中国电建西北院咨询公司湖北南漳抽水蓄能电站工程试验检测服务采购招标公告

正文内容

中国电建西北院咨询公司****抽水蓄能电站工程试验检测服务采购招标公告 （招标编号：NZJL-****-FW-**） *.招标条件 中国水利水电建设工程咨询西北有限公司****抽水蓄能电站工程试验检测服务招标已经过公司和上级监管单位立项审批，资金来源已落实，具备招标条件。中国水利水电建设工程咨询西北有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人报名获取招标文件参与本项目投标。 *.项目概况与招标范围 *.* 服务地点 建设地点位于**省******李庙镇 *.* 服务项目概况 **抽水蓄能电站位于**省******李庙镇境内，上水库位于主山寨张家坪，下水库位于**园村下游的洞河上，初选电站装机容量***万千瓦，额定水头***米，工程总投资***.**亿元，总工期*年。电站站址距离***直线距离约***km，距离***直线距离约**km，距离***直线距离**km，地理位置优越。电站建成后主要承担**电网电力系统调峰、填谷、调频、调相、储能和紧急事故备用任务。 本工程为一等大（*）型工程，装机容量****MW，安装*台单机容量***MW。枢纽建筑物主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房及开关站等组成。上、下水库挡水建筑物、泄洪建筑物、输水发电系统建筑物、地下厂房洞室群及地面开关站等永久性主要水工建筑物按*级建筑物设计；通风兼安全洞、排水廊道等次要建筑物按*级建筑物设计，其它临时建筑物按*级建筑物设计。 本工程上、下水库永久性挡水及泄水建筑物防洪标准按装机容量、库容两个原则所定标准的高值确定，即设计洪水标准为***年一遇，校核洪水标准为****年一遇。 上水库位于***西北部李庙镇主山寨张家坪村。库址为四周高、中间低的山间小盆地，库周以溶蚀、构造剥蚀切割中低山间小凹地为基本特征，库盆较开阔，库盆范围内库底高程为***m～***m，底长约****m，库周地形封闭条件较好。 下水库位于胡家坪村附近的洞河上，坝址位于胡家坪村附近，属中低山槽谷地貌。库、坝均基本为纵向V型谷，库盆狭长，库底平坦，溪沟大体顺岩层延伸发育，为常年流水沟，库底高程为***m～***m，整体坡降约*.*％，集雨面积为*.*km*，多年平均径流量为***.**万m*，正常蓄水位***.**m，相应库容为****.**万m*，死水位***.**m，死库容为***.**万m*，水库调节库容***.**万m*。 *.* 服务期限 自合同签订之日开始至****年**月**日结束，预计服务期为**个月，最终以招标人函件为准。 *.* 质量要求 按照《水电水利工程施工监理规范》（DL/T****）、《电力建设工程监理规范》（DL/T****）、《建设工程监理规范》（GB*****）及《电力建设土建工程施工技术检验检测规范》（DL/T****）、《水电水利工程锚杆无损检测规程》（DL/T****）等相关规程规范规定的检测频次和检测项目进行平行检测，主要技术指标符合现行国家或行业技术要求，工作质量应符合规范和双方合同约定要求 *.* 招标范围 本次招标项目为中国水利水电建设工程咨询西北有限公司****抽水蓄能电站工程试验检测服务，服务范围包括（但不限于）： （*）承担招标人按规程规范抽样及送样后的试验检测工作，承担招标人按规程规范应实施的现场各项土建试验检测工作，试验检测频率不低于施工单位检测频率的**%，且不少于*组，并出具试验检测报告。 （*）对机电设备及金属结构焊缝抽样检测；其中对主机设备（蜗壳、座环、球阀、下机架、上机架、转子中心体、定子基座等组装焊缝）进行***%无损检测；对金属结构Ⅰ类焊缝进行**%抽样无损检测，Ⅱ类焊缝进行**%抽样无损检测。 （*）按相关质量检测规范要求完成招标人需抽样检测的锚杆抗拔及无损检测，同时抽检批次根据不同施工部位需满足相关规范或设计技术要求。 *.投标人资格要求 *.*.*企业资质要求 投标人在中华人民**国境内注册、具有独立法人资格和有效营业执照及增值税一般纳税人资格；具有水利部颁发的水利工程质量检测乙级资质，计量认证范围需满足工程建设要求。 *.*.*企业资产（财务要求） 响应人应提供近三年标准无保留意见的财务审计报告（****-****年度）。响应人成立时间不足三年的,应提供成立以来的标准无保留意见的财务审计报告。审计报告应包含：报告正文、四张主表、报表附注。 *.*.* 主要人员要求 投标人委派的项目负责人应具有中级及以上技术职称，取得国家相关部门颁发的试验检测从业资格证书；以项目负责人身份承担过大型水利水电工程（含抽水蓄能电站）的工程质量试验检测工作的业绩。 *.*.* 企业工程业绩要求 响应人自****年*月*日至投标截止之日，至少具有*项（含正在履行的合同项目）试验检测服务业绩。 *.*.* 企业资信要求： （*）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态； （*）投标人在近*年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生； （*）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商； （*）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标； （*）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)； （*）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。） *.*其他要求 *.*.*本次招标不接受联合体投标。 *.* 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。 *.招标文件的获取 *.*凡符合上述资质条件要求的，请于 ****年**月**日至 ****年**月**日，每日上午*:**时至**:**时，下午**:**时至**:**时（**时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至招标公告联系邮箱（***********），在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。 （*）营业执照副本扫描件（加盖公章）； （*）法定代表人授权委托书扫描件（加盖公章）； （*）委托代理人身份证扫描件（加盖公章）； （*）须同步填写招标文件获取信息登记表链接：https://f.kdocs.cn/g/xMrsRLmE/ *.*未按本招标公告*.*条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。 *.投标文件的递交 *.*投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为****年**月**日 **时**分（**时间，下同），地点为**省******城南大道四楼会议室（具体会议室另行通知）。 *.*逾期送达、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。 *.开标时间、地点 *.* 开标时间为****年**月**日**时**分 *.* 开标地点为**省******城南大道四楼会议室（具体会议室另行通知）。 *.发布公告的媒介 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、中国电**光采购网(https://bid.powerchina.cn/)、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn）上发布。 *.中标人数量：*人。 *.联系方式 招 标 人：中国水利水电建设工程咨询西北有限公司 地 址：******城南大道**号 联 系 人：李工 电 话：***-******** 邮 箱：*********** **.监督机构 监督机构：中国水利水电建设工程咨询西北有限公司 监督电话：监督电话：***-******** 中国水利水电建设工程咨询西北有限公司 ****年*月**日