山东济钢环保新材料有限公司2024年度夏季四防安全隐患治理工程

正文内容

**济钢环保新材料有限公司 （****年度夏季四防安全隐患治理工程） 招标文件 招标人：**济钢环保新材料有限公司 ****年*月**日 第一章 招标公告 一、招标编号：************* 二、招标项目名称：****年度夏季四防安全隐患治理工程 三、招标项目概况： *、项目名称：**济钢环保新材料有限公司****年度夏季四防安全隐患治理工程 *、建设地点：**省*****区官庄街道办事处青野村东。 *、招标范围：工程承包范围与内容：园区办公楼、餐厅、职工公寓屋面防水维修，水沟清淤，排水沟砌筑、墙面刷涂料、挡土墙砌筑等。具体内容以发包方交底为准。 *、工期：合同签订后**日历天。 *、资金来源：企业自筹 四、投标人资格要求 *、资质要求：依法成立，具有法人资格和一般纳税人资格，且具有房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质的施工企业，并且在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力和经验。 *、业绩要求：投标人自****年*月*日至****年*月*日（*年）完成过类似工程*个及以上的施工业绩。 *、人员要求：拟派驻的项目经理须持有注册贰级及以上建造师证（建筑工程专业，且在本单位注册），具有有效的安全生产考核合格证书（B类）；近三年具有类似工程施工管理经验；技术负责人须具有中级及以上职称；造价员、安全员、施工员、材料员、质检员等专职人员，应满足项目实际需求并持证上岗。 *、财务要求：财务状况良好，需提供近*年度（自****年至****年）财务状况表(复印件加盖公章)。 *、信誉要求：有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录，在经营活动中没有违法记录。投标人自****年*月*日至****年*月*日止（*年）投标人社会信誉自查承诺（盖公司公章），投标人在报名时需提供当日"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）查询本单位是否为失信被执行人的网页截图。 *、请各投标单位将资质文件、同类业绩原件（以投标人签订合同或中标通知书等证明材料日期为准）*份及以上（合同、用户评价、业绩表）等一并上传到网上报名中的上传资料中，凡有意参加投标者，请于****年*月**日上午*时前将以下资料原件扫描件(要求图片清晰可辨)制作为资格审查文件上传报名网站：（*）企业法人营业执照副本；（*）资质证书副本；（*）安全生产许可证；（*）项目经理注册建造师证、安全生产考核合格证书（B类）；（*）技术负责人职称证；（*）近三年的财务状况表；（*）企业业绩合同和竣工验收证明；（*）企业信誉自查承诺（加盖公章）；（*）信用查询记录截图；（**）企业基本账户开户许可证；（**）企业法人授权委托书及授权代表身份证。 *、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。 *、不接受联合体投标。 五、公告和报名 *、报名方式：通过登录济钢集团有限公司阳光购销平台网上报名(不接受线下报名)，平台网址：http://bidding.jigang.com.cn/； *、公告时间：****年*月**日-****年*月*日 六、开标时间和方式 *、开标时间：****年*月**日上午*时； *、开标方式：网上开标。 七、投标保证金：无 八、招标文件的获取方式 *、获取方式：凡有意参加本次招标的投标人，在公告期内登陆：济钢集团有限公司阳光购销平台http://bidding.jigang.com.cn/，注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名，报名成功后即可下载招标文件； *、售价：报名时自动提示，随投标保证金一同转账，售后不退 九、资格审查 资格后审，不接受联合体。 十、招标联系人： *、招标人的名称：**济钢环保新材料有限公司 *、招标人的地址：**省*****区官庄街道青野村东 *、招标联系人：史工，联系电话：*********** *、技术联系人：张工，联系电话：***********； 十一、报名及投标人员在**济钢环保新材料有限公司的一切活动，必须遵守**济钢环保新材料有限公司的安全规定。现场技术交底及现场装运必须遵守现场安全管理规定，服从现场指挥。 十二、公告中的招标内容和招标其他要求以最终的招标文件为准。 十三、最高限价（元）：******.**元（含暂列金*****元）（投标人投标报价超过最高限价的按无效投标处理） **济钢环保新材料有限公司 ****年*月**日 第二章 投标人须知 投标人须知前附表 条款号 条款名称 编列内容 *.*.* 招标人 名称：**济钢环保新材料有限公司 地址：**省*****区官庄街道青野村东 *.*.* 项目名称 **济钢环保新材料有限公司****年度夏季四防安全隐患治理工程 *.*.* 项目概况 园区办公楼、餐厅、职工公寓屋面防水维修，水沟清淤，排水沟砌筑、墙面刷涂料、挡土墙砌筑等。具体内容以发包方交底为准。 *.*.* 项目地点 **省*****区官庄街道青野村东 *.*.* 资金来源 自有资金 *.*.* 招标方式 公开招标，资格后审 *.*.* 招标范围 园区办公楼、餐厅、职工公寓屋面防水维修，水沟清淤，排水沟砌筑、墙面刷涂料、挡土墙砌筑等。具体内容以发包方交底为准。 *.*.* 计划工期 **天，具体开工时间以甲方开工令为准 *.*.* 施工地点 **省*****区官庄街道青野村东 *.*.* 质保期 符合工程施工质量验收标准及现行相关规范规程，达到合格质量标准 *.*.* 投标人的资格要求 详见招标公告 *.*.* 是否接受联合体 不接受 *.* 是否组织现场踏勘 不统一组织现场踏勘 *.** 招标预备会 不召开 *.*.* 构成招标文件的其他材料 招标文件澄清、答疑、补充文件等 *.*.* 招标文件的发布 本招标文件在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/）上发布。除上述媒介以外的媒介转载或发布与本次招标相关信息的，招标人不承担任何责任并保留追究相关方责任的权利。 *.*.* 招标文件的澄清 招标文件澄清的截止时间为****年*月*日，澄清文件在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/）上发布，并以书面形式通知所有招标文件收受人。 *.* 招标文件的修改 招标文件修改的截止时间为****年*月*日（，修改文件在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布，并以书面形式通知所有招标文件收受人。 *.*.* 投标文件内容 招标文件商务、技术部分内容 *.*.* 投标报价 *.报价方式：全费用综合单价，总价封顶，工程量据实结算。 *.报价币种：人民币。 *.报价为*%增值税专用发票价格 *.*.* 投标报价修改 详见招标须知正文*.*.*节内容 *.*.* 招标有效期 **日历天（自递交投标文件截止之日起） *.* 投标保证金 无 *.*.* 资格审查 *、评标委员会对投标人的初步评审文件（电子版）进行评审。评审合格的进入下一阶段评标；评标不合格的取消其招标资格，投标文件的不退还。 *、制作初步评审文件（电子版）后，在****年*月**日上午*时，上传报名网站 *.*.* 近*年财务审计报告 ****、****、****年度 *.*.* 近*年完成的类似项目 ****年*月*日至****年*月*日 *.*.* 近*年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 ****年*月*日至****年*月*日 *.*.* 签字或盖章要求 投标文件应按第五章“投标文件格式及内容”要求进行签字或盖章，否则其投标文件按照无效处理。 *.*.* 投标文件份数 中标人提供正本壹份，副本贰份。 *.*.* 纸质投标文件装订要求（中标单位提供纸质版投标文件） *、投标文件的正本与副本应分别装订成册。 *、投标文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 *、投标文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样；正本和副本如有不一致之处，以正本为准。 *、投标单位收到中标通知书后*日内，需将纸质投标文件邮寄到**省***官庄街道青野村东，**济钢环保新材料有限公司，收件人：史工，收件人手机号：*********** *.*.* 电子文档 详见招标须知正文*.*.*条款 *.*.* 递交投标文件截止时间 ****年*月**日上午*时 *.*.* 递交投标文件地点 电子版请于规定时间内上传至网址：http://bidding.jigang.com.cn/ *.*.* 投标文件是否退还 否 *.*.* 开标时间和 方式 开标时间：****年*月**日上午*时 开标方式：网上开标 * 评标方法 综合评标法 *.* 履约保证金 中标人签订合同前按照中标金额的*%提供履约保证金（银行保函、支票、银行汇票，不收承兑汇票）。如因中标人原因不能履约，履约保证金将全部转为赔偿金。履约完毕，验收合格后无息返还。 *.* 中标服务费 无 *.* 安全风险 抵押金 按照中标金额的*%缴纳安全风险抵押金（银行保函、支票 银行汇票，不收承兑汇票）。施工过程中，中标人违反招标人安全管理规定，按照相应标准处罚。履约完毕，剩余部分无息返还。 *.* 最高限价 ******.**元（含暂列金*****元）（投标人投标报价超过最高限价的按无效投标处理） *.* 重新招标 有下列情形之一的，招标人将重新招标 *.截至到招标开始时间，提交投标文件的投标人少于*个的； *.经评审委员会评审，否决部分投标人的投标文件后少于*个，缺乏竞争性的； *.经评标委员会评标否决所有投标文件的。 **.* 在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评标结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。 **.* 投标人认为招标文件中有限制、排斥投标人情形的，应当在招标开始时间*日前向招标人书面提出，未在规定时间内提出异议的，视为对招标文件无异议。 招标须知正文部分 *.总则 *.* 项目概况 根据《中华人民**国招标投标法》、《中华人民**国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备公开招标条件。 *.*.*招标人：详见投标人须知前附表 *.*.* 招标项目名称：详见投标人须知前附表 *.*.*项目概况: 详见投标人须知前附表 *.*.* 项目地点：详见投标人须知前附表 *.* 项目资金来源、招标方式、招标控价 *.*.* 项目资金来源：详见投标人须知前附表 *.*.*招标方式：详见投标人须知前附表 *.*.*招标控价：详见投标人须知前附表 *.* 招标范围、供货周期、交货地点和质保期 *.*.* 招标范围：详见投标人须知前附表 *.*.* 供货周期：详见投标人须知前附表 *.*.* 交货地点：详见投标人须知前附表 *.*.*质保期：详见投标人须知前附表 *.* 投标人资格要求 *.*.* 投标人资格要求：详见投标人须知前附表 *.*.* 本次招标不接受联合体。 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第*.*.*项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任； 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。 *.*.*投标人不得存在下列情形之一： （*）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （*）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （*）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （*）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标； （*）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； （*）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他 利害关系； （*）为本招标项目的代建人； （*）为本招标项目的招标代理机构； （*）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （**）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （**）被依法暂停或者取消投标资格； （**）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （**）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （**）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）； （**）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （**）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； （**）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）； （**）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 *.* 费用承担 投标人准备和参加招标活动发生的费用自理。 *.* 保密 参与招标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 *.* 语言文字 除专用术语外，与招标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。 *.* 计量单位 所有计量均采用中华人民**国法定计量单位。 *.* 踏勘现场 *.*.*详见投标人须知前附表 *.** 招标预备会 *.**.*招标人不召开招标预备会。 *.**响应和偏差 *.**.*投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。 *.**.*投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。 *.**.*投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。 *.**.*投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。 *.**.*投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。 *.招标文件 *.* 招标文件的内容和发布 *.*.*招标文件包括： （*）招标公告 （*）招标人须知 （*）评标办法 （*）合同及附件 （*）投标文件格式及内容 （*）需求一览表 （*）技术规范 （*）投标人须知前附表规定的其他材料 根据本章第*.**款、第*.*款和第*.*款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。 *.*.*若招标文件中不同章节对同一内容叙述有差异的，性能、参数以技术要求为准；投标人资格要求、交货期、交货地点、质保期以投标人须知前附表为准。 *.*.*本招标文件在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布。除上述媒介以外的媒介转载或发布与本次招标相关信息的，招标人不承担任何责任并保留追究相关方责任的权利。 *.* 招标文件的澄清 *.*.*投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或者附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。 *.*.*招标文件的澄清：详见投标人须知前附表 *.* 招标文件的修改 详见投标人须知前附表 *.*对招标文件的异议 投标人对招标文件有异议的，应当在递交投标文件截止之日*天前提出。招标人自收到异议之日起*日内做出答复；若异议和答复内容影响招标文件编制的，按照本章第*.*款的规定相应**开标时间。 *、投标文件 *.* 投标文件的组成 *.*.*投标文件包括下列内容： 第一部分 商务部分 （*）报价函 （*）授权委托书 （*）投标保证金 （*）资格审查资料 （*）报价表 （*）商务偏差表 （*）无行贿犯罪记录证明材料 （*）投标人认为应补充的其它商务资料 第二部分 技术部分 （*）招标内容 （*）交货计划表 （*）技术要求 （*）技术偏差表 （*）投标人认为应补充的其它技术资料 *.* 报价 *.*.* 报价方式：投标总价；报价币种：人民币；报价为**%增值税专用发票价格。 *.*.* 投标人在招标开始时间前修改报价函中的总报价，应同时修改“报价组成表”中的相应价格。此修改须符合本章第*.*款的有关规定。　 *.* 投标有效期 *.*.*投标有效期：详见投标人须知前附表 *.*.* 出现特殊情况需要**投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人**投标有效期。投标人同意**的，应相应**其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝**的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。 *.* 投标保证金 *.*.* 投标人在递交投标文件的同时，应按招标公告规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。详见投标人须知前附表。 *.*.* 投标人不按本章第*.*.*项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效。 *.*.*招标人与中标人签订合同**日内，向未中标的投标人退还投标保证金。 *.*.* 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （*）投标人在规定的招标有效期内撤销或修改其投标文件； （*）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。 *.* 资格审查资料 *.*.* 营业执照、资质证书、体系认证、资信等级、人员资格证书、业绩合同、获奖证书等材料的复印件。 *.*.* 近*年财务审计报告 *.*.*“近*年完成的业绩情况表”具体要求详见商务部分 *.*.*“近*年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。 *.*.*认为有必要提供的其他证明文件。 *.* 备选投标方案 *.*.*本次招标不接受备选方案。 *.* 投标文件的编制 *.*.*投标文件应按《第五章投标文件格式及内容》要求进行编写。 *.*.*投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术要求、招标范围等实质性内容作出响应。 *.*.*投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由法定代表人或其委托代理人签字或盖公章。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 *.*.*投标文件正本壹份，副本贰份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样并加盖公章。当副本和正本不一致时，以正本为准。 *.*.*投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，详见投标人须知前附表。 *.*.*本次招标须提供应文件电子版（U盘一件），电子版与纸质版需一致，若不一致以纸质版为准。投标文件电子版文件格式为可编辑的Word“*.doc”、“*.docx”或Excel“*.xls”、“*.xlsx”，文字部分格式采用Word“*.doc”、“*.docx”，报价清单部分格式采用Excel“*.xls”、“*.xlsx”。 *.投标 *.*投标文件的递交 *.*.*递交投标文件的截止时间和地点，详见投标人须知前附表。 *.*.*除投标人须知前附表另有规定外，所递交的投标文件不予退还。 *.*投标文件的修改与撤回 *.*.*在递交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。 *.*.*投标人修改或撤回已递交投标文件应按要求签字或盖章。 *.*.*修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第*条、第*条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。 *.开标 *.* 开标 *.*.*开标时间和方式：详见投标人须知前附表。 *.*.*投标人证件及业绩的提交：详见投标人须知前附表。 *.*.*开标时投标人需要携带的证件：详见投标人须知前附表。 *.评标 *.* 评标委员会 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，评标委员会成员人数为*人及以上单数。 *.* 评标原则 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 *.* 评标方法 按综合评标法进行评标。 *.* 评标程序及内容 *.*.*投标文件初步评标 *.*.*.*资格审查---是否满足对投标人的资格要求。 *.*.*.*报价及报价组成表有计算或汇总错误时，按以下原则修正： （*）报价清单中的单价乘数量的乘积与该项目的合价不符时，应以单价为准，改正合价。 （*）若报价汇总表中的金额与相应的各分项报价清单中的合计金额不符时，以修正后的各分项报价清单中的合计金额为准，改正总报价。 （*）评标委员会按以上原则对报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。 *.*.*.*对需要文件进行审查，有以下情形之一的，为重大偏差，其投标文件符合性审查不通过作无效处理，不再进行详细评标： （*）提供的资格审查资料不满足招标文件要求的； （*）没有按照招标文件要求缴纳投标保证金或提供银行保函的； （*）投标文件未按招标文件要求盖章和签署的； （*）经澄清，对报价的错误不接受修正的； （*）对招标范围和工作内容有实质性偏差的； （*）主要性能指标达不到招标文件要求的 （*））有违反法律法规、弄虚作假的。 *.*.*.*投标文件澄清 （*）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人做出必要的澄清、说明、或者对细微偏差进行补正的，提出澄清问题。 （*）评标委员会的澄清问题不得要求或提出对投标文件实质性内容进行修改，澄清问题由评标委员会主任确认后发出。 （*）投标人的答复由其授权代表签字、加盖公章、签署日期后按要求发送，不得对原投标文件实质性内容进行修改，投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 （*）评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。 （*）评标委员会的澄清问题和投标人的答复均以书面方式进行。 *.*.*投标文件详细评标 评标委员会成员对通过初步评标的投标文件进行详细评标与打分排序。 *.*.*评标结果 *.*.*.*评标委员会按照评标办法推荐中标候选人，具体的中标候选人数量见第三章*节*款。 *.*.*.*评标委员会完成评标后，向招标人提交评标报告。 *.合同授予 *.*中标候选人履约能力审查 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。 *.*评标结果异议 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起*日内作出答复。 *.*定标 按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。 *.*中标通知 在本章第*.*款规定的投标有效期内，中标结果通过济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 公示三天。公示期结束后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。 *.*履约保证金 *.*.*在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。 *.*.*中标人不能按本章第*.*.*项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 *.* 中标服务费：见投标人须知前附表。 *.*签订合同 *.*.*招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起**日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 *.*.*发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 *.*.*联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 *.重新招标 *.*重新招标 详见投标人须知前附表 纪律和监督 *.*对招标人的纪律要求 招标人不得泄漏招标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。 *.*对投标人的纪律要求 投标人不得相互串通或者与招标人串通，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义参加招标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 *.* 对评标委员会成员的纪律要求 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评标因素和标准进行评标。 *.* 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 *.* 投诉 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向*建设行政主管部门和相关监督部门投诉。 需要补充的其他内容 **.*评委投票方式：见投标人须知前附表。 **.*投标人对招标文件认可的界定：见投标人须知前附表。 第三章 评标办法 为规范招标工作，制定本办法。 一、评标方法 按评分标准表进行评标。 二、评标原则 评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。 三、评标组织及服务 *、为做好评标工作，成立评标委员会和工作小组。 *、评标委员会 *.*评标委员会由招标人依法组建，评标委员会成员由招标人代表及熟悉相关业务的有关技术、经济等方面的专家组成。 *.*评标委员会成员为*人及以上单数。 *.*评标工作由评标委员会负责。 *、工作小组 *.*由招标人组成工作小组，为评标委员会服务。 *.*工作小组承担保管招标文件、投标文件、发放评标资料、投标文件摘录汇总、基础数据对比及会议服务。 四、评标程序及内容 *、评标的方法：由资格审查、综合评标两部分。 *、资格审查：按对投标人的资格要求、缴纳投标保证金等情况进行评标。详见《资格审查表》。 *、综合评标：通过资格审查后，根据投标人的商务、技术和价格等进行综合评标。 五、评标报告 *、评标委员会根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会起草，评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。 *、评标委员会在评标报告中根据得分排序推荐前一至二名为中标候选人。 资格审查表 招标编号： 审查日期： 年 月 日 招标名称 招标内容 序号 报名单位 注册资金 业绩 联系人 联系电话 包号 * 　 　 　 　 　 　 * 　 　 　 　 　 　 * 　 　 　 　 　 　 * 资格审查情况说明 （资质、业绩、技术、能力，投标保证金等方面） 资格审查人员 　 工作人员 　 商务和技术评分表 项目 分值 评分标准 施工资质及业绩 *分 *）满足招标资质要求的得*分，高于招标资质要求的得*分。 *）近三年（****年*月*日至开标日期）承担过类似工程项目的每项得*分，最多得*分。（须提供合同原件及中标通知书原件，时间以合同签订时间为准，否则不得分） *）近三年获省部级奖项得*分，国家级奖项得*分，不累计，按最高奖项得分，最高*分。（提供获奖证书复印件及颁奖单位官方网站的网页页面截图并加盖投标人公章） 项目管理机构 *分 *）项目管理机构人员配备齐全合理，并具有相应的岗位证书及资格证书，得*分。（提供人员名单及近半年有效社保证明，项目部人员均须在名单中，否则不得分） *）项目经理满足招标文件要求的得*分。（以原件为准，否则不得分）。 *）项目经理近三年有类似工程施工管理业绩，得*分。 施工组织设计方案 **分 *）主要施工方案及技术措施，*-*分； *）质量保证措施计划，*-*分； *）施工总进度计划及保证措施，*-*分； *）施工安全措施计划，*-*分； *）文明施工及施工环保措施计划，*-*分； *）雨季施工方案，*-*分； *）施工现场总平面布置，*-*分； *）与发包人、设计人的配合协调能力，酌情打分*-*分； 投标报价 **分 *.评标基准价 当有效投标人N≤*时，为有效投标人的最低报价值。 当有效投标人N＞*时，为有效投标人的次低报价值 。 *.投标报价分值=评标基准价/投标报价*** （最高**分） *.投标报价分值高于**分按照**分计算。 附件B：废标条件 废 标 条 件 B*.总则 本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充。 B*.废标条件 投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理： B*.*有第二章“投标人须知”第*.*.*项规定的任何一种情形的。 B*.* 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详见下款： B*.*.*投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； B*.*.*投标人之间约定中标人； B*.*.*投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； B*.*.*属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； B*.*.*投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动； B*.*.*不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； B*.*.*不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； B*.*.*不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； B*.*.* 不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外； B*.*.**不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； B*.*.**不同投标人的投标文件错漏之处一致的； B*.*.**不同投标人的投标文件相互混装； B*.*.**不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印； B*.*.**不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； B*.*.**不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的； B*.*.**使用伪造、变造的许可证件； B*.*.**提供虚假的财务状况或者业绩； B*.*.**提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； B*.*.**提供虚假的信用状况； B*.*.**其他弄虚作假的行为； B*.*.**招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人； B*.*.**招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； B*.*.**招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价； B*.*.**招标人授意投标人撤换、修改投标文件； B*.*.**招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便； B*.*.**招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为； B*.*.**评标委员会认定的其他串通投标情形； B*.*不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 B*.*在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 B*.*当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的（适用于已进行资格预审的）。 B*.*投标报价文件（投标函除外）未经有资格的注册造价工程师签字并加盖其执业专用章的(盖章的注册造价工程师应是在本单位注册人员，或是投标人委托的造价咨询机构注册造价工程师并附委托合同)。 B*.*在技术标和资信标评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。 B*.*评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。 B*.*投标人未按第二章“投标人须知”第**.*款规定出席开标会的。 B*.**投标单位得报价高于采购文件载明的最高限价的，有效投标单位不满三家。 第四章合同条款及格式 **济钢环保新材料有限公司 ****年度夏季四防安全隐患治理工程 施 工 合 同 工程名称：**济钢环保新材料有限公司 工程地点：*****区官庄街道办事处青野村东 合同编号： 甲方（发包方）：**济钢环保新材料有限公司 乙方（承包方）： 签订日期：年 月 日 甲方（发包方）：**济钢环保新材料有限公司 （简称发包方） 乙方（承包方）：（简称承包方） 依照《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 项目名称： *、地点：**济钢环保新材料有限公司 *、施工内容：工程量清单范围内工程施工全部内容，具体内容以招标文件为准。 二、开工条件： *、合同签订后日内双方办理开工手续。 *、工期：开工手续办理完成后**日历天内。 三、承包方式： 本项目按包工包料进行承包施工。 本工程项目所使用的施工用材料及采购设备均由乙方负责采购并承担相应费用。 乙方供应的材料都必须符合设计要求和国家规定的技术标准。不合格的材料乙方不能用于施工。材料进场后，通知甲方及监理单位进行验收，乙方同时提供施工材料相应的合格证、说明书。 四、 项目变更 *、本工程施工内容(施工内容以本合同附件《工程量清单》为准)确定后，非经甲方书面同意，不准变更施工内容。 *、乙方未经甲方同意私自变更并施工的，甲方不予结算。 *、施工过程中，乙方如发现现场情况与施工达不到要求的，不得私自变更，应立即书面通知甲方，经甲方同意后，双方另行签订补充协议。 五、合同价款 本施工项目合同价款执行全费用综合单价包干，总价封顶，封顶合同额为: 元（大写： 元）（含税*%）。 最终结算金额=审定造价金额-各项扣款 六、结算及付款方式： *、乙方施工完毕，须经甲方验收合格并出具《竣工验收报告》后，方能办理结算手续。 *、乙方提交完整的工程结算资料，甲方委托工程结算审计，甲方按照出具的《工程造价咨询核定总表》中审计认定金额向乙方支付本合同价款。乙方须开具全额增值税专用发票（含税*%）。甲方于收到发票后**日内支付到审计认定金额的**%，审计认定金额的*%作为质保金。 *、本项目的质保期*年，自甲方验收合格并出具《竣工验收报告》之日起计算。质保期满，若无质量问题，经甲方书面确认后，一次性支付剩余质保金（无息）。 *、施工过程中发生的乙方使用甲方水电能源费，按如下原则结算：单独设置水电表的，按实际发生数额结算，其中水费：*元/立方，电费：*元/度；未安装水电表的，结算时按审计造价金额的*‰扣除。 *、付款方式：上述款项的支付方式为承兑汇票。 七、甲乙双方的权利义务与质量验收要求 *、甲方的权利义务 （*）甲方派专人到现场交代施工内容及施工相关要求。 （*）甲方按照本合同约定按时向乙方支付本合同价款。 *、乙方的权利义务 （*）乙方负责按照甲方交代的所有施工内容及要求进行施工。 （*）施工中所用机械等工具均由乙方自备并承担费用。 (*) 在合同履行过程中，因乙方原因对甲方及第三人的人身、财产造成损害、损坏的，由乙方负责处理，承担全部赔偿及补偿责任。 （*）乙方履行本合同必须随时强调安全作业，施工中发生的设备、人身等一切安全事故，由乙方负责处理并承担全部费用，若因此给甲方造成损失的，乙方要赔偿甲方因此受到的全部损失。 （*）乙方在施工过程中，应采取有效措施保证周围其它设施的完好性，若其它设施有损伤，乙方负责赔偿设施损坏的全部损失。 *、质量及验收标准 （*）所有施工内容要满足甲方要求。 （*）本项目质量标准为合格质量，质量监督及验收部门为甲方设备部及监理公司，乙方应以创优良项目的要求组织施工。甲方以国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》GB*****-****为依据，评定该项目的质量等级. （*）在质保期内，发生一般质量问题（例如：空鼓开裂等问题），乙方应在接到修理通知之日起三天内派人修理；如发生须紧急抢修的事故（例如：路面断裂、墙体倒塌等）,乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。如乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托他人修理，修理费用从质保金内扣除。质保金不足扣除的，由乙方另行支付。 （*）因乙方施工质量问题给甲方造成损失或其它预期利益损害的，以及因质量问题造成其他人身和财产损害的，乙方承担全部的赔偿责任，不受质保期的限制。 八、安全环保条款 *、乙方应遵守国家法律法规及济钢集团有关规定，乙方负责现场监护，随时接受甲方安全环保检查人员的监督检查。 *、乙方开工前应开展危险源辨识，并制订安全措施，将措施及落实情况报甲方。 *、乙方开工前应制定防止和减少粉尘、噪声、污水等污染环境的有效措施，报甲方。 *、乙方出现安全、环境问题应接受甲方安全环保部门的审查处理。发生重大伤亡事故及其它安全事故，乙方应立即通知甲方项目施工管理人员并按照有关规定上报有关部门，同时按政府有关部门规定接受处理。乙方造成的安全、环保事故，乙方应对此承担全部责任及全部费用并赔偿甲方因此受到的全部损失。 *、乙方履行本合同必须随时强调安全作业，施工中发生的设备、人身等一切安全事故，由乙方负责处理并承担全部费用，若因此给甲方造成损失的，乙方要赔偿甲方因此受到的全部损失。 *、安全施工风险抵押金：合同额*%。 九、违约责任 *、因乙方原因在合同签订后规定时间内没有办理施工相关手续，或开工后因乙方原因造成项目拖期，乙方应每日按合同额的千分之一的比例向甲方偿付逾期违约金，甲方有权从工程款中扣除。 *、因乙方原因造成本项目拖延工期超过**天的，甲方有权解除合同，另选施工队伍，乙方应支付合同额的**%的违约金。违约金不足以补偿甲方损失的，乙方另行弥补一切损失。乙方须接到解除合同通知后**日内与甲方共同核实已完成的工程量。若乙方无故不按照上述约定时间与甲方核实已完成工程量，甲方则有权利单方面进行核算。乙方工程量核算完成后，甲方在整个项目竣工、验收、审计后予以结算并付款。 *、乙方应于甲方签发《竣工验收合格证明》之日起**日内办理结算送审手续，逾期报审结算资料的，应每日按甲方审定造价金额的*‰作为逾期违约金，从审定造价金额中扣除。 十、争议解决方式 因本合同发生的争议，双方先**协商，协商不成的， 向甲方住所地人民法院提起诉讼。 十一、其它 *、施工中需要工程量签证的，由甲方分管经理签字认可，签字认可后的签证单乙方不得擅自改动。擅自改动的，按照添加的工程量的双倍价款扣罚。签证单一式四份（甲方三份，乙方一份）。 *、本项目甲方派刘汉标为项目负责人，乙方派 为本合同的乙方项目负责人，共同履行合同各项条款。 *、本项目施工产生的现场施工垃圾由乙方负责清运处理。若因乙方违规清运施工垃圾被查处，乙方承担一切后果并赔偿因此给甲方造成的所有损失。 *、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执两份。自双方签字并盖章之日起生效。 附件*工程质量保修书 附件* 安全文明施工协议书 附件* 施工现场消防管理协议 附件* 工程量清单 附件* 工程质量保修书 发包人(全称)：**济钢环保新材料有限公司 承包人(全称)： 发包人、承包人根据《中华人民**国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对**济钢环保新材料有限公司 工程签订工程质量保修书。 *、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。 具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的所有工程项目均为保修内容。 *、质量缺陷修复期 自工程竣工验收合格之日起**个月内。 *、质量保修责任 *.*属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修复费用从保留金内扣除。 *.*发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 *.*对于涉及结构安全的质量问题，应当按照有关规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。 *.*在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担赔偿责任。 *.*质量保修完成后，由发包人组织验收。 *.*保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 *、工程质保金 本工程约定的工程质保金为施工合同价款的*%。 *、工程保留金的返还 发包人在质量保修责任期满且无责任事故后将保留金返还承包人。 *、其他 *.*双方约定的其他工程质量保修事项：无。 *.*本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 发 包 人：(公章) 承包人：(公章) 委托代理人：委托代理人： 日期： 年月日 附件* 安全文明施工协议书 发包人：**济钢环保新材料有限公司 承包人：有限公司 根据《**省扬尘污染防治管理办法》、《***扬尘污染防治管理规定》等相关法律、法规以及***关于进一步加强扬尘污染防治工作的实施方案的要求，发承包双方就承包人在发包人进行工程施工中的有关扬尘污染防治措施协商一致，达成如下协议： 一、发包人责任 （一）负责对承包人各项防治措施的落实情况进行监督检查； （二）负责对承包人在防治措施实施过程中的违法行为进行督促整改。 二、承包人责任 （一）负责建立扬尘污染防治责任制。 （二）负责在施工现场设置连续、密闭的围挡，在主要路段、*容景观道路、生活密集区以及机场、车站、广场等区域的施工工地边界设置高度*.*米以上的围挡，其他区域围挡高度不得低于*.*米。 （三）负责在施工工地内车行道路采取硬化等降尘措施，裸露地面铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料，或者采取覆盖防尘布或防尘网、植被绿化等措施。 （四）负责在开挖、运输和填筑土方等施工作业时，辅以洒水压尘等措施；遇到四级以上大风天气，停止土方施工作业，并在作业处覆盖防尘网。 （五）如果在施工过程中使用易产生扬尘的建筑材料，负责采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖或者其他防尘措施。 （六）负责将施工过程中产生的建筑垃圾及时清运，未能及时清运的，采取有效防尘措施。 （七）承包人施工期间，必须在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，确保车辆干净、整洁。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过**米，并负责及时清扫冲洗。 （八）承包人进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应当采用密闭车斗。确无密闭车斗的，装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿**厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘**厘米。车斗应用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下**厘米。 （九）承包人在进行管线与道路工程施工时，除按以上*条规定执行外，在实施挖土、装土、堆土、路面切割、破碎等作业时，负责采取洒水等措施防止扬尘污染；在使用风钻挖掘地面或者清扫施工现场时，负责辅以洒水等降尘措施；对已回填后的沟槽，负责采取洒水、覆盖等降尘措施。 （十）承包人在进行拆除房屋或者其他建筑物、构筑物施工时，除按本协议*-*条的要求执行外，还负责对拆除物采取洒水或者喷淋等降尘措施。 （十一）承包人在进行园林绿化工程施工时，除按本协议*-*条的要求执行外，还负责在树穴、绿化带种植完成后，树穴和绿化带回填土应当低于边沿**厘米以上，树坑应当覆盖卵石、挡板、草皮等；在绿地内将各类管线敷设工程竣工后，负责自竣工之日起*日内恢复原貌，不得留裸露地面；负责将绿化产生的垃圾，及时清除。 （十二）承包人负责将运输砂石、渣土、土方、垃圾等物料的车辆采取蓬盖、密闭等措施，并依法办理准运手续，按照**、城管部门批准的线路、时间、装卸地点运输和倾倒。 （十三）对于物料堆存扬尘污染的防治，执行《**省扬尘污染防治管理办法》第十四条、《***扬尘污染防治管理规定》第十五条的规定。 三、违约责任 因承包人违反上述条款规定，被甲方发现的，每次处以****-**** 元的罚款；被相关执法部门查处的，除承担罚款外，每次扣罚****-*****元；被媒体报道、曝光或被上级主要领导批评的，每次处以*****-*****元的罚款。 四、本协议经双方签字盖章后生效，双方**期间有效；双方**期满，结清款项后失效。 五、本协议一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。 发包人（盖章）：　　　　　　承包人（盖章）： 委托代理人（签字）：　　　　　委托代理人（签字）：日 期： 年 月 日 施工现场消防管理协议 甲方（发包方）：**济钢环保新材料有限公司 乙方（承包方）： 根据《中华人民**国合同法》《中华人民**国建筑法》、《中华人民**国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》以及**部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等法律法规，为加强和规范甲乙双方施工现场消防安全管理，落实逐级消防安全责任制，特签订本协议。 第一条 工程项目： *、工程项目名称： *、工程地址： *、施工范围：具体见甲乙双方于 年 月 日签订的《 合同》（合同编号： ）。 第二条 根据甲乙双方签订的《 合同》，如施工现场实行总承包的，现场的消防安全责任由总承包单位承担，总承包单位应对施工现场防火实施统一管理，并对施工现场总平面布局、现场防火、临时消防设施、防火管理等进行总体规划、统筹安排，确保施工现场防火管理落到实处。如施工工程允许分包，分包单位应向总承包单位负责，并应服从总承包单位的管理，同时应承担国家法律、法规规定的消防责任和义务。如施工工程已聘请监理单位的，监理单位应对施工现场的消防安全管理履行监理职责。 第三条 甲方的权利义务 （一）在开工前就遵守相关消防管理规定向乙方进行书面告知，并经双方盖章签字确认后存档。 （二）为乙方办理车辆进厂证、施工人员进厂卡，并对乙方报送的车辆及人员信息进行备案。 （三）落实乙方施工围挡边界情况，界定清楚施工现场区域范围。 （四）督促乙方对现场施工人员进行消防安全教育，对不接受教育、考核或考核不合格以及经审查有其他不符合规定的人员，有权拒绝其进入施工现场或清退出场。 （五）严格落实有关动火管理制度。施工现场动用明火的，应该按照规定办理动火审批手续，开具动火证。开具动火证必须由消防管理人员担任，严格把关，根据施工情况提出有针对性的防火措施。 （六）在施工过程中发现乙方未落实消防安全措施或存在违章指挥、违规操作等行为的，甲方有权制止、纠正或提出停工整改通知。若乙方拒不整改而形成火险或引发火灾事故的，甲方有权向工程所在地的政府相关部门举报。 （七）定期召开施工现场消防安全会议，组织防火检查，督促落实火灾隐患整改。 （八）发生火灾时，迅速组织人员疏散和扑救，紧急情况下，甲方有权无偿调用乙方相关人员和物资。 （九）积极配合各级消防部门进行消防安全检查，参与对火灾事故的调查和处理。 第四条 乙方的权利义务 *.贯彻落实各级政府相关部门有关施工现场消防安全的法律法规，遵守济钢有关消防管理规定，对所属施工区域和生活区的消防安全工作负责。 *.向甲方提报施工方案，该方案应包括消防安全责任制、动火审批管理、施工现场临时用电管理制度和应急处置预案等内容。 负责建立健全并落实本单位的防火责任制，明确消防安全责任人、专职消防安全管理人员，并向甲方提供现场人员花名册和特殊工种人员操作证的复印件及有关资料。负责施工现场的日常防火安全管理工作，根据施工现场作业环境，在保证充足应急水源的基础上，在施工现场配备足够的灭火器材，加强消防安全教育，增强施工人员防火意识。 建立健全动火安全管理制度，严格落实施工动火审批和特种作业持证上岗制度。施工时，当遇有易燃、可燃物及保温材料时，严禁明火作业，应充分辨识评估动火风险，经施工安全负责人审查批准，方可施工。作业时应配备专人监护，作业后必须确认无火源危险后方可离开作业地点。 *.施工现场临时用电，必须按照国家现行标准JGJ**《施工现场临时用电安全技术规范》及甲方相关规定执行，做到现场用电有人管，临时用电要规范，确保用电安全。 *.负责对本单位施工人员进行消防法律、法规、制度、操作规程的施工现场火灾危险性教育，进行报火警、火灾扑救和自救逃生知识、技能教育。对施工现场采用的新工艺、新技术、新材料或使用的新设备必须了解、掌握其安全消防技术特性，经培训教育后方可上岗作业。 *、乙方应负责所在施工区域和所属生活区的消防安全管理工作。在施工前，乙方应对施工现场的临时用房、临时设施、临时消防车道等总平面布局进行整体规划。施工现场根据火灾燃烧物的不同配备相应的灭火器材。设置消防车道或不占用现有消防车道，并保持畅通，保证消防车辆能够及时进入火灾现场进行救援工作。 *.施工现场不得做仓库使用，不得存放易燃易爆危险化学品和易燃可燃材料，不得在建设工程内设置宿舍。在建设工程外设置宿舍和库房的，禁止使用可燃材料做分割和围挡。严禁在宿舍内私拉乱接电线，严禁使用“热得快”、电磁炉、电饭煲、电褥子等电热器具，无可靠的防火安全措施，乙方不得使用或存储易燃易爆危险化学品。 *.乙方应进行日常自我消防安全检查，及时制止、纠正各种违章用火，在消防检查中发现的隐患和问题，应及时整改或采取必要的安全防护措施，并及时通报甲方有关部门共同协商解决，消除安全隐患。 **.乙方应遵守施工现场严禁吸烟的管理规定，并对由于本单位人员现场吸烟造成的后果承担全部责任。 **.积极配合消防主管部门、甲方的消防安全监督、检查，对查出的消防安全问题及时进行整改，并将整改结果报甲方备案。 乙方应评估施工风险及火灾危险性，根据评估结果制定火险火灾应急预案。施工现场一旦发生火险或火灾事故，应及时启动相应预案。 **.发生火灾事故，乙方应立即向甲方汇报并迅速组织人员疏散和扑救，事后积极协助有关部门进行调查，迟报或隐瞒不报造成严重后果的，由乙方承担全部责任。 施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。 **.因乙方原因造成的火灾事故，导致甲方或第三方人员伤亡和经济损失的，由乙方承担全部赔偿责任和法律责任。 第五条 其他约定 因乙方原因对甲方或第三方消防安全造成影响或因此导致甲方受到行政处罚或其他损失的，甲方有权直接从乙方已交纳的履约保证金中扣除相关罚款和损失，履约保证金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行赔偿。 第六条 本协议履行过程中发生争议时，双方协商解决，协商不成时，提交施工工程所在地法院诉讼解决。 第七条 本协议一式四份，其中甲各执三份，乙方执一份，自甲乙双方签字盖章后生效。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人（授权委托代理人）： 法定代表人（授权委托代理人）： 年 月 日 年 月 日 附件* 工程量清单与计价表 工程名称：夏季“四防”安全隐患治理工程 标段：夏季“四防”安全隐患治理工程 第 * 页 共 * 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程数量 金额（元） 全费用综合单价 合价 其中：暂估价 　 　 办公区 　 　 　 　 　 * ************ 屋面卷材防水 办公楼.公寓楼.餐厅楼（非上人屋面）屋面卷材防水 *.清理基层 *.找补基层细石混凝土及水泥砂浆 *.热熔**雨虹牌片岩SBS弹性体改性沥青防水卷材*mm厚，负**度、聚酯胎 *.封堵上翻口.R角等 m* **** 　 　 　 * ************ 墙面喷刷涂料 *.墙面清理，铲除原有真石漆，(含清理、倒运及外运)； *.涂刷界面剂一道； *.满刮外墙防水腻子两遍； *.外墙抗碱封底底漆； *.喷真石漆三遍 m* *** 　 　 　 * ************ 锚杆(锚索） 锚杆（锚索）喷浆支护 m* ** 　 　 　 　 　 物流作业区 　 　 　 　 　 * ************ 挖淤泥、流砂 *.园区内地下排水沟道宽*m*高*.*m清淤，包括井盖掀盖板恢复盖板 *.运距综合考虑 m* *** 　 　 　 * ************ 细石混凝土楼地面 成品库休息室东北侧地面塌陷路面拆除整平并恢复用 厚**cm厚C**混凝土 随打随抹 m* ** 　 　 　 * ************ 沟盖板、井盖板、井圈 排水沟盖板C**混凝土 ** 块(*.***.***.*m)及安装 m* *.* 　 　 　 * ************ 混凝土构件拆除 排水沟盖板C**混凝土 ** 块(*.***.***.*m)拆除 m* *.* 　 　 　 * ************ 挖沟槽土方 *.挖土方 *.运距综合考虑 m* ** 　 　 　 * ************ 基础 **cm厚C**混凝土 *.***.*m m* *.** 　 　 　 　 　 加工作业区 　 　 　 　 　 ** ************ 墙面喷刷涂料 配电室墙皮脱落 铲除并恢复用墙面满刮腻子两遍刷乳胶漆两遍 m* ** 　 　 　 本页小计 　 　 工程名称：夏季“四防”安全隐患治理工程 标段：夏季“四防”安全隐患治理工程 第 * 页 共 * 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程数量 金额（元） 全费用综合单价 合价 其中：暂估价 ** ************ 墙面一般抹灰 机制砂配、选粉配电室电缆井口需重新砌筑.固废大皮带东门建议增设防水墙,北破碎皮带机头重新砌筑挡水沿,抹灰 m* ** 　 　 　 ** ************ 石挡土墙 二筛北侧挡墙砌筑毛石挡墙 挡墙高度***.*** 勾缝(毛石甲供) m* ** 　 　 　 ** ************ 挖基坑土方 二筛北侧挡墙基础开挖***.* m* ** 　 　 　 ** ************ 电缆沟、地沟 成品配电室至成品库电缆沟防渗水******.* 厚**cm厚C**钢筋混凝土 m* ** 　 　 　 ** ************ 水泥砂浆楼地面 二筛北侧挡墙上部地面硬化(水稳甲供) m* ** 　 　 　 　 　 矿山作业区 　 　 　 　 　 ** ************ 排水沟、截水沟 东西干线水泥u型排水槽损坏，需整修拆换***mm****mm****mm m ** 　 　 　 ** ************ 挖淤泥、流砂 *.园区内地下排水沟道宽*m*高*.*m清淤 *.运距综合考虑 m* ** 　 　 　 ** ************ 水泥砂浆楼地面 *线*#带外平台水泥地面拆除整平并恢复 m* ** 　 　 　 ** ************ 电缆沟、地沟 电缆沟、地沟 *线配电室至三号皮带电缆沟防渗水 沟盖板嵌缝 用C**混凝土**cm厚 随打随抹模板 m ** 　 　 　 ** ************ 沥青混凝土 矿山门卫过乡道排水沟****.***.*m 桥头至山门修复沥青路面 路面拆除.开挖.埋管.回填.恢复沥青路面 m* *** 　 　 　 ** ************ 水泥管道 Ø***承重型水泥管拆解、埋管、回填 m ** 　 　 　 ** ************ 挖基坑石方 矿山门卫过乡道排水沟****.***.*m m* ** 　 　 　 ** ************ 挖基坑土方 砌筑沉淀池基础开挖*.***.***.*m **cm厚C**混凝土 ***m 其他要求综合考虑 m* ** 　 　 　 ** ************ 基础 **cm厚C**混凝土*.***.*m m* * 　 　 　 本页小计 　 　 工程名称：夏季“四防”安全隐患治理工程 标段：夏季“四防”安全隐患治理工程 第 * 页 共 * 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程数量 金额（元） 全费用综合单价 合价 其中：暂估价 ** ************ 石挡土墙 挡土墙 砌筑挡墙 挡墙高度*****m勾缝(毛石甲供) 其他要求综合考虑 m* ** 　 　 　 ** ************ 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 双线*号带机尾加装*套排风通风设施，通风量****m*/h，功率***.**kW，在皮带机尾部顶板处开孔直径***mm，周围设安全防护栏 项 * 　 　 　 本页小计 　 　 暂列金额 合 计 　 　 第五章工程量清单、报价说明及图纸 *. 工程量清单编制依据 *.《建设工程工程量清单计价规范》（GB*****-****）《**省房屋修缮工程消耗量定额》****年.《**省建筑工程消耗量定额》****年.《**省安装工程消耗量定额》****年.《**省*政工程消耗量定额》****年及相应的工程费用项目组成及计算规则；规费和税金按**地区最新标准执行； *.**省及***建设行政主管部门等省*有关文件规定。 *.工程类别、人工、材料价格的取定 *.建筑工程三类工程，装饰工程三类工程，道路工程三类工程，民用安装工程通用类别，房屋修缮建筑工程通用类别； *.材料价格执行*******年**上月信息价，信息价未有的采用*场询价； *.其他详见清单描述，清单描述未具体的以图纸为准。 *.暂列金暂按*****元计入。 *.综合单价为全费用综合单价，包含人材机管理、利润、规费、税金、风险等一切费用。 *. 投标报价说明 *.* 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。 (*) 本招标文件； (*)《**省建设工程工程量清单计价规则》****版（在清单项目特征中对工程量计量有单独描述的除外）； (*) 企业定额、《**省建筑工程消耗量定额》、《**省安装工程消耗量定额》（参考） (*) 招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件； (*) 建设工程设计文件及相关资料； (*) 与建设项目相关的标准、规定等技术资料； (*) *场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息； (*) 其他的相关资料（***现行有关规定）。 *.*工程量清单中的每一子目须填入综合单价或价格，且只允许有一个报价。中标后的单价不得因任何因素调整（设计变更除外），投标人应充分考虑各种风险，结合施工现场条件等情况，由投标人自主报价。 *.*工程量清单中标价的综合单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、夜间施工费、二次搬运费、雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、规费、税金（税率*%），以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指政策规定及合同约定的风险。 *.*已标价工程量清单中投标人没有填入综合单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的综合单价或价格之中。 *.*工程招标范围内清单漏项或变更等原因造成的清单外项目计价原则： （*）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定； （*）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；发生主材调整的，置换经发包人认可的主材价格，其他取费不动。 （*）无类似清单项目，按以下文件规定内容进行计量组价： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB*****-****）《**省房屋修缮工程消耗量定额》****年.《**省建筑工程消耗量定额》****年.《**省安装工程消耗量定额》****年.《**省*政工程消耗量定额》****年及相应的工程费用项目组成及计算规则；规费和税金按**地区最新标准执行。人工价格执行济建建管字【****】*号，房屋修缮建筑***元/工日，安装***元/工日，*政***元/工日；建筑***元/工日，装饰***元/工日，工程类别为构筑物III类，按费率计取的施工措施费及规费不再计价。承包人采购的材料价格：发包人有认证价格的按认证价格执行，没有认证价格的材料执行执行当期《**省建设信息价》；机械台班单价执行施工期同期现行《**省建设工程价目表材料机械单价》价格，经双方及相关中介机构共同确认后作为结算依据。 *.*中标单位应自行办理中标项目在工程所在地的一切施工、检验、检测、检查、消防 、避雷和其他所需建设报建手续,并承担相关费用； *.*投标人在报价时不包含总包管理费，招标人对于指定分包或单独发包的专业工程也不另行支付总包管理费。 *.*中标人应招标人的要求交缴施工用水、用电费用，结算时凭发票和有关计量部门校验的以及发包方、监理共同认可抄表记录依据，作为结算资料依据。 *.*投标人在投价报价中自行考虑周边关系协调费用。 *.**综合单价中的钢筋、钢材、砼、装饰材料为暂定价材料，结算根据批准价格或合同约定的调价原则调整，投标人应报出暂定价材料的损耗率，没有报此部分损耗率的结算时按*%计算损耗。 *.**本工程结算委托社会中介部门审查结算，执行鲁价费发[****]***号“建设工程造价咨询服务项目收费标准的通知”的规定。 *.**安全环境文明施工措施费用计入工程量清单报价的综合单价中，具体费用明细需单独报价，报价中的安全环境文明施工措施费用属包干费用，对于报价中的相关措施不投入或投入不到位的，并且拒不整改的由招标人另行组织其它单位整改，由此所产生的所有费用从投标人的安全环境文明施工措施费用中扣除。 *.**施工现场的临时水、电、路、围墙由投标人勘查现场的交接点后，充分考虑能回收利用或现场原因不能回收的材料费用，费用在投标报价中包括。 第七章 投标文件格式 正本/副本 （项目名称）施工招标 投 标 文 件 投标人：（盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 年 月 日 目 录 一、投标书格式 （*）投标函及投标函附录； （*）法人身份证明或授权代表授权委托书； （*）开标一览表； （*）投标保证金； 二、投标书商务部分格式 （*）已标价工程量清单； 三、投标书技术部分格式 （*）施工组织设计； （*）项目管理机构； 四、资格审查文件； 五、招标文件规定或认为需要递交的其他材料。 一、投标函及投标函附录 （一）投标函 （招标人名称）： *．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（¥）的总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。 *．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。 *．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（¥）。 *．如我方中标： （*）我方承诺在收到成交候选人后，在成交候选人规定的期限内与你方签订合同。 （*）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 （*）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 （*）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 *．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“须知”第*.*.*项和第*.*.*项规定的任何一种情形。 我方承诺参加投标活动近三年内无违法犯罪及其它不良行为记录，如有经行政主管部门查实或通报的不良记录，我方放弃本次项目投标权利，并无条件承担相应后果和损失。 *．（其他补充说明）。 投标单位：（盖单位章） 法定代表人：（签字并盖章） 委托代理人：（签字） 地址： 网址： 电话： 传真： 邮政编码： 年月日 注：本“投标函”除装订在投标文件中，另外需与“授权委托书”共同密封在一单独的信封内，与投标文件一同递交。 投标函附录 序号 条款名称 约定内容 备注 * 项目经理 姓名： * 工期 天数：日历天 * 缺陷责任期 **个月 * 违约责任 未经采购人同意更换项目经理，违约责任金**万元，未经采购人同意更换项目技术负责人，违约责任金*万元。 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… （二）法人身份证明或授权代表授权委托书 法定代表人身份证明(适用于法定代表人投标时) 投标人名称： 姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 (投标人名称）的法定代表人（单位负责人) 特此证明。 附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。 注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。 投标人： (单位公章) 年月日 授权委托书(适用于委托代理人投标时) 本人（姓名）系（名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 委托期限：。 代理人无转委托权。 附：（*）法定代表人身份证复印件。 （*）委托代理人身份证复印件。 （*）委托代理人社保证明。 投标人：（盖单位章） 法定代表人：（签字并盖章） 身份证号码： 委托代理人：（签字） 身份证号码： 年月日 （三）开标一览表 招标编号： （盖章）： 法定代表人：（签字或盖章） 资质等级 工程名称： 总报价：大写： 元；（小写： ） 工期要求 签订合同后 天内 岗位名称 姓名 性别 执(职)业资格 注册证书编号（须是注册证书） 项目经理 承诺项目经理及项目技术负责人不兼职其他工程项目，如确有原因须更换，须事先征得业主同意。 质量要求及保证措施： 主要技术措施提示： 本完全认同招标文件的各项条款要求。 现场确认（签字）： 注：*、请将开标一览表（一式两份）再另外单独封装在一个信封内，与投标文件同时递交，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页。 *、在评标过程中，评定内容的具体数据以此表为准。 日期： 年 月 日 （四）投标保证金 （招标人名称）： 鉴于（名称）（以下简称“”）参加（项目名称）的施工投标，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到采购人提出的下述任何一种事实的书面通知，在*日内无条件地向采购人支付总额不超过（投标保证金额度）的任何你方要求的金额： （*）在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； （*）成交在收到成交候选人后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保； （*）有经行政主管部门查实、通报的不良行为记录，承诺与事实不符，给采购人造成损失的。 附：电汇底单复印件加盖公章及单位开户许可证复印件加盖公章（因材料提交不齐全而造成的投标保证金无法按时退还责任由投标人自行承担） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年月日 二、投标书商务部分格式 已标价工程量清单 报价表目录 *)封面； *)总说明； *)报价总价； *)工程项目总价表； *)单位工程费汇总表； *)工程量清单计价表； *)工程量清单全费用单价分析表； *)计日工工作项目计价表； *）主要材料、设备价格表 **）谈判报价需要的其他资料（本项无格式，需要时建设单位用文字或表格提出，或报价单位在谈判报价时提出）。 *.工程量清单报价格式 投标总价 招 标 人： 工程名称： 投标总价(小写)： (大写)： 投 标 人： (单位盖章) 法定代表人 或其授权人： (签字或盖章) 编制人： (造价人员签字盖专用章) 编制时间： 年 月 日 封-* 总 说 明 工程名称： 第 页 共 页 表-** 工程量清单与计价表 工程名称：夏季“四防”安全隐患治理工程 标段：夏季“四防”安全隐患治理工程 第 * 页 共 * 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程数量 金额（元） 全费用综合单价 合价 其中：暂估价 　 　 办公区 　 　 　 　 　 * ************ 屋面卷材防水 办公楼.公寓楼.餐厅楼（非上人屋面）屋面卷材防水 *.清理基层 *.找补基层细石混凝土及水泥砂浆 *.热熔**雨虹牌片岩SBS弹性体改性沥青防水卷材*mm厚，负**度、聚酯胎 *.封堵上翻口.R角等 m* **** 　 　 　 * ************ 墙面喷刷涂料 *.墙面清理，铲除原有真石漆，(含清理、倒运及外运)； *.涂刷界面剂一道； *.满刮外墙防水腻子两遍； *.外墙抗碱封底底漆； *.喷真石漆三遍 m* *** 　 　 　 * ************ 锚杆(锚索） 锚杆（锚索）喷浆支护 m* ** 　 　 　 　 　 物流作业区 　 　 　 　 　 * ************ 挖淤泥、流砂 *.园区内地下排水沟道宽*m*高*.*m清淤，包括井盖掀盖板恢复盖板 *.运距综合考虑 m* *** 　 　 　 * ************ 细石混凝土楼地面 成品库休息室东北侧地面塌陷路面拆除整平并恢复用 厚**cm厚C**混凝土 随打随抹 m* ** 　 　 　 * ************ 沟盖板、井盖板、井圈 排水沟盖板C**混凝土 ** 块(*.***.***.*m)及安装 m* *.* 　 　 　 * ************ 混凝土构件拆除 排水沟盖板C**混凝土 ** 块(*.***.***.*m)拆除 m* *.* 　 　 　 * ************ 挖沟槽土方 *.挖土方 *.运距综合考虑 m* ** 　 　 　 * ************ 基础 **cm厚C**混凝土 *.***.*m m* *.** 　 　 　 　 　 加工作业区 　 　 　 　 　 ** ************ 墙面喷刷涂料 配电室墙皮脱落 铲除并恢复用墙面满刮腻子两遍刷乳胶漆两遍 m* ** 　 　 　 本页小计 　 　 工程名称：夏季“四防”安全隐患治理工程 标段：夏季“四防”安全隐患治理工程 第 * 页 共 * 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程数量 金额（元） 全费用综合单价 合价 其中：暂估价 ** ************ 墙面一般抹灰 机制砂配、选粉配电室电缆井口需重新砌筑.固废大皮带东门建议增设防水墙,北破碎皮带机头重新砌筑挡水沿,抹灰 m* ** 　 　 　 ** ************ 石挡土墙 二筛北侧挡墙砌筑毛石挡墙 挡墙高度***.*** 勾缝(毛石甲供) m* ** 　 　 　 ** ************ 挖基坑土方 二筛北侧挡墙基础开挖***.* m* ** 　 　 　 ** ************ 电缆沟、地沟 成品配电室至成品库电缆沟防渗水******.* 厚**cm厚C**钢筋混凝土 m* ** 　 　 　 ** ************ 水泥砂浆楼地面 二筛北侧挡墙上部地面硬化(水稳甲供) m* ** 　 　 　 　 　 矿山作业区 　 　 　 　 　 ** ************ 排水沟、截水沟 东西干线水泥u型排水槽损坏，需整修拆换***mm****mm****mm m ** 　 　 　 ** ************ 挖淤泥、流砂 *.园区内地下排水沟道宽*m*高*.*m清淤 *.运距综合考虑 m* ** 　 　 　 ** ************ 水泥砂浆楼地面 *线*#带外平台水泥地面拆除整平并恢复 m* ** 　 　 　 ** ************ 电缆沟、地沟 电缆沟、地沟 *线配电室至三号皮带电缆沟防渗水 沟盖板嵌缝 用C**混凝土**cm厚 随打随抹模板 m ** 　 　 　 ** ************ 沥青混凝土 矿山门卫过乡道排水沟****.***.*m 桥头至山门修复沥青路面 路面拆除.开挖.埋管.回填.恢复沥青路面 m* *** 　 　 　 ** ************ 水泥管道 Ø***承重型水泥管拆解、埋管、回填 m ** 　 　 　 ** ************ 挖基坑石方 矿山门卫过乡道排水沟****.***.*m m* ** 　 　 　 ** ************ 挖基坑土方 砌筑沉淀池基础开挖*.***.***.*m **cm厚C**混凝土 ***m 其他要求综合考虑 m* ** 　 　 　 ** ************ 基础 **cm厚C**混凝土*.***.*m m* * 　 　 　 本页小计 　 　 工程名称：夏季“四防”安全隐患治理工程 标段：夏季“四防”安全隐患治理工程 第 * 页 共 * 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程数量 金额（元） 全费用综合单价 合价 其中：暂估价 ** ************ 石挡土墙 挡土墙 砌筑挡墙 挡墙高度*****m勾缝(毛石甲供) 其他要求综合考虑 m* ** 　 　 　 ** ************ 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 双线*号带机尾加装*套排风通风设施，通风量****m*/h，功率***.**kW，在皮带机尾部顶板处开孔直径***mm，周围设安全防护栏 项 * 　 　 　 本页小计 　 　 暂列金额 合 计 　 　 工程项目投标报价汇总表 工程名称 ： 第 页 共 页 序号 单项工程名称 金额（元） 其中 （元） 暂列金额 专业工程暂估价 规费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 表-** 澄清总价对应的综合单价为原投标综合单价在调整澄清事项的基础上扣除暂定材料价格后均匀调整，并以此作为合同综合单价。 单项工程投标报价汇总表 工程名称 ： 第 页 共 页 序号 单位工程名称 金额（元） 其中 （元） 暂列金额 专业工程暂估价 规费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 表-** 分部分项工程量清单与计价表 工程名称 ： 标段： 第 页 共 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量 单位 工程 数量 金额（元） 综合 单价 合价 其中： 暂估价材料金额 其中暂估价材料损耗率 合 计 表-** 澄清总价对应的综合单价为原投标综合单价在调整澄清事项的基础上扣除暂定材料价格后均匀调整，并以此作为合同综合单价。 工程量清单综合单价分析表 工程名称 ： 标段： 第 页 共 页 序号 编码 名称 单位 工程量 综合单价组成（元） 综合单价（元） 人工费 材料费 机械费 计费基础 管理费 和利润 * （清单项目编码*） （清单项目名称及特征 ） * （清单项目编码*） （清单项目名称及特征） …… …… 注：*、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、定额项目名称等。 *、对于具有*场成活报价的项目可不提供分析表。 *、若为暂估价材料，在编码后标注“*”。 表-** 措施项目清单计价汇总表 工程名称 ： 标段： 第 页 共 页 序号 项目名称 金额（元） 措施项目清单计价（一） 措施项目清单计价（二） 表-** 措施项目清单与计价表（一） 工程名称 ： 标段： 第 页 共 页 序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元） 备注 * 夜间施工 * 二次搬运 * 冬、雨季施工 * 已完工程及设备保护 * 大型机械设备进出场及安拆费 * 有关专业工程的措施项目 …… 合 计 注：*、本表适用于以“项”计价的措施费，投标人可自行增加项目。 *、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏内注明施工方案出处（或计算办法）。 表-* 措施项目清单与计价表（二） 工程名称 ： 标段 第 页 共 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量 单位 工程 数量 金额（元） 综合 单价 合价 其中： 暂估价 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 …… 合 计 注：*、本表适用于以“综合单价”形式计价的措施项目，投标人可自行增加项目。 *、综合单价分析表使用表-** 表-* 措施项目清单分析表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 项目编码 项目名称 单位 工程量 综合单价组成 综合单价 人工费 材料费 机械费 计费基础 管理费和利润 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 表-** 其他项目清单与计价汇总表 工程名称： 第 页 共 页 序号 子目名称 计算基础 金额(元) 备注 * 暂列金额(不包括计日工) 项 详见 暂列金额表 * 暂估价 *.* 材料暂估价 详见 材料暂估价表 *.* 专业工程暂估价 详见 专业工程暂估价表 * 计日工 详见 计日工表 * 总承包服务费 详见 总承包服务费表 合计 — 注：材料暂估单价进入清单子目综合单价，此处不汇总。 表-** 暂列金额明细表 工程名称 ： 标段： 第 页 共 页 序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注 　 　 　 　 合 计 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额。 表-**-* 材料暂估价一览表 工程名称 ： 标段: 第 页 共 页 序号 材料名称、规格、型号 计量单位 单价 （元） 备 注 注：*、此表由招标人填写，并在备注栏内注明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上及其中招标人拟自行供应的材料，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 *、材料包括原材料、燃料、构配件等。 表—**-* 总承包服务费清单与计价表 工程名称 ： 标段： 第 页 共 页 序号 项目名称及服务内容 项目费用(元) 费率(%) 金额（元） 发包人发包专业工程* 发包人发包专业工程* …… 合 计 　 注：*、对发包人供应设备、材料进行服务的费用计费基数为发包人供应设备、材料的总价。 *、竣工结算时按实际分包工程、供应设备、材料的总价进行调整（总承包服务费已在合同中包干的除外）。 表-**-* 规费、税金项目清单与计价表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 项目名称 计算基础 费率 （%） 金额 （元） * 规费 *.* 安全文明施工费 *.*.* 环境保护费 *.*.* 文明施工费 *.*.* 临时设施费 *.*.* 安全施工费 *.* 工程排污费 *.* 社会保障费 *.* 住房公积金 *.* 危险作业意外伤害保险费 * 税金 合 计 表-** 材料汇总表 工程名称: 第 页，共 页 序号 材料名称及规格 单位 数量 单价 合价 * * * * * * * * * ** ** ** ** ** 表-** 人机汇总表 工程名称: 标段： 第 页，共 页 编号 材料名称及规格 单位 数量 单价 合价 三、投标书技术部分格式 （一）施工组织设计 编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳**、项目管理机构等。 图表及格式要求： 附表一 拟投入的主要施工设备表 附表二 劳**计划表 附表三 进度计划表 附表四 施工总平面图 附表五：临时用地表 附表一：拟投入本项目的主要施工设备表 序号 设备名称 型号 规格 数量 国别 产地 制造 年份 额定功率（kW） 生产 能力 用于施工部位 备注 …. 附表二：劳**计划表 单位：人 工种 按工程施工阶段投入劳**情况 … 附表三：施工进度计划表 应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。 施工进度表可采用网络图或横道图表示。 附表四：施工总平面图 应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。 附表五：临时用地表 用 途 面 积（平方米） 位 置 需用时间 （二）项目管理机构 （*）项目管理机构组成表 职务 姓名 职称 执业或职业资格证明 备注 证书名称 级别 证号 专业 养老保险 … 提供投标单位人员名单及近半年有效社保证明，项目部人员均须在名单中。 （*）项目经理简历表 应附执业资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。 姓 名 年 龄 学历 职 称 职 务 拟在本合同任职 毕业学校 年毕业于 学校 专业 主要工作经历 时 间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话 …… （*）项目主要管理人员简历表 姓 名 年 龄 学历 职 称 职 务 拟在本合同任职 毕业学校 年毕业于 学校 专业 主要工作经历 时 间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话 四、资格审查文件 （一）投标人基本情况表 名称 注册地址 邮政编码 联系方式 联系人 电 话 传 真 网 址 组织结构 法定代表人 姓名 技术职称 电话 技术负责人 姓名 技术职称 电话 成立时间 员工总人数： 企业资质等级 其中 项目经理 营业执照号 高级职称人员 注册资金 中级职称人员 开户银行 初级职称人员 账号 技 工 经营范围 备注 附企业资料复印件： *、企业营业执照副本 *、企业资质等级证书副本 *、企业安全生产许可证 *、施工企业主要负责人安全生产考核合格证 *、企业各项管理体系认证 *、企业荣誉 *、…… （二）近三年财务状况 近三年财务状况良好的证明材料（资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书、银行资信证明等均可） （三）近三年完成的类似项目情况表 项目名称 项目所在地 发包人名称 发包人地址 发包人电话 合同价格 开工日期 竣工日期 承担的工作 工程质量 项目经理 技术负责人 项目描述 备注 应附中标通知书或合同协议书，且附工程接收证书（工程竣工验收证书）原件及复印件，具体年份要求见须知前附表。 （四）正在施工的和新承接的项目情况表 项目名称 项目所在地 发包人名称 发包人地址 发包人电话 签约合同价 开工日期 计划竣工日期 承担的工作 工程质量 项目经理 技术负责人 总监理工程师及电话 项目描述 备注 注：应附中标通知书或合同协议书或竣工报告。 五、招标文件规定或认为需要递交的其他材料