陕西浙交秦新矿业有限公司商洛市商州区大荆镇西峪建筑石料用灰岩矿35kV输变电EPC总承包项目招标公告

正文内容

（招标编号：ZC********GKGC******） 一、本次招标条件 本招标项目**浙交秦新矿业有限公司******大荆镇西峪建筑石料用灰岩矿**kV输变电EPC总承包项目已列入****年度计划，项目业主为**浙交秦新矿业有限公司，资金来源为自筹，项目已具备招标条件，招标人为**浙交秦新矿业有限公司，现对该项目进行公开招标，实行资格后审。 二、项目概况和招标范围 *.* 项目概况：本项目涉及*座**KV变电站、*条**KV外部线路以及***KV荆河变侧间隔新增。 （*）**KV变电站：主变容量暂定*×**MVA，具体以生产线初步设计为准，电压等级：**/**kV两级，选用三相双绕组有载调压风冷式变压器。**KV配电装置采用单母线接线方式，本期出线*回，接至荆河变***KV变电站。采用户外成套高压开关柜。**kV配电装置采用单母分段接线方式，本期**出线间隔*个（暂定，具体以生产线初步设计为准），分别为***a配电室、***b配电室、***c配电室、长皮带头驱*#电机、长皮带头驱*#电机，另备用*回。采用户内成套高压开关柜，本期设置无功补偿装置。变电站按无人值班综合自动化变电站设计，配置综合自动化系统一套。 本站采用预制舱式结构，结合厂区总平面进行总体布局，设围墙及大门。变电站总用地面积约****m*，布置有主变压器、**kV/**kV配电装置室、二次设备室、安全工器具间、电容器室、值班室、备品备件室。 （*）荆河***KV变电站至秦新变**KV变电站线路（**线路）：**KV线路起于荆河***KV变电站，止于秦新变**KV变电站，**架空线路全长约*.*km，**单回架空线路导线采用JL/G*A-***/**钢芯铝绞线，地线采用**芯OPGW复合光缆，**电缆线路电缆采用YJV**-**/**kV-***mm*单芯铜芯交联聚乙烯绝缘无磁性金属丝铠装聚氯乙烯外护套电力电缆，**铁塔**基，其中直线塔*基，耐张塔*基。 *.* 招标范围：（招标内容、范围、服务要求、服务期等）包含但不限于与西峪建筑石料用灰岩矿**kV输变电工程的设计·采购·施工（EPC）总承包项目，主要内容包含但不限于与本工程有关的所有建安工程相关的建设内容，总承包范围划分为： 建设期：①工程设计范围：包括工程范围内工程勘察、施工图设计（含施工图预算编制）、施工图审查、竣工图编制、现场服务等，招标人要求投标人提供符合要求的设计成果并通过*供电局审查，同时应承担其他相关后续服务工作。②工程施工范围：工程设计图纸范围内的输电线路及**KV变电站工程施工、**KV变线路建设、设备的安装和调试（包括技术指导）、***KV变电站侧间隔新增及其他配套工程，并通过*电力局验收、送电。③工程采购范围：包括工程建设所有材料、设备的采购和保管、及运维服务条款中所列出的相关配件及备件等。 运维期：负责**KV变电站内交直流电源系统、后台系统、检修装置、有载开关滤油机、远动装置系统升级维护维护、设备（主变、开关柜、电缆等）红外测温、局放检测及试验及变电站外**KV线路定期巡检等相关运维工作（含相关配件和备件的采购）。（具体详见工程量清单） *.* 服务期：**个月，其中****年*月**日前完成施工图设计并通过招标人、上级单位以及***供电局图纸评审；****年*月**日前完成**KV变电站以及外部线路架设施工，并通过***供电局验收。运维期*年，自交工验收通过之日起，施工工期开工日期以监理方、发包人共同签发的“开工令”为准。 *.* 标段划分：本次招标设置*个标段。 *.*承包人承诺提供不少于***万元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行或城*商业银行或外商投资银行*（区、*）级及以上银行。 *.*环保目标：不发生环境污染事件，不发生被秦保、环保、水利等部门责令停产整顿事件以及不发生林业部门处罚事件。 *.*安全目标：无主要责任事故，无一般及以上责任事故，不发生同责及以上的道路交通死亡事故；不发生火灾事故或造成社会影响的火险；不发生一次直接经济损失**万元及以上的生产安全责任事故。 *.*质量目标： 设计质量要求：符合现行国家、地方和行业标准、规范及发包人要求，设计深度达到招标文件技术标准和要求，并满足现行技术规范要求，并通过招标人、其上级公司以及*供电局的审核批准。 工程施工质量要求：设备、材料及工程质量***%合格，满足国家及地方环保要求，建设应符合相关规范，并通过招标人、其上级单位以及*供电局的验收。 三、投标人资格条件、要求 *.*具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，同时具备以下资质： ①设计资质：具有行业主管部门颁发的工程设计电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级及以上资质（若联合体投标，由承担设计工作的联合体成员提供）。 ②施工资质：具有行业主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质；并取得行业主管部门颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》，且许可类别和等级需包含承装类四级及以上、承修类四级及以上、承试类四级及以上等级资质（若联合体投标，由承担施工工作的联合体牵头方提供）。 *.*业绩需求： 方案一（需同时满足①②）： ①自****年*月*日至投标截止时间承担过一项合同金额不低于**万元**KV及以上电力建设或输变电工程设计业绩。（联合体投标时，该业绩须由设计单位提供）。 ②自****年*月*日至投标截止时间承担过一项合同金额不低于****万元的**KV及以上电力建设或输变电工程施工业绩,要求主变容量不小于**MVA，线路长度不小于*km（架空线路）（联合体投标时，该业绩须由施工单位提供）。 方案二： 自****年*月*日至投标截止时间承担过一项合同金额不低于****万元的**KV及以上电力建设或输变电工程的设计·采购·施工（EPC）总承包项目业绩，业绩中要求主变容量不小于**MVA，线路长度不小于*km（架空线路）。（该业绩须由总承包单位提供）。 【业绩证明材料：合同协议书复制件；若证明材料不能体现主要工程内容、合同签订时间等相关信息的，还应同时提供发包人出具的证明材料予以说明，否则业绩不予认可。】 *.*本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： ①联合体成员的家数最多不超过*家，施工单位作为联合体牵头人； ②联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体成员各方权利义务；组成联合体各方不得单独或再与其他单位组成另外联合体参与本项目的投标；联合体投标的，由联合体牵头单位负责投标事宜； ③联合体投标的，应当以联合体牵头人的名义提交投标保证金。以联合体牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力； ④联合体投标的，应按本招标须知对投标人的要求提交联合体各成员的有关证件 和资料。除另有规定，本招标文件中的“投标人”一词包括联合体各成员。 *.*每个投标人可在招标中对*个标段（合同包）投标，每个投标人允许中*个标。参加多标段（合同包）投标的投标人，须对每个标段（合同包）单独递交投标文件。 *.*自****年*月*日至投标截止日期间投标人或拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网查询显示内容为准，时间以法院判决书判决日期为准）。 *.*拟派主要人员 *.*.*项目负责人（若联合体投标，由承担施工工作的联合体牵头方委派） （*）具有注册在投标人单位的机电工程专业二级及以上建造师执业资格，具有中级工程师及以上技术职称。 （*）具有有效期内的安全生产考核合格证书（B类）。 （*）自****年*月*日至投标截止时间，担任过一项不低于**KV电压等级输变电工程项目施工的项目负责人（或项目副经理或项目技术负责人，或工程总承包项目的施工负责人）。 （*）投标截止日未在其他在建合同工程中任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）。 *.*.*项目技术负责人（若联合体投标，由承担施工工作的联合体牵头方委派） （*）具有高级工程师及以上技术职称。 （*）具有有效期内的安全生产考核合格证书（B类）。 （*）自****年*月*日至投标截止时间，担任过一项不低于**KV电压等级输变电工程项目施工的项目技术负责人（或项目负责人或项目副经理，或工程总承包项目的施工负责人）。 *.*.*安全负责人（若联合体投标，由承担施工工作的联合体牵头方委派） （*）具有中级及以上技术职称。 （*）具有有效期内的安全生产考核合格证书（C类）。 （*）具有大专及以上学历。 *.*.*设计负责人（若联合体投标，由承担设计工作的联合体成员委派） （*）具备注册电气工程师注册执业证书； （*）具有机电工程工程师及以上职称； 四、招标文件的获取 *.*潜在投标人可访问**交通集团电子招标采购管理系统，网址为https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm进行供应商注册。本项目招标文件（含招标图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过**交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。 *.*招标文件网上下载时间：****年**月*日至****年**月*日。 *.*未取得**交通集团电子招标采购管理系统数字证书的潜在投标人，应先办理**交通集团电子招标采购管理系统CA数字证书，具体办理指南请登录**交通集团电子招标采购管理系统（网址https://ebidding.cncico.com/cms/channel/zxzx*/**.htm） →《**交通集团电子招标采购管理系统数字证书办理通知》→附件《**交通集团CA数字证书办理指南》进行操作（CA数字证书由**省交通集团招标（采购）交易中心办理，联系人：吕先生，联系电话：****-********；技术服务由***数字证书认证中心有限公司提供，客服电话：***-******，客服应急电话（非工作时间拨打）：***********）。 *.*潜在投标人对招标文件有疑问的，通过**交通集团电子招标采购管理系统提交。提交疑问截止日为****年**月**日**:**。招标人将于****年**月**日前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 五、投标文件递交 *.*投标文件递交的截止时间：****年**月**日*时**分； *.*投标文件递交方式： 本项目采用网上远程开标方式（投标人无需至开标现场），在开标时间开始后解密投标文件。（开标网址：https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm） 电子投标文件（正本）的递交：采用网上递交方式,在投标文件递交时间截止前将投标文件加密后上传至**交通集团电子招标采购管理系统。 投标人应预留足够时间确保纸质投标文件等在投标文件递交截止时间前邮寄至**省交通集团招标（采购）交易中心。因快递公司延误造成的投标失败等风险由投标人自行承担。 *.*电子投标文件（正本）未在投标文件递交截止时间前上传电子招标采购管理系统视为放弃投标，后果由投标人自行承担。 六、发布公告的媒介 本次招标公告同时在**交通集团电子招标采购管理系统（https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm）、**省交通投资集团有限公司网站（http://www.cncico.com）、中国招投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。 七、联系方式 招标人：**浙交秦新矿业有限公司 地 址：**省******大荆镇森弗产业园一期*楼 联系人：朱先生 电 话：****-******* 电子邮件：*********** 招采中心：**省交通集团招标（采购）交易中心 地 址：******城星路**号东杭大厦**楼 联系人：刘先生 电 话：****-******** 电子邮件：*********** 系统维护电话：****-********（系统维护人员仅提供系统技术问题咨询，不提供投标业务问题咨询。) 备注：标书获取、投标保证金缴纳联系人为招采中心刘先生；潜在投标人对招标文件有异议和疑问联系人为招标人/招标代理机构朱先生；系统操作异常，请联系系统维护。 ****年**月*日