[JG2023-5535]广东炜鸿塑料科技有限公司珠江塑料智造大厦项目施工总承包招标公告补充公告

正文内容

**炜鸿塑料科技有限公司珠江塑料智造大厦项目施工总承包 补充公告 **炜鸿塑料科技有限公司珠江塑料智造大厦项目施工总承包[项目编号：JG****-****]现发布补充公告，与原招标公告、招标文件、答疑文件不一致的以本补充公告为准。 *.本次招标前期发布的各项资料文件中，涉及项目名称的，均统一修改： 原文为：炜鸿科技珠江塑料智造大厦项目施工总承包 现修改为：**炜鸿塑料科技有限公司珠江塑料智造大厦项目施工总承包 *.招标公告 四、项目概况： 原文为：**炜鸿塑料科技有限公司位于*****经济技术开发区高技术产业园丰盈路**号之一，现厂区规划净用地面积：*****.**m*，已建成并运营注塑车间、原料仓库、吹膜车间、碎料车间及一些配套用房(配电房、门卫室、开关房、办公楼)面积：*****.**m*，现厂内剩余有一块建设用地，拟用于建设珠江塑料智造大厦项目，共两栋厂房，框架混凝土结构，建筑总高度约：**m；地上*层，地下*层（***.**m*），总建筑面积约：*****m*。 现修改为：**炜鸿塑料科技有限公司位于*****经济技术开发区高技术产业园丰盈路**号之一，现厂区规划净用地面积：*****.**m*，已建成并运营注塑车间、原料仓库、吹膜车间、碎料车间及一些配套用房(配电房、门卫室、开关房、办公楼)面积：*****.**m*，现厂内剩余有一块建设用地，拟用于建设珠江塑料智造大厦项目，共两栋厂房，框架混凝土结构，其中*号楼地上*层，建筑高度**.**m；建筑面积约****m*；最大跨度为**.*m；*号楼局部地下*层，地上*层，建筑高度**.**m；地下室建筑面积约***m*，地上建筑面积约*****m*；最大跨度为**.**m；合计建筑面积约*****m*。 *.招标公告 五、标段划分及各标段招标内容、规模和最高投标限价：*、招标内容及规模： 本次招标规模为： 原文为：两栋厂房，框架混凝土结构，建筑总高度约：**.**m；地上*层，地下*层（***.**m*），总建筑面积约：*****.**m*。 现修改为：两栋厂房，框架混凝土结构，其中*号楼地上*层，建筑高度**.**m；建筑面积约****m*；最大跨度为**.*m；*号楼局部地下*层，地上*层，建筑高度**.**m；地下室建筑面积约***m*，地上建筑面积约*****m*；最大跨度为**.**m；合计建筑面积约*****m*。 *.招标公告 九、投标人合格条件：*、投标人应具备以下资质：注： 原文为：①资质内容按照建*[****]***号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建*[****]***号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建*[****]***号)、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办*〔****〕**号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办*函〔****〕***号）、《**省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许函〔****〕***号）的要求设置。招标内容含有设计要求，且设计要求仅为深化设计的，在投标人的资质设置要求中，不允许设置设计资质。 ②根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办*〔****〕**号），自 ****年*月*日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废，具体操作流程可查阅《住房和城乡建设部一级建造师电子证照申领和使用手册》。 ③根据**省建设厅《**省住房和城乡建设厅关于明确二级建造师注册执业有关问题的通知》（粤建*函〔****〕***号），二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业。投标人应提供有效的二级建造师执业资格证书。 项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和专职安全员不为同一人。 现修改为：①资质内容按照建*[****]***号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建*[****]***号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建*[****]***号)、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办*〔****〕**号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办*函〔****〕***号）、《**省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许函〔****〕***号）的要求设置。招标内容含有设计要求，且设计要求仅为深化设计的，在投标人的资质设置要求中，不允许设置设计资质。 ②根据**省住建厅《关于明确二级建造师注册执业有关问题的通知》（粤建*函〔****〕***号），二级建造师应在考试取得执业资格的省、自治区、直辖*申请注册，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和专职安全员不为同一人。 *.招标公告附件一《投标人声明》中第三点第（**）条 原文为：在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）。 现修改为：在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算） *.招标文件 第一章 投标须知 一、投标须知前附表第*项 *.* 工期要求 原文为：****年月日计划开工，施工总工期：***天（开工日期：以监理公司和发包人审批签发开工报告时间开始计算）。 现修改为：****年**月**日计划开工，施工总工期：***天（开工日期：以监理公司和发包人审批签发开工报告时间开始计算）。 *.招标文件 第一章 投标须知 一、投标须知前附表 第**项 **.* 开标开始时间和地点 原文为：（技术标和经济标同时开标） 开标开始时间：年 月 日 时 分（与投标截止时间为同一时间），地点：**********。投标人也可选择参加在线开标，具体按照交易平台相关指南进行操作。详见：**********最新指引 。 上述时间及地点是否有改变，请密切留意补充公告和招标答疑纪要的相关信息。 现修改为：（技术标和经济标同时开标） *、开标开始时间：年月日时分（与投标截止时间为同一时间），地点：**********。投标人也可选择参加在线开标，具体按照交易平台相关指南进行操作。详见：**********网站。 *、递交投标文件备用光盘时间：年月日时分至年月日时分；递交地点：*****区江埔街**大道**塱横街**号*栋*层（欣荣宏大厦*层） 。(投标文件截止时间前**分钟至投标文件截止时间） 上述时间及地点是否有改变，请密切留意补充公告和招标答疑纪要的相关信息。 *.招标文件 第一章 投标须知 一、投标须知前附表 第**项 **.* 履约担保 原文为：方式一：中标人提供的履约保证金或履约保函为中标价款的**%。 现修改为：在收到中标通知书后的**日内，承包人按照合同总价提供**%的银行履约保函、担保公司担保或履约保证保险。 *.招标文件 第一章 投标须知 二、投标须知修改表：“条款号：*.* 修改类型：增加” 原文为：现文：*.*根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第***号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。建设单位和中标人均不得委托近二年(从招标公告发布年度起逆推*年的*月*日起至投标截止时间止)因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或*场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。 现修改为：现文：*.*建设单位和中标人均不得委托近二年（从招标公告发布年度起逆推*年的*月*日起至投标截止时间止）因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或*场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。 **.招标文件 第二章 开标、评标及定标办法 附表四 技术标详细审查评分表 企业资信（*分）部分 原文为： 评分项目 评分内容 分值 评审标准 企业资信（*分） 企业业绩 *.*分 投标人自****年*月*日至投标截止时间完成过中标金额为****万元或以上的建筑工程施工总承包业绩**项或以上的，得*.*分；*-**项的，得*.*分；*-*项的，得*.*分；没有的不得分。 注：本项最高得*.*分。 工程奖项 *.*分 投标人完成的建筑工程施工总承包业绩自****年*月*日至投标截止时间，获得过*级或以上工程质量奖项**项或以上的，得*.*分；*-*项的，得*.*分；*-*项的，得*.*分；没有的不得分。 注：本项最高得*.*分。 工程研发能力 *分 投标人自****年*月*日至投标截止时间，获得过省级或以上房建类工法证**项或以上的，得*分；*-*项的，得*.*分；*-*项的，得*.*分。没有的不得分。 注：本项最高得*分。 第三方评价 *分 投标人至投标文件递交截止时间止获得“工程建设行业信用体系建设平台”信用星级认定：**星或以上的，得*分；*星-*星的，得*.*分；*星-*星的，得*.*分；没有的不得分。 注：本项最高得*分。 现修改为： 评分项目 评分内容 分值 评审标准 企业资信（*分） 企业业绩 *.*分 投标人自****年*月*日至投标截止时间完成过中标金额为****万元或以上的建筑工程施工总承包业绩**项或以上的，得*.*分；*-**项的，得*.*分；*-*项的，得*.*分；没有的不得分。 注：本项最高得*.*分。 工程奖项 *.*分 投标人完成的建筑工程施工总承包业绩自****年*月*日至投标截止时间，获得过*级或以上工程质量奖项**项或以上的，得*.*分；*-*项的，得*.*分；*-*项的，得*.*分；没有的不得分。 注：本项最高得*.*分。 工程研发能力 *分 投标人自****年*月*日至投标截止时间，获得过省级或以上房建类工法证**项或以上的，得*分；*-*项的，得*.*分；*-*项的，得*.*分。没有的不得分。 注：本项最高得*分。 **.招标文件 第二章 开标、评标及定标办法 附表四 技术标详细审查评分表 备注“*、第三方评价：投标人需提供中国施工企业管理协会官网关于“工程建设行业信用体系建设平台”信用星级认定的查询页面网页打印件（查询网址：http://ecep.xy.cacem.com.cn/portals/informationService/url=Stars&curIndex=*），不提供的不得分。”删除，涉及序号影响的，均依次递进。 **.招标文件 第五章 技术条件（工程建设标准） *、施工组织设计要点 （八）环境保护及文明施工 原文为： *.* 环境保护 分析因施工可能引起的环境保护方面的问题。 *.* 加强施工管理、严格保护环境 提出环境保护的目标及采取的具体措施。 *.* 文明施工的目标、组织机构和实施方案 *.* 文明施工考核、管理办法 现修改为： *.* 环境保护 分析因施工可能引起的环境保护方面的问题。 *.* 加强施工管理、严格保护环境 提出环境保护的目标及采取的具体措施。 *.* 施工现场建筑垃圾源头减量及建筑垃圾综合利用产品 提出建筑垃圾源头减量及建筑垃圾综合利用产品的具体措施。 *.* 文明施工的目标、组织机构和实施方案 *.* 文明施工考核、管理办法 **.本项目施工合同 第一部分 协议书工程规模： 原文为：**炜鸿塑料科技有限公司位于*****经济技术开发区高技术产业园丰盈路**号之一，现厂区规划净用地面积：*****.**m*，已建成并运营注塑车间、原料仓库、吹膜车间、碎料车间及一些配套用房(配电房、门卫室、开关房、办公楼)面积：*****.**m*，现厂内剩余有一块建设用地，拟用于建设珠江塑料智造大厦项目，共两栋厂房，框架混凝土结构，建筑总高度约：**m；地上*层，地下*层（***.**m*），总建筑面积约：*****m*。 现修改为：**炜鸿塑料科技有限公司位于*****经济技术开发区高技术产业园丰盈路**号之一，现厂区规划净用地面积：*****.**m*，已建成并运营注塑车间、原料仓库、吹膜车间、碎料车间及一些配套用房(配电房、门卫室、开关房、办公楼)面积：*****.**m*，现厂内剩余有一块建设用地，拟用于建设珠江塑料智造大厦项目，共两栋厂房，框架混凝土结构，其中*号楼地上*层，建筑高度**.**m；建筑面积约****m*；最大跨度为**.*m；*号楼局部地下*层，地上*层，建筑高度**.**m；地下室建筑面积约***m*，地上建筑面积约*****m*；最大跨度为**.**m；合计建筑面积约*****m*。 **.本项目施工合同 第一部分 协议书 三、合同工期 原文为：工程合同工期总日历天数：***日历天。 暂定从**** 年**月日开始施工，至**** 年* 月日竣工完成，具体开工日期以现场具备施工条件且在项目依法领取施工许可证后，总监理工程师 签发的开工令或开工报告日期为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。承包人开工前七天内应根据发包人要求和现场实际情况重新编排施工进度计划报监理人和发包人审批，计划不得突破上述施工总工期对应的整体竣工验收最后期限，如投标计划与发包人审批的进度计划矛盾，以发包人审批的进度计划为准。各分项分部验收时间须满足招标人其它专业分包工程的工期需求。 现修改为：工程合同工期总日历天数：***日历天。 暂定从**** 年**月** 日开始施工，至**** 年* 月** 日竣工完成，具体开工日期以现场具备施工条件且在项目依法领取施工许可证后，总监理工程师 签发的开工令或开工报告日期为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。承包人开工前七天内应根据发包人要求和现场实际情况重新编排施工进度计划报监理人和发包人审批，计划不得突破上述施工总工期对应的整体竣工验收最后期限，如投标计划与发包人审批的进度计划矛盾，以发包人审批的进度计划为准。各分项分部验收时间须满足招标人其它专业分包工程的工期需求。 **.本项目施工合同 第三部分 专用条款**.* 缺陷责任期计算 原文为：缺陷责任期： 现修改为：缺陷责任期：*年。 **.本项目施工合同 第三部分 专用条款 预付款担保及其相关内容，均删除。涉及序号影响的，均依次递进。 本补充公告发布后，本项目日程安排请登录**********网站首页查询，点击“建设工程”-项目查询（日程安排、答疑纪要），输入项目编号或项目名称查询具体时间信息。 **炜鸿塑料科技有限公司 ****年**月**日