中国电信股份有限公司盐城分公司某单位智能化系统工程采购项目（TYNDC）-招标公告

正文内容

招标公告 本招标项目为【***************某单位智能化系统工程采购项目（TYNDC）】项目编号：【ZWKYC*********】，招标人为【***************】，招标代理机构为【***********】。项目资金已落实，具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人（以下简称投标人）参加投标。 *.项目概况与招标内容 *.* 项目概况：***************某单位智能化系统工程采购项目（TYNDC），主要内容包括：智能化系统工程集成服务，具体要求、数量及配置详见技术规范书。 *.* 招标内容：本次招标的规模、货物名称、数量及主要技术参数、及交货地点具体如下： 序号 涉及的主要评估产品品类 产品名称 规格型号 数量 单位 交货地点 * CP***** 系统集成服务 详见技术规范书 * 套 ** 【本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录中国电**光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》】。 *.* 项目预算共计约人民币*******.*元（含*%税价），最终以实际采购规模为准。 *.*分包划分情况：本项目不划分标包。 *.* 本项目设置含税最高投标限价，含税最高投标限价为人民币*******.*元（含*%税价），投标人含税投标报价高于含税最高投标限价的投标将被否决。 *.*工期：合同工期总日历天数暂定***天，具体开工竣工日期以发包人通知为准。 *.*质量要求：合格，符合国家和中国电信相关规范要求。 *.*质保期：免费质保期自项目验收合格之日起贰年。 *.*付款方式： （*）本工程无预付款； （*）进度款付款按已完工工程形象进度次月付对应产值的**%； （*）专业分包工程完工，经发包人验收合格次月支付至对应产值的**%； （*）本工程经建设单位、监理方、发包人、质检站联合验收合格后，承包人向发包人递交有效合格的竣工结算资料，结算办理完成后**天内支付至结算金额**%； （*）预留分包工程结算金额的*%作为质保金，保修期满贰年后，扣除保修期内所发生的费用，一次性无息付清。 *.** 中标原则：本项目采用综合评估法，按照综合得分高低排名,确定一名中标人。 *.★投标人资格要求 *.* 基本要求：投标人应为中华人民**国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。提供工商行政管理局出具的加载统一社会信用代码的新版营业执照原件复印件，并加盖公章。 *.* 业绩要求：投标人须提供****年*月*日至本公告发布之日止类似业绩*份，合同金额不少于***万元。注：（*）业绩以签署生效的合同为依据，按合同签订时间为准，合同无法体现时间的，以订单签订时间为准，如合同和订单均无法体现时间的，以合同金额对应的发票开票时间为准；（*）需提供合同关键页证明材料复印件（签字盖章页、合同采购内容页及合同金额页等）。如合同无法体现金额的，须提供相应订单或相关票据证明材料（材料内容应足以支撑判断采购内容、金额等情况，资料不全，无法确定该项业绩的则不予认可）；（*）提供的业绩证明材料若为框架合同，以订单时间和金额为准（同时提供框架合同及符合本项目业绩要求的订单）。 *.* 安全承诺：要求投标人对参与本项目的服务人员进行安全培训教育，保证服务期间无安全事故发生，自行承担项目实施期间一切安全责任。（提供承诺书加盖公章） *.* 增值税专用发票：本项目要求投标人须承诺能够开具符合国家要求的增值税专用发票，提供承诺书原件并加盖公章。 *.* 信誉要求：本项目要求投标人须具有良好的商业信誉，未被纳入最高人民法院公布的全国法院失信被执行人名单，提供“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”信息截图，加盖公章（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/） *.* 联合体投标：本项目不接受联合体投标。 *.* 代工制造关系：与投标人有投标产品代工制造关系的制造商不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。 *.* 不同投标人之间的控股关系：法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。满足要求并在投标文件中填写完整的《投标人控股及管理关系情况申报表》。 *.* 投标人不得存在下列情形之一：（满足要求并提供承诺书加盖公章） （*）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （*）被依法暂停或取消投标资格的； （*）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （*）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （*）在最近三年内（自****年*月*日起）[投标截止时间前**个月]被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的； （*）在最近五年内（自****年*月*日起）[投标截止时间前**个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）； （*）在最近五年内（自****年*月*日起）[投标截止时间前**个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）； （*）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外； （*）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； （**）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系； （**）为本招标项目的代建人； （**）为本招标项目的招标代理机构； （**）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （**）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （**）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的； （**）【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施。】 （**）法律法规、招标文件限定的其他情形。 投标人是代理商的，本条所指的投标人也包括其所代理的制造商。 *.**投标产品资格要求：投标产品应是来自中华人民**国【或是与中华人民**国有正常贸易与往来的国家或地区】的产品。提供承诺书原件并加盖公章 *.**法律法规规定的其他要求。 *.资格审查方法 本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。 *. 招标文件获取 *.* 招标文件获取时间：【****年*月**日至****年*月**日】（**时间，下同）。 *.* 招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件： *.*.*登录“【中国电**光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）】”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“*投标人注册”。 *.* 招标文件费用：每套售价【***】元人民币，售后不退。标书费采用银行电汇、网上银行汇款（不接受现金），必须使用单位账户，账户名称与申请人单位名称一致，以个人名义汇款款项的不予认可。“转账事由”填写：“TYNDC-文件费”。请务必在申请文件售卖截止时间前将《税务信息表》word版及相关资料扫描件发送至邮箱luoyang***.***********。 *. 投标文件的递交 *.* 投标文件递交截止时间（即投标截止时间）：【****年*月*日*时**分】。 *.* 电子投标文件的递交：登录【中国电**光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn】后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。 *.* 本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，【***************】邀请投标人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。 *. 【样品的递交】 *.* 样品递交的时间、地点：【不适用】。 *.* 检测相关费用：【不适用】。 *. 投标人注册 *.* 【中国电**光采购网】注册 未注册过的潜在投标人，须通过【中国电**光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn】首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。 *.*CA证书办理 参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。【CA证书办理流程详见【中国电**光采购网】“操作指引-CA办理”。】 *.*技术支撑联系方式 服务热线：***-********/***-******** 服务邮箱：***********（电子采购系统技术支撑） ***********（CA证书办理技术支撑） *. 发布公告的媒介 本招标公告同时且仅在【中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、中国电**光采购网 （https://caigou.chinatelecom.com.cn）上发布，其他媒介转载无效。 *. 异议接收及联系方式 *.*联系方式 招标人：*************** 地址：*****中路*号 联系人：杨经理 招标代理机构：*********** 地址：******奥体大街**号*幢**层 邮编：****** 联系人：骆扬、居芹 电话：*********** 接收邮箱：luoyang***.*********** 开户银行：中国工商银行股份有限公司**分行 账号：******************* 账户名称：*********** *.*异议接收方式 登录【中国电**光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn】后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。 招标代理机构：*********** ****年*月**日 招标公告.pdf