JG2025-2179南沙总会（越秀IPark粤港智谷A4栋6楼601、602单元、7楼701单元）装修项目施工【电子标】

正文内容

南沙总会（**IPark粤港智谷A*栋*楼***、***单元、*楼***单元）装修项目施工【电子标】 投资项目代码 ****-******-**-**-****** 投资项目名称 南沙总会（**IPark粤港智谷A*栋*楼***、***单元、*楼***单元）装修项目 招标项目名称 南沙总会（**IPark粤港智谷A*栋*楼***、***单元、*楼***单元）装修项目施工 标段（包）名称 南沙总会（**IPark粤港智谷A*栋*楼***、***单元、*楼***单元）装修项目施工 公告性质 正常 资格审查方式 资格后审 招标项目实施（交货）地点 ****沙区东涌镇庆慧中路*号 资金来源 国有或集体投资 资金来源构成 国有或集体投资***.**% 招标范围及规模 施工面积为****.**平方米，主要包括对办公室、会议室、仲裁庭室、接待室、档案室进行装修，包括墙面的批荡、上灰、刷漆、铺地板砖、吊顶、墙体加固、布设线路、机电安装等工程内容事项，具体工程内容详见工程量清单和建设方确认的施工图纸所包含的工程内容。发包人根据工程实施情况或政府相关部门对该工程的相关建设要求，可能会对承包人的承包范围进行调整，承包人不得因此提出任何索赔或补偿。 招标内容 施工面积为****.**平方米，主要包括对办公室、会议室、仲裁庭室、接待室、档案室进行装修，包括墙面的批荡、上灰、刷漆、铺地板砖、吊顶、墙体加固、布设线路、机电安装等工程内容事项，具体工程内容详见工程量清单和建设方确认的施工图纸所包含的工程内容。发包人根据工程实施情况或政府相关部门对该工程的相关建设要求，可能会对承包人的承包范围进行调整，承包人不得因此提出任何索赔或补偿。 工期（交货期） 本工程总工期 *** 个日历天(工作日**:**-**:**期间不能进行高噪音、高粉尘、高异味作业）。 最高投标限价（万元） ***.****** 是否接受联合体投标 否 投标资格能力要求 投标人资质要求：【建筑工程施工总承包三级（或以上）】 项目负责人资格要求：建筑工程二级（或以上）注册建造师 投标人业绩要求：资格条件对投标人业绩无要求。 其他要求：其他内容详见**交易集团有限公司(**公共**交易中心)交易平台网站发布的招标公告。 是否采用电子招标投标方式 是 获取资格预审/招标文件的方式 下载资格预审/招标文件的网络地址：**交易集团有限公司网站（https://www.gzggzy.cn/） 获取纸质资格预审/招标文件的方式： 获取资格预审/招标文件开始时间 ****年*月**日 *时*分 获取资格预审/招标文件截止时间 ****年*月*日 *时**分 递交资格预审/投标文件截止时间 ****年*月*日 *时**分 资格预审/投标文件递交方式 投标人通过**交易集团有限公司（**公共**交易中心）交易平台递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前，登录**交易集团有限公司（**公共**交易中心）交易平台网站办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：**交易集团有限公司（**公共**交易中心）网站最新指引。 开标时间 ****年*月*日 *时**分 开标地点 第*开标室（南沙交易部） 发布公告媒介 **交易集团有限公司（**公共**交易中心）网站（https://www.gzggzy.cn/） 招标人 **国际仲裁院（**国际仲裁中心、**仲裁委员会） 联系地址 ******江湾商业中心中区**楼 招标人联系人 陈工 联系电话 ***-******** 招标代理机构 **顺为招标采购有限公司 联系地址 ***环**路***号恒生大厦B座***室 招标代理联系人 陈工 联系电话 ***-********-*** 招标监督机构 ****沙区住房和城乡建设局（企业投资类项目） 联系电话 ***-******** 其他依法应当载明的内容 使用企业库数据源 *住房和城乡建设局企业库 邀请书 邀请书内容 **仲裁委员会-**IPark粤港智谷A*栋*楼***、***单元、*楼***单元项目设计（修改日期：****.**.**新）.rar **-南沙总会.COS **-施工合同-南沙总会（**IPark粤港智谷A*栋*楼***、***单元、*楼***单元）装修项目施工.doc **-南沙总会招标文件.pdf **-南沙总会招标公告.pdf *-投资项目代码.pdf *-**省企业投资项目备案证.pdf *-关于建设规划许可的说明.pdf *-关于产权证明的说明.pdf *-招标人声明.pdf *-资金来源证明.pdf *-设计单位关于图纸和技术资料已满足施工需要的证明.pdf *-项目公开招标的申请函.pdf **-电子签名委托书.pdf **-最高投标限价公布函.pdf **-建设工程招标代理合同.pdf **-南沙总会（**IPark粤港智谷A*栋*楼***、***单元、*楼***单元）装修项目施工招标文件.doc **-南沙总会（**IPark粤港智谷A*栋*楼***、***单元、*楼***单元）装修项目施工公告.docx SL************-**************.GZZB