中国电信“两亚”国际数据中心机电配套项目PC总包项目招标公告

正文内容

本招标项目为中国电信“两亚”国际数据中心机电配套项目PC总包项目（招标编号：DX**SG********），招标人为***************，招标代理机构为*************。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。 *．招标范围 *.*招标内容：本项目为框架采购项目，实际结算金额以实际发生及审定金额为准。建设内容为在核心机楼*楼*个展示机房、*-*楼**个IT机房建设****个机架的机电配套能力，包括：高低压变配电工程、柴油发电机组工程、不间断电源系统工程、空调主机系统（含配电、群控）工程、机房空调末端工程、智能化及动环监控系统工程、极早期报警工程和机房装修工程等，并对智算液冷进行预留。具体详见图纸及工程量清单。 总承包单位负责按照合同约定，承担工程项目的采购和施工（含甲供设备的施工），并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责。 本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录中国电**光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。 *.*本项目预估金额为：*****万元（不含税）。 *.*建设地点：**省****** *.*质量标准要求：质量合格，符合国家及本项目发包人要求的标准。 （*）项目建设所涉及的各类材料（设施、设备）均须符合国家有关制造验收的合格标准。 （*）工程质量要求：验收合格，符合国家、地方、行业及中国电信相关质量标准及合同相关约定。 *.*技术标准要求：满足招标文件及国家有关标准要求。 *.*★计划工期：自合同签订单项订单下达之日起*个月内完成单项工程建设并交付甲方验收。 *.*承包方式：设备采购+施工总承包。 *.*本项目不划分标段，选取*家中标单位，中标份额***%。 *.*★本项目设置最高投标限价，最高投标限价见下表，投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。 序号 工程名称 最高投标限价 备注 * 中国电信**公司两亚国际数据中心项目机电阶段（施工） *********.**元 含税总价（工程量清单报价） * 中国电信**公司两亚国际数据中心项目机电阶段（乙供设备） * 不间断电源工程及IT机柜工程（施工） **% 折扣报价（非OFF） * 中国电信**公司两亚国际数据中心项目机电阶段（液冷）（含施工、乙供设备、不间断电源工程及IT机柜工程） ********.**元 含税总价（工程量清单报价） *．投标人资格要求 *.* 投标人应为中华人民**国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人须提供由工商部门核发的已加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照扫描件；若投标人为其他依法登记注册的组织，须提供相关登记注册证明材料。未提供有效证明材料的视为不满足相关要求。 *.* 本项目要求投标人具备以下资质： *.*.* 投标人须取得施工企业安全生产许可。须提供住房和城乡建设部门颁发的有效的《安全生产许可证》扫描件，未提供有效证明材料的视为不具备相应资质。 *.*.* 投标人须具备国家能源局派出机构颁发的承装（修、试）电力设施许可承装类五级及以上资质，须提供有效的资质证书扫描件，未提供有效证明材料的视为不具备相应资质。 *.*.*投标人须同时具备机电工程施工总承包一级和通信工程施工总承包一级资质。须提供住房和城乡建设部门颁发的有效的《建筑业企业资质证书》（机电工程施工总承包一级和通信工程施工总承包一级资质）扫描件，未提供有效证明材料的视为不具备相应资质。 注：根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建*〔****〕**号）的规定换发或颁发的资质证书根据资质对应关系按照上述原则认定。 *.* 投标人须提供自****年*月*日（含）至招标公告发布之日止在全国范围内承接并完成验收的同类工程业绩，应满足下列要求： 同类工程指数据中心或信息网络机楼的机电配套项目施工或总包经验，合同业绩的建设内容须包含变配电、柴油发电机组、空调、不间断电源、机柜配套、智能化、**环境监控系统、机房装修等相关专业内容中任意三项及以上（同一合同中包含或多个合同中包含均可），合同总金额累计达到*****万元及以上。 注：总价固定的合同为单项合同；投标人提供单价固定、按实际发生数量结算的合同为框架合同。投标人须提供合同首页、金额页、服务内容页、签订时间页、签字盖章页等的扫描件；合同为框架合同的，还须提供框架合同对应的订单或结算单扫描件，订单或结算单须能体现与合同的匹配性，若同时提供订单和结算单的以结算单为准。同时须提供甲方盖章的竣工（完工）验收证明材料扫描件，时间以竣工（完工）验收时间为准。 a.业绩金额的认定：单项合同的业绩金额以合同金额为准；框架合同业绩金额以框架合同下对应的订单金额累计或结算单金额累计为准，若同时提供订单和结算单的以结算单为准； b.证明材料的认定：未按要求提供证明材料的或证明材料不能体现上述信息要求的不予认可。 *.* 本项目要求投标人满足以下人员要求： *.*.* 投标人企业主要负责人须取得安全生产考核合格证书（A证）； *.*.* 投标人拟派往本项目的项目负责人至少*人，且项目负责人须取得： *.*.*.* 安全生产考核合格证书（B证）； *.*.*.* 一级建造师注册证书（注册专业为：机电工程）； *.*.* 投标人拟派往本项目的专职安全生产管理人员至少*人，且专职安全生产管理人员须取得安全生产考核合格证书（C证）。 以上人员必须为投标单位的正式合同制员工，需提供有效的身份证扫描件、劳动用工合同扫描件（项目负责人、专职安全生产管理人员提供）、****年*月*日至投标截止日任意六个月的社保证明，社保缴纳单位须为投标人。企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员须提供有效期内的安全生产考核合格证书扫描件（项目负责人须同时提供一级建造师注册证书扫描件）。未提供有效证明材料的该人员不予认可。 *.* 本项目不接受联合体投标。 *.* 法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 *.* 投标人不得存在下列情形之一 （*）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （*）被依法暂停或取消投标资格的； （*）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （*）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （*）在最近三年内（自****年*月**日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的； （*）在最近五年内（自****年*月**日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）； （*）在最近五年内（自****年*月**日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）； （*）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外； （*）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； （**）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系； （**）为本招标项目的代建人； （**）为本招标项目的招标代理机构； （**）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （**）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （**）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的； （**）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施； （**）近两年（自****年*月**日起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的； （**）法律法规、招标文件限定的其他情形。 *.* 其他要求：法律法规规定的其他要求。 *．资格审查方法 本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。 *．招标文件的获取 *. * 招标文件获取时间：****年*月*日*时**分至****年*月**日**时**分。（**时间，下同） *.* 招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件： *.*.* 登录“中国电**光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“*投标人注册”。 *. * 招标文件费用：本项目不收取招标文件费用。 *．投标文件的递交 *.* 投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为****年*月**日**时**分。 *.*电子投标文件的递交：登录中国电**光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行集中招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。 *.* 本项目将于上述同一时间在中国电信电子采购系统进行开标，不再组织现场唱价，投标人可在投标截止时间后登陆系统进行唱价结果查看和确认。 *．投标人注册 *.*中国电**光采购网注册 未注册过的潜在投标人，须通过中国电**光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目集中招标文件。 *.* CA证书办理 参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电**光采购网“操作指引-CA办理”。 *.*技术支撑联系方式 服务热线：***-********/***-******** 服务邮箱：***********（电子采购系统技术支撑） ***********（CA证书办理技术支撑） *．发布公告的媒介 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（https://txzbqy.miit.gov.cn/）、中国电**光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）上发布，其他媒介转载无效。 *．联系及异议接收方式 *.* 联系方式 招 标 人：*************** 招标代理机构：************* 地 址：**省******关平路**号 地 址：**省******春波路***号 邮 编：****** 邮 编：****** 联 系 人：张老师 联 系 人：庞云杉、于凤荣、何吉涛 电 话：****-******** 电 话：***********（报名、项目咨询请拨打此电话） 电子邮件：/ 电子邮件：*********** 网 址：/ 网 址：/ *.*异议接收方式 登录中国电**光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。 招标代理机构：************* ****年*月*日 中国电信“两亚”国际数据中心机电配套项目PC总包项目.pdf