限内复工的，甲方有权解除合同，并按照工程总价**%支付违约金。 *、乙方在施工过程中使用材料不符合招投标要求或者国家规定的，或乙方施工质量存在问题，经甲方指派的监督员发现的或者验收不合格的，甲方有权单方解除本合同，已完成的经验收合格的应予计量的工程量按**%结算工程款。 *、乙方未能在甲方规定的时间内竣工，每天承担逾期付款违约金***元，工程逾期超过** 天，甲方有权单方解除本合同，已完成的经验收合格的应予计量的工程量按**%结算工程款。 *、合同承包范围内的工程，乙方不得以任何理由拒绝施工，否则甲方有权指令第三方施工，并从其结算中扣除因由第三施工所需费用的***%作为处罚。 乙方逾期所承担的违约金与其应承担的其他违约金可同时适用。 本合同签订后，任一方违约解除合同的，需向守约方支付中标价的**%作为赔偿金。 第十四条发包人有理由相信承包人已经无能力按期完成本项目或无诚意完成本工程时，发包人有权解除合同，承包人必须无条件退场，由发包人将工程剩余部分另行招标发包给另外的承包单位。乙方已完成的经验收合格的应予计量的工程量按**%结算工程款。 第十六条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 （二）种方式解决： （一）提交**仲裁委员会仲裁； （二）依法向工程所在地人民法院提起诉讼。 本合同自双方盖章后生效。一式五份。 甲方：（盖章） 代表人：（签字或盖章） 乙方：（盖章） 代表人：（签字或盖章） ****年 月 日 附件*： 工程质量保修书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 发包人和承包人根据《中华人民**国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。 *、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所施工的内容。 *、质量保修期 *.*双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下： （*）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； （*）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年； （*）装修工程为*年； （*）电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年； （*）供热与供冷系统为 *个采暖期、供冷期； （*）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年； （*）其他项目保修期限约定如下：*年。 质量保修期自项目交付验收并获得通过之日起计算。 *、质量保修责任 *.*属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 *天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 *.*发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修 *.*对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。 *.*质量保修完成后，由发包人组织验收。 *、保修费用 *.* 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，如承包人接到修理通知后未及时处理的，视为承包人责任。 *、其他 双方约定的其他工程质量保修事项：。 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 发包人(公章)： 承包人(公章)： 地址： 地 址： 法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)： 委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)： 电话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 邮政编码： 邮政编码： 附件*： 安全生产合同 为在施工实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实提高本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同： 一、甲方职责 *、严格遵守国家安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同的有关安全要求。 *、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。 二、乙方职责 *、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程中的有关安全要求。 *、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动。 *、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到低，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。承包人是安全生产的第一责任人。负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。 *、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止自员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。 *、乙方在施工中和上下班途中发生的一切安全事故由乙方自己负责。 *、操作人员必须规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。 *、所有施工机具设备均应定期检查，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。 *、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。 *、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特**全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过“的原则，严肃处理相关责任人。 本合同一式伍份。由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。 甲方:（盖章） 乙方：（盖章） 法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 日期：****年 月 日