高州市学前教育补短板建设工程-城东幼儿园项目勘察设计招标公告

正文内容

***学前教育补短板建设工程-**幼儿园项目勘察设计招标公告 进场编号：******* 投资项目代码****-******-**-**-******投资项目名称***学前教育基础设施补短板建设工程招标项目名称***学前教育补短板建设工程-**幼儿园项目勘察设计标段（包）名称\公告性质正常资格审查方式资格后审招标项目实施（交货）地点*****资金来源债券资金、上级补助资金及项目业主单位自筹资金，并根据项目的实施进度合理安排和使用。资金来源构成债券资金、上级补助资金及项目业主单位自筹资金，并根据项目的实施进度合理安排和使用。招标范围及规模本项目总投资*****.**万元，建安费****.**万元，项目规划总用地*****.**平方米，其中建筑用地面积****.**平方米，公园绿地面积****.**平方米；总建筑面积约*****.*平方米，其中：计容总建筑面积*****.**平方米，建设内容包括教学楼、综合楼、综合活动室、饭堂、多功能楼、门楼及其他配套设施等；不计容建筑面积****.**平方米。配套室外活动区，道路、围墙、给排水、路灯工程，绿化工程，室外配电工程，室外消防工程，安防工程，充电桩等基础设施建设。招标内容本项目范围内的岩土工程勘察（初勘初测、详勘详测，施工过程的补勘等）、方案设计、初步设计、施工图设计、概预算文件编制及后续服务（包括招标配合、施工配合、围墙大门设计等）。工期（交货期）勘察设计工期：总工期**日历天。设计工期：**日历天，签订合同之日起**日历天内提交初步设计全套文件，初步设计方案审查批复后**日历天提交施工图设计文件，施工图批复的修改须在**日历天内完成。勘察工期：合同签订之日起**日历天内提交工程地质勘察成果文件。最高投标限价本项目的勘察设计费暂定为人民币*******.**元，其中，工程勘察费******.**元，工程设计费*******.**元。最终以财政部门审定的概算建安费作为计费额。是否接受联合体投标本次招标（接受）联合体投标。（但联合体成员数量不得超过*家，且只能是*家勘察单位和*家设计单位组成）联合体投标的应满足下列要求：（*）联合体牵头人必须是设计单位，牵头人负责投标文件的签署递交、撤回、修改、澄清、说明、补正，投标保证金的提交，以及合同实施阶段的组织及协调工作。 （*）联合体投标时，必须签订联合体协议书，需明确和承诺联合体牵头人及联合体各成员的权利和义务。联合体牵头人应被授权并代表联合体各成员承担项目在各环节的分工、责权、连带责任。 （*）已组成联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在本项目中参加投标。投标资格能力要求（包括但不限于资质人员、业绩等要求）投标人资格要求*.投标人须具备①工程设计综合甲级资质，或建筑行业设计乙级（含乙级）以上资质，或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级（含乙级）以上资质，或建筑工程设计事务所资质；②工程勘察综合甲级资质，或工程勘察专业类（岩土工程）乙级（含乙级）以上资质证书，或工程勘察专业类[岩土工程（勘察）]乙级（含乙级）以上资质，有效的营业执照。 *.拟委任的项目设计负责人具备一级注册建筑师资格。*.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：投标人被列为严重失信主体名单或拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单或被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制，不接受其投标。*.**省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并显示正常登记。投标人业绩要求无是否采用电子招标投标方式是获取招标文件的方式下载资格预审/招标文件的网络地址**省公共**交易平台（***）(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/******/index)获取纸质资格预审/招标文件的方式*.投标人自行登录**省公共**交易平台（***）(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/******/index)首页“建设工程-招标公告”找到本项目的招标公告后，下载招标文件及相关资料。符合本项目资格要求的投标人根据招标文件要求编制投标文件，可直接参与本项目的投标。获取招标文件开始时间****年 * 月 ** 日 ** 时 ** 分获取招标文件截止时间****年 * 月 * 日 ** 时 ** 分递交投标文件截止时间****年 * 月 * 日 ** 时 ** 分投标文件递交方式*.投标人应将电子投标文件须于递交投标文件截止时间前上传并保存到“***公共**交易平台建设工程招投标业务系统 ”。*.投标人应在递交投标文件截止时间前**分钟内，将PPT演示文件电子版递交至***公共**交易中心（地址：***府前路**号，电话：****-*******）。*.投标人缴交件资料费人民币***元。开标时间****年 * 月 * 日 ** 时 ** 分开标地点***公共**交易中心开标室（地址：***府前路**号，电话：****-*******）发布公告媒介**省公共**交易平台（***）、**省招标投标监管网招标人***高晟城乡建设投资集团有限公司联系地址*****路***号财政局十楼一室招标人联系人梁先生联系电话***********招标代理机构**建鑫招标代理有限公司联系地址***高凉中路**号大院*栋***房招标代理联系人朱先生联系电话****-*******招标监督机构***建设工程招标投标办公室联系电话****-*******联系地址***文明路**号***住房和**乡建设局其他依法应当载明的内容*.本项目采用网上投标登记方式，投标人自行登录**省公共**交易平台（***）网站（https ://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/******/index）首页“建设工程-招标公告 ”，下载招标文件及相关资料。符合本项目资格要求的投标人根据招标文件要求编制投标文件，可直接参与本项目的投标。*.“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：投标人被列为失信惩戒对象或严重拖欠农民工工资失信主体或被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制，不接受其投标。*.**省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并显示正常登记。*.投标人若对招标文件有疑问，在招标文件《投标人须知》规定时间内办理数字证书 登陆***公共**交易平台建设工程招投标业务系统进行网上提问，要求招标人对 招标文件予以澄清。招标人（或招标代理）将对投标人的问题统一做出澄清和解答，并发布在**省公共**交易平台（***）网站。投标人应自行留意招标人（或招标代理）发布的招标文件澄清、修改或补充内容。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。*.对于本项目的招标公告和招标文件存在任何违规或不公平内容，投标人可向招标人提出异议。*.投标文件的递交：本项目采用电子开评标方式，所有投标单位使用“CA 数字证书 ”登录***公共**交易平台建设工程招投标业务系统准时在线参与开标会，监督人员、招标人、交易中心工作人员及招标代理**现场开标。开标期间至评标结束，请各投标人保持联系电话畅通，以便联系，如因联系电话无法接通，造成无法核实相关事宜的，责任自负。 *.* 电子投标文件的递交：投标人应在递交投标文件截止时间前，用“CA 数字证书 ”登录***公共**交易平台建设工程招投标业务系统，上传带有电子签章的加密电子投标文件。投标文件须于递交投标文件截止时间前上传并保存到“***公共**交易平台建设工程招投标业务系统 ”。如果投标文件非因交易平台系统异常导致未能在投标截止时间前上传完毕的，该投标文件将视为无效投标文件。*.* 投标文件相关材料的递交：投标人应在递交投标文件截止时间前**分钟内，将PPT演示文件电子版递交至***公共**交易中心开标室，逾期提交或没按要求提交PPT演示文件电子版的，技术投标文件对应的评审项目不得分。*.* 电子投标文件的解密：开标时间到后，由招标代理机构在交易系统发起远程解密指令，投标人须在解密截止时间前自行完成电子投标文件的解密。因投标人原因造成未在规定时间内进行电子投标文件解密或解密失败的，视为投标文件无效。*. 投标注意事项*.* 投标人若对招标文件有疑问，在招标文件《投标人须知》规定时间内以匿名方式在***公共**交易平台建设工程招投标业务系统进行网上提问。招标人（或招标代理）将对投标人的问题统一做出澄清和解答，并发布在“**省公共**交易平台（***）”。投标人应自行留意招标人（或招标代理）发布的招标文件澄清、修改或补充内容。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。*.* 投标人须自行登录**省公共**交易平台（***）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/******/index）网站首页“服务指南 ”“企业登记办理指引 ”查看“CA 数字证书办理指南 ”，办理 CA 数字证书及电子签章，以便后期制作电子投标文件。电子投标文件制作疑问请咨询***公共**交易中心技术人员（联系电话：****-*******）。 附件： ***学前教育补短板建设工程-**幼儿园项目勘察设计拒绝投标单位名单（部分） 序号单位拒绝投标期备注起始日期截止日期********************* 说明：*.在拒绝投标期内，拒绝上述单位参与***学前教育补短板建设工程-**幼儿园项目勘察设计的投标。 *.若上述单位及拒绝期限发生变化的，则以最新书面文件为准。 *.上述单位名单未含被人民法院列为失信被执行人企业。 **省工程建设项目招标公告 投资项目代码 ****-******-**-**-****** 投资项目名称 ***学前教育基础设施补短板建设工程 招标项目名称 ***学前教育补短板建设工程-**幼儿园项目勘察设计 标段（包）名称 ***学前教育补短板建设工程-**幼儿园项目勘察设计 公告性质 正常公告 资格审查方式 资格后审 招标项目地点 ***** 资金来源 债券资金、上级补助资金及项目业主单位自筹资金，并根据项目的实施进度合理安排和使用。 资金来源构成 债券资金、上级补助资金及项目业主单位自筹资金，并根据项目的实施进度合理安排和使用。 招标范围及规模 本项目总投资*****.**万元，建安费****.**万元，项目规划总用地*****.**平方米，其中建筑用地面积****.**平方米，公园绿地面积****.**平方米；总建筑面积约*****.*平方米，其中：计容总建筑面积*****.**平方米，建设内容包括教学楼、综合楼、综合活动室、饭堂、多功能楼、门楼及其他配套设施等；不计容建筑面积****.**平方米。配套室外活动区，道路、围墙、给排水、路灯工程，绿化工程，室外配电工程，室外消防工程，安防工程，充电桩等基础设施建设。 招标内容 ***学前教育补短板建设工程-**幼儿园项目勘察设计招标公告 进场编号：******* 投资项目代码 ****-******-**-**-****** 投资项目名称 ***学前教育基础设施补短板建设工程 招标项目名称 ***学前教育补短板建设工程-**幼儿园项目勘察设计 标段（包）名称 \ 公告性质 正常 资格审查方式 资格后审 招标项目实施（交货）地点 ***** 资金来源 债券资金、上级补助资金及项目业主单位自筹资金，并根据项目的实施进度合理安排和使用。 资金来源构成 债券资金、上级补助资金及项目业主单位自筹资金，并根据项目的实施进度合理安排和使用。 招标范围及规模 本项目总投资*****.**万元，建安费****.**万元，项目规划总用地*****.**平方米，其中建筑用地面积****.**平方米，公园绿地面积****.**平方米；总建筑面积约*****.*平方米，其中：计容总建筑面积*****.**平方米，建设内容包括教学楼、综合楼、综合活动室、饭堂、多功能楼、门楼及其他配套设施等；不计容建筑面积****.**平方米。配套室外活动区，道路、围墙、给排水、路灯工程，绿化工程，室外配电工程，室外消防工程，安防工程，充电桩等基础设施建设。 招标内容 本项目范围内的岩土工程勘察（初勘初测、详勘详测，施工过程的补勘等）、方案设计、初步设计、施工图设计、概预算文件编制及后续服务（包括招标配合、施工配合、围墙大门设计等）。 工期（交货期） 勘察设计工期：总工期**日历天。设计工期：**日历天，签订合同之日起**日历天内提交初步设计全套文件，初步设计方案审查批复后**日历天提交施工图设计文件，施工图批复的修改须在**日历天内完成。勘察工期：合同签订之日起**日历天内提交工程地质勘察成果文件。 最高投标限价 本项目的勘察设计费暂定为人民币*******.**元，其中，工程勘察费******.**元，工程设计费*******.**元。最终以财政部门审定的概算建安费作为计费额。 是否接受联合体投标 本次招标（接受）联合体投标。（但联合体成员数量不得超过*家，且只能是*家勘察单位和*家设计单位组成）联合体投标的应满足下列要求：（*）联合体牵头人必须是设计单位，牵头人负责投标文件的签署递交、撤回、修改、澄清、说明、补正，投标保证金的提交，以及合同实施阶段的组织及协调工作。 （*）联合体投标时，必须签订联合体协议书，需明确和承诺联合体牵头人及联合体各成员的权利和义务。联合体牵头人应被授权并代表联合体各成员承担项目在各环节的分工、责权、连带责任。 （*）已组成联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在本项目中参加投标。 投标资格能力要求（包括但不限于资质人员、业绩等要求） 投标人资格要求 *.投标人须具备①工程设计综合甲级资质，或建筑行业设计乙级（含乙级）以上资质，或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级（含乙级）以上资质，或建筑工程设计事务所资质；②工程勘察综合甲级资质，或工程勘察专业类（岩土工程）乙级（含乙级）以上资质证书，或工程勘察专业类[岩土工程（勘察）]乙级（含乙级）以上资质，有效的营业执照。 *.拟委任的项目设计负责人具备一级注册建筑师资格。*.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：投标人被列为严重失信主体名单或拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单或被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制，不接受其投标。*.**省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并显示正常登记。 投标人业绩要求 无 是否采用电子招标投标方式 是 获取招标文件的方式 下载资格预审/招标文件的网络地址 **省公共**交易平台（***）(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/******/index) 获取纸质资格预审/招标文件的方式 *.投标人自行登录**省公共**交易平台（***）(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/******/index)首页“建设工程-招标公告”找到本项目的招标公告后，下载招标文件及相关资料。符合本项目资格要求的投标人根据招标文件要求编制投标文件，可直接参与本项目的投标。 获取招标文件开始时间 ****年 * 月 ** 日 ** 时 ** 分 获取招标文件截止时间 ****年 * 月 * 日 ** 时 ** 分 递交投标文件截止时间 ****年 * 月 * 日 ** 时 ** 分 投标文件递交方式 *.投标人应将电子投标文件须于递交投标文件截止时间前上传并保存到“***公共**交易平台建设工程招投标业务系统 ”。*.投标人应在递交投标文件截止时间前**分钟内，将PPT演示文件电子版递交至***公共**交易中心（地址：***府前路**号，电话：****-*******）。*.投标人缴交件资料费人民币***元。 开标时间 ****年 * 月 * 日 ** 时 ** 分 开标地点 ***公共**交易中心开标室（地址：***府前路**号，电话：****-*******） 发布公告媒介 **省公共**交易平台（***）、**省招标投标监管网 招标人 ***高晟城乡建设投资集团有限公司 联系地址 *****路***号财政局十楼一室 招标人联系人 梁先生 联系电话 *********** 招标代理机构 **建鑫招标代理有限公司 联系地址 ***高凉中路**号大院*栋***房 招标代理联系人 朱先生 联系电话 ****-******* 招标监督机构 ***建设工程招标投标办公室 联系电话 ****-******* 联系地址 ***文明路**号***住房和**乡建设局 其他依法应当载明的内容 *.本项目采用网上投标登记方式，投标人自行登录**省公共**交易平台（***）网站（https ://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/******/index）首页“建设工程-招标公告 ”，下载招标文件及相关资料。符合本项目资格要求的投标人根据招标文件要求编制投标文件，可直接参与本项目的投标。*.“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：投标人被列为失信惩戒对象或严重拖欠农民工工资失信主体或被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制，不接受其投标。*.**省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并显示正常登记。*.投标人若对招标文件有疑问，在招标文件《投标人须知》规定时间内办理数字证书 登陆***公共**交易平台建设工程招投标业务系统进行网上提问，要求招标人对 招标文件予以澄清。招标人（或招标代理）将对投标人的问题统一做出澄清和解答，并发布在**省公共**交易平台（***）网站。投标人应自行留意招标人（或招标代理）发布的招标文件澄清、修改或补充内容。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。*.对于本项目的招标公告和招标文件存在任何违规或不公平内容，投标人可向招标人提出异议。*.投标文件的递交：本项目采用电子开评标方式，所有投标单位使用“CA 数字证书 ”登录***公共**交易平台建设工程招投标业务系统准时在线参与开标会，监督人员、招标人、交易中心工作人员及招标代理**现场开标。开标期间至评标结束，请各投标人保持联系电话畅通，以便联系，如因联系电话无法接通，造成无法核实相关事宜的，责任自负。 *.* 电子投标文件的递交：投标人应在递交投标文件截止时间前，用“CA 数字证书 ”登录***公共**交易平台建设工程招投标业务系统，上传带有电子签章的加密电子投标文件。投标文件须于递交投标文件截止时间前上传并保存到“***公共**交易平台建设工程招投标业务系统 ”。如果投标文件非因交易平台系统异常导致未能在投标截止时间前上传完毕的，该投标文件将视为无效投标文件。*.* 投标文件相关材料的递交：投标人应在递交投标文件截止时间前**分钟内，将PPT演示文件电子版递交至***公共**交易中心开标室，逾期提交或没按要求提交PPT演示文件电子版的，技术投标文件对应的评审项目不得分。*.* 电子投标文件的解密：开标时间到后，由招标代理机构在交易系统发起远程解密指令，投标人须在解密截止时间前自行完成电子投标文件的解密。因投标人原因造成未在规定时间内进行电子投标文件解密或解密失败的，视为投标文件无效。*. 投标注意事项*.* 投标人若对招标文件有疑问，在招标文件《投标人须知》规定时间内以匿名方式在***公共**交易平台建设工程招投标业务系统进行网上提问。招标人（或招标代理）将对投标人的问题统一做出澄清和解答，并发布在“**省公共**交易平台（***）”。投标人应自行留意招标人（或招标代理）发布的招标文件澄清、修改或补充内容。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。*.* 投标人须自行登录**省公共**交易平台（***）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/******/index）网站首页“服务指南 ”“企业登记办理指引 ”查看“CA 数字证书办理指南 ”，办理 CA 数字证书及电子签章，以便后期制作电子投标文件。电子投标文件制作疑问请咨询***公共**交易中心技术人员（联系电话：****-*******）。 附件： ***学前教育补短板建设工程-**幼儿园项目勘察设计拒绝投标单位名单（部分） 序号 单位 拒绝投标期 备注 起始日期 截止日期 * * * * * * * * * ** ** ** ** ** ** 说明：*.在拒绝投标期内，拒绝上述单位参与***学前教育补短板建设工程-**幼儿园项目勘察设计的投标。 *.若上述单位及拒绝期限发生变化的，则以最新书面文件为准。 *.上述单位名单未含被人民法院列为失信被执行人企业。 工期（交货期） ** 最高投标限价（元） \ 是否接受联合体投标 是 投标资格能力要求 投标人资格要求：*.投标人须具备①工程设计综合甲级资质，或建筑行业设计乙级（含乙级）以上资质，或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级（含乙级）以上资质，或建筑工程设计事务所资质；②工程勘察综合甲级资质，或工程勘察专业类（岩土工程）乙级（含乙级）以上资质证书，或工程勘察专业类[岩土工程（勘察）]乙级（含乙级）以上资质，有效的营业执照。 *.拟委任的项目设计负责人具备一级注册建筑师资格。 *.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：投标人被列为严重失信主体名单或拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单或被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制，不接受其投标。 *.**省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并显示正常登记。 投标人业绩要求：无 是否采用电子招标投标方式 是 获取招标文件的方式 下载招标文件的网络地址：**省公共**交易平台（***）(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/******/index) 获取纸质招标文件的方式： 获取招标文件开始时间 ****-**-** **:**:** 获取招标文件截止时间 ****-**-** **:**:**　 递交投标文件截止时间 ****-**-** **:**:** 投标文件递交方式 *.投标人应将电子投标文件须于递交投标文件截止时间前上传并保存到“***公共**交易平台建设工程招投标业务系统 ”。 *.投标人应在递交投标文件截止时间前**分钟内，将PPT演示文件电子版递交至***公共**交易中心（地址：***府前路**号，电话：****-*******）。 *.投标人缴交件资料费人民币***元。 开标方式 一阶段开标 开标时间、地点 开标时间：****-**-** **:**:** 开标地点：***公共**交易中心开标室（地址：***府前路**号，电话：****-*******） 公告发布媒介 **省招标投标监管网 招标人 ***高晟城乡建设投资集团有限公司 办公地址 *****路***号财政局十楼一室 招标人联系人 梁先生 联系电话 *********** 招标代理机构 **建鑫招标代理有限公司 办公地址 **省*********高凉中路**号大院*号***房之一 招标代理联系人 朱先生 联系电话 *********** 招标监督机构 ***建设工程招标投标办公室 联系电话 ****-******* 发布责任人 **建鑫招标代理有限公司 其他依法应当载明的内容 \ 查看 查看 查看