高丰大道（新州大道-成渝高速段）道路工程检测答疑补遗文件

正文内容

详见答疑和补遗文件 第四章 合同条款及格式 高丰大道（新州大道-成渝高速段）道路工程项目工程质量检测委托合同 委托单位：**科学城高新产业发展有限公司（项目业主） **科学城城*建设集团有限公司（代理业主） 检测单位： 签订时间：年月日 高丰大道（新州大道-成渝高速段）道路工程项目工程质量检测委托合同 委托单位:**科学城高新产业发展有限公司（项目业主） **科学城城*建设集团有限公司（代理业主）（以下简称甲方） 检测单位： （以下简称乙方） ××公司（以下简称甲方）就高丰大道（新州大道-成渝高速段）道路工程项目工程质量检测，通过公开招标方式，确定由xx 公司(以下简称乙方)承担。根据《中华人民**国民法典》及国家有关法律、法规规定，结合本项目具体情况，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同，双方共同遵守。 第一条项目概况 *.*项目概况与建设规模：该项目呈东西走向，西起于新州大道下穿成渝高速后接白*驿隧道为止，全长 *.**km,为城*主干路设计速度 **km/h,标准路幅宽度 **m,车行道按双向六车道+慢行道实施。项目同时完善桥梁、电缆隧道、地通道、隧道、结构排水、管网、照明、交通、绿化等工程。 *.*项目地点：**高新区 特别说明： 本项目招标范围、实施内容均为初步暂定，最终以发包人确认的实施范围和内容为准，按照合同约定的计量计价原则进行支付和结算，承包人对此不持异议且不得提出任何费用索赔。承包人将该因素综合考虑在投标报价中； （*）发包人根据项目进展需求及实际情况，发包人可以对本项目部分实施范围进行调整（增加或减少局部实施范围）或暂缓实施工程项目或取消实施工程项目，承包人对此不持任何异议且不得因此提出任何费用索赔。承包人将该因素综合考虑在投标报价中。 第二条合同工期 *.*检测开始时间：以甲方书面通知为准，乙方根据工程进度需求，在接到甲方或施工方通知之日起*天内需开展相关工程检测工作。 *.*服务周期：完成项目施工阶段及缺陷责任期全过程试验检测服务。 本项目计划施工工期暂定为***日历天，从甲方通知进场之日起算，如实际施工工期与计划施工工期不符的，施工阶段服务期以实际施工工期为准；缺陷责任期**个月。 *.*乙方应在接到甲方或施工方通知之日起**日内完成检测，并向甲方出具合法有效真实的检测报告。 第三条检测内容 根据国家、地方和行业相关规定以及设计施工图要求，完成项目所需的全部工程检测，并按照工程进度需求出具相应的检测报告。包括施工阶段及竣工验收全阶段的见证取样检测、一般质量检测、专项质量检测、特殊质量检测等所有检测内容（不包含工程结构鉴定）。 具体检测内容包括但不限于：*.一般试验检测项目（包括：对工程材料、构件、建筑安装物、半成品、成品进行的一般质量鉴定、检测和试验等项目）；*.专项试验检测项目（包括：路基弯沉值试验、路面弯沉值试验、路面承载力试验、桥梁荷载试验、锚固试验、桩基础检测、锚杆抗拔检验、锚索预应力检测、有效预应力检测、电气、消防工程及管理用房、交通安全设施检测、管道内窥检测、照度检测等）；*.特殊试验检测项目（包括：有效预应力检测等）；*.其他项目（包括：智慧工地配合费等）。具体范围和试验要求以该项目施工图及相关检测规范为准。具体范围和试验要求：检测工作符合强制性质量标准，符合国家、***相关法律法规、技术标准、规范、规程以及设计要求，并达到验收合格标准。 以上检测内容并非完全列举，乙方应当根据施工图及工程施工现场需要完成检测，合理布置检测项。（注：乙方以实现检测效果，确保工程施工安全为目的，根据相关文件要求自行编制检测方案，实施、完善检测点、项设置，合理调整检测方案及检测内容，满足相关规范要求，并按中标费率结算）。 第四条检测标准 乙方的检测结果应符合国家、地方或行业相关检测标准，本项目检测标准依据（应当为国家、地方或行业施行的最新标准，相关标准如有修正，应以最新修正版本为准）包括但不限于： *.*《建设工程质量检测管理办法》（****修正）； *《建设工程质量管理条例》（****修订）； *.*《房屋建筑和*政基础设施工程质量检测管理办法修订草案（征求意见稿）》； *.*《关于加强我*建设工程质量检测委托管理的通知》（渝建【****】 ***号文）； *.* 《关于核定***建设工程检验测试暂行收费标准的通知》（渝价 [****] ** 号文）； *.* 《关于“智慧工地“工程质量检测监管智能化应用有关工作的通知》（渝建质监【****】***号文）； *.*《建筑工程检测试验技术管理规范》（JGJ***-****）； *.*《建筑基坑工程检测技术标准》（GB *****-****）； *.* 《关于印发房屋*政工程见证取样和送检规定操作导则（试行）的通知》（渝建质量 [****] **号文）。注：执行过程中所产生的二维码订单、数字化监管等全部费用包含在检测费中，甲方不再另行支付。 第五条成果文件 *.*乙方按本项目相关国家标准、地方标准、行业规定和甲方要求，形成检测报告。检测报告经检测人员签字、乙方法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后提交给甲方。 *.*乙方应向甲方提供加盖公章的检测报告一式三份。甲方有权要求乙方向甲方建设项目承建单位或甲方出具PDF版本的检测报告。 第六条甲方的权利和义务 *.*甲方向乙方提供本工程与检测有关的图纸。 *.*对检测工作有特殊要求或变更时，应以书面形式通知乙方。 *.* 甲方应按合同要求向乙方支付本合同规定的费用。 *.*有权对乙方的检测工作进行监督、检查。 *.*协调与试验检测工作相关各方的配合事宜 *.*确保本工程检测工作正常开展，任何人不得干预检测工作的独立性、公正性与准确性。 *.* 甲方有权因项目需要解除本合同，乙方可在解除通知书送达乙方后*日内提出异议，否则本合同自解除通知书发出之日起解除。合同解除后，甲方按*.*条款向乙方结算检测费用，除此之外，甲方无需向乙方赔偿任何损失。 *.*合同解除结算条款按以下原则计算： 合同解除后，按照乙方实际提供完成的合格检测报告对应的已完成且分部分项验收合格的建安工程费，即： 合同解除后结算金额=经审定的已完成分部分项验收合格且提供完成检测报告对应的工程建安费×中标全费用费率。 第七条乙方的权利和义务 *.*乙方有权按合同约定收取本合同规定的费用。 *.*乙方需遵守甲方现场的管理规定，安全文明检测；严格按国家现行有关技术规范、标准及甲方的有关规定进行检测，提供真实有效、合格的成果报告，并对检测成果的质量负责。 *.*乙方应遵守国家和地方的法律法规、严格按照建设工程质量检测有关规范、标准和规程的要求，在核定的资质范围内开展检测工作；及时向甲方提供各种检测测试报告，并提供优质检测服务；对检测结果的真实性负责。对发现的重大质量问题（如实际检测结果不符合设计要求），应及时向甲方报告。 *.*乙方应按照甲方的计划要求，配备足够的有资质的技术管理人员，配备满足现场检测要求的实验室或试验设备，按照甲方的进度计划完成各项目的检测工作，以保证各个项目的工程进度。 *.*甲方明确检测标准的情况下,按甲方指定标准进行检测；甲方未明确检测标准的，按工程施工验收规定及相关检测规范性规定的标准执行。如遇有超过乙方检测能力以外的特殊项目，应征得甲方同意后才能对检测项目进行分包。 *.*乙方现场取样时，应要求甲方或甲方委托的监理人员（有见证取样资格人员）填写检测委托书,明确样品的相关信息及检测要求。乙方对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责；对甲方的技术数据进行保密。 *.*在检测完成后，乙方应在*天内通知甲方此次检测的结果并出具检测报告交甲方； *.*乙方按工程进度需求、甲方要求或施工方要求及时完成检测工作,并提交有效合格的检测报告。 *.*乙方未经甲方批准，不得转包、分包本合同的检测工作内容。 *.**检测人员现场工作期间，严格遵守本工程的安全管理制度，严防安全事故发生。乙方应为检测人员购买相应的人身保险，因意外、不可抗力、检测人员自身原因、检测人员违反甲方的安全管理制度等致使乙方在检测工作过程中发生人身伤害或造成经济损失，由乙方自行承担相关费用及责任。 *.**乙方向甲方提交的资料，均需加盖公章。 *.**合同签订前，乙方需向甲方提供以本项目为圆心，半径**公里范围内有检测场所的证明材料。如乙方以本项目为圆心，半径**公里范围内没有检测场所，或者甲方认定乙方所提供的有检测场所的证明材料不属实的，乙方需派专职检测人员驻场，驻场人员不少于*人，并须具有相应的检测设备及人员配置。乙方驻场人员名单如下： 驻场人员*姓名： 身份证号： 联系方式： 驻场人员*姓名： 身份证号： 联系方式 驻场人员*姓名： 身份证号： 联系方式： 驻场人员*姓名： 身份证号： 联系方式 驻场人员*姓名： 身份证号： 联系方式： 驻场人员*姓名： 身份证号： 联系方式 驻场人员*姓名： 身份证号： 联系方式： 驻场人员*姓名： 身份证号： 联系方式 乙方驻场人员每月在施工现场的时间要求：每周不少于*天，每月不少于**天（每天不少于*小时），由监理人负责驻场人员的考勤。经甲方书面批准请假的除外。甲方根据项目实际情况要求驻场人员增加每月在现场时间的，乙方应无条件执行，且合同综合包干费率不予调整，且合同费用不予增加。 乙方应在合同签订后*天内提交乙方与驻场人员签订的劳动合同及为驻场人员缴纳社会保险的证明，乙方未在限期内提交的，驻场人员无权履行职责，乙方应按**万元/人向甲方承担违约责任，且乙方应立即更换符合要求的人员。 第八条履约担保 *.*履约担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为无条件、不可撤销且见索即付； *.*履约担保的金额：合同价的**%；红名单单位按应缴纳金额的**%缴纳，乙方是否属于红名单，以开标环节的信用查询结果为准。 *.*履约担保的提交时间：自中标候选人公示期结束后**个工作日内，中标人按担保金额向招标人提交履约担保； *.*履约担保的期限：自提交履约担保之日起至提交所有检测合格报告之日止。采用银行保函形式担保的，履约担保期限至少开具至xx年xx月xx日。 *.*履约担保的退还时间：采用现金的，提交所有的检测报告合格书且乙方提出书面退还申请后**个工作日内无息退还；采用银行保函的，提交所有的检测报告合格书且乙方提出书面退还申请后**个工作日内无息退还终止。 *.*担保范围：乙方未按照中标通知书、招标文件和投标文件约定与甲方签订合同或未按签订合同的约定履行相关义务，应当向甲方承担的违约责任和赔偿因此造成的一切损失、利息等，以及甲方为实现前述债权而支出的律师费、仲裁费/诉讼费、差旅费、保全担保费、保全费、执行费、鉴定费等实现债权的全部费用。 *.*保函格式；提供的银行保函须注明查询真伪方式，且必须为无条件、不可撤销的见索即付银行保函。乙方开具的银行保函，应可在本项目建设城*该银行分支机构查询。保函中注明的索赔条件应有且仅有甲方提交索赔通知书，索赔条件中不得含有“甲方与乙方共同加盖公章确认乙方存在违约致损事实且需赔偿甲方损失金额的书面文件、确认乙方违约致损事实且需承担金钱赔偿责任的已生效法院判决、乙方案涉本项目原因被强制执行且无可供执行财产而终结执行的裁定、法院出具的受理乙方破产申请的裁定和法院出具的终结乙方破产程序裁定”等任何附加条件，否则视为无效保函。因提供无效保函导致超过招标文件规定提交时间的，视为乙方放弃中标，甲方不退还其投标保证金。乙方未按招标文件及合同规定的时间提交履约担保的，视为乙方放弃中标，甲方不退还其投标保证金。 *.* 履约担保现金部分交款形式及要求：从企业的基本账户（开户行）通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至合同约定的甲方账户。 第九条合同费用及支付方式 *.*合同费用：采用全费用综合费率包干计价，综合包干费率为：%，合同暂定合同含税总价元，其中不含税金额为人民币 元（大写： 元整），税率为xx%，如本合同履行期间，遇国家相关规定或政策文件发生税率调整的，则按调整后的税率确定税金。 在本合同及工程项目实施期间无论何种情况变化（包括但不限于因政策调整、变化等原因造成检测内容的增减、物价变动、工期**及工程结算价款的变化、检测服务期**产生等），甲方均不调整综合包干全费用固定费率。 *.* 付款方式：项目开工后，每季度按每季度工程形象进度产值对应检测费用的**%进行支付，项目竣（完）工验收合格提交全部合法真实有效的试验检测资料后支付至检测费合同暂定金额的**%（如实际完成工程产值对应的检测费小于合同暂定金额，则支付至实际完成工程产值对应检测费的**%）；项目通过高新区相关部门审核或在高新区相关部门备案并办理完本项目检测的结算后支付至结算金额的***%。若工程无需经高新区相关部门审核或备案的，则以甲方相关部门审核工程结算为准，办理本检测项目的结算。 *.*检测费用最终结算金额=经审定的建安工程费×中标全费用综合包干费率。 以结算终审金额作为经审定的建安工程费。 结算初审金额：甲方审核的结算价。 结算终审金额：高新区相关部门审核或在高新区相关部门备案的结算价。若工程无需经高新区相关部门审核或备案的，则以甲方（含甲方母公司）审核工程结算价为准。 如遇政策调整，按最新政策执行。 注：甲方支付任何费用前，乙方应先行向甲方提交有效、足额的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何责任。 第十条违约责任 **.* 甲方未按合同约定按时支付合同费用，每逾期一日向乙方支付合同暂定总价*‱的违约金，违约金上限不超过合同暂定总价的*.*%。 **.*乙方接到甲方安排的检测任务或检测通知后，未按合同约定期限完成检测任务，每逾期一日向甲方支付合同暂定总价*‰的违约金，逾期**日未按时向甲方提交检测成果，乙方应向甲方支付合同暂定总价**%的违约金，且甲方还有权单方面解除合同，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。 若甲方认为乙方违约行为严重影响工程工期的，乙方应承担违约金**万/次。甲方有权解除合同并有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失，且剩余未支付的合同费用，甲方将不再支付。 **.* 乙方应按工程进度需求，接到甲方或施工方检测通知后，按合同约定期限及时响应并开展检测工作，若乙方未按合同约定期限响应并开展检测工作，每逾期一日向甲方支付合同暂定总价 *‰ 的违约金。若迟延履行*日的，乙方应向甲方支付合同暂定总价**%的违约金，并有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。 若甲方认为乙方严重延误工期的，乙方应承担违约金 ** 万/次，甲方有权单方面解除合同，并有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失，且剩余未支付的合同费用，甲方将不再支付。 **.*若施工方或监理人将乙方迟延履行检测工作或拒不开展检测工作投诉至甲方，甲方经查属实的，乙方应按**万/次向甲方承担违约金。 **.*乙方若未按批准的检测方案内容实施或未落实安全保密工作，应向甲方支付合同暂定总价 **%的违约金，并赔偿给甲方造成的损失。 **.* 乙方对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责，若乙方提供的检测成果有误或不符合国家、地方或行业相关检测标准，甲方要求乙方返还甲方已经支付的全部检测费用，赔偿给甲方造成的一切损失，并向甲方支付合同暂定总价 **%的违约金。 **.* 因乙方原因发生安全质量事故的，乙方应立即采取补救措施，并负责赔偿给甲方或第三方造成的全部损失。因乙方原因给甲方或任何第三方造成人身或财产或任何其他损害的，乙方应立即采取补救措施，并负责赔偿给甲方或任何第三方造成的全部损失 **.* 乙方违法转包、违法分包或未经甲方许可擅自分包本项目，要求乙方返还甲方已经支付的全部检测费用并承担本合同暂定总价 **%的违约金，且甲方还有权单方面解除合同。如违约金无法赔偿甲方损失的，甲方还有权要求乙方赔偿相应的损失。 **.* 如乙方以本项目为圆心，半径 ** 公里范围内无检测场所，且未派专职检测人员驻场（须具有相应的检测设备及人员配置），甲方将没收履约保证金，并要求乙方承担本合同暂定总价**%的违约金，且甲方还有权单方面解除合同，已发生的检测费不予支付。 **.*驻场人员未经批准，擅自离开施工现场或每月/周在施工现场的天数少于约定天数的，乙方应按*****元/人·日向甲方支付违约金；驻场人员资质、证件等材料造假的，乙方应按**万元/人·次支付违约金；未经批准擅自更换驻场人员的，乙方应按**万元/人·次支付违约金；非因下列*种原因（①死亡；②非乙方原因导致工期**，而致使驻场人员达到法定退休年龄且确需退休；③按《职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准（试行）》规定鉴定为完全丧失劳动能力和大部分丧失劳动能力；④非乙方原因导致中标后*年无法开展检测工作；⑤非因乙方违法违规，被**或者司法机关限制人身自由；⑥非乙方原因导致确需变更的其它情形）乙方需更换驻场人员的，即使经甲方同意后更换的，乙方应按**万元/人·次支付违约金；驻场人员长期（未在现场时间一个月内累计达到**天，经甲方批准的请假情形除外）未到岗后甲方要求更换驻场人员的及乙方主动要求更换驻场人员的，乙方应按**万元/人·次支付违约金；驻场人员被责令停止执业的，乙方应按**万元/人·次支付违约金。 乙方应保持驻场人员队伍的稳定性，直至本工程检测服务期完成，乙方拟派的驻场人员离职或被辞退的，乙方要求更换的，即使经甲方同意后更换的，乙方应按**万元/人·次支付违约金。本款未约定的情形，乙方要求更换驻场人员的，乙方应按**万元/人·次支付违约金。 乙方必须保证本项目的驻场人员的工作能力、思想素质、身体素质满足本工程要求，如果人员进场后，甲方认为驻场人员工作能力不能胜任其岗位要求的，并提出更换要求时，乙方必须在 * 日内将其更换。若乙方委派的驻场人员的工作能力无法胜任岗位要求的，乙方应按驻场人员**万元/人次向甲方支付违约金。乙方拒不更换甲方要求更换的驻场人员的，应按**万元/人次向甲方支付违约金。且更换的驻场人员须经甲方面试通过，其资质、业绩等不得低于原驻场人员资格。 **.**乙方实际派驻现场的项目负责人、技术负责人和主要检测人员必须和投标函中拟投入本项目管理机构组成表中提供的名单一致，不得随意更换。乙方任何时期更换本项目主要管理人员（含项目负责人、技术负责人及其他主要管理人员），均需征得甲方书面同意。 未经批准擅自更换项目负责人与技术负责人的，乙方应按**万元/人·次支付违约金；非因下列*种原因（①死亡；②非乙方原因导致工期**，而致使项目负责人与技术负责人达到法定退休年龄且确需退休；③按《职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准（试行）》规定鉴定为完全丧失劳动能力和大部分丧失劳动能力；④非乙方原因导致中标后*年无法开展检测工作；⑤非因乙方违法违规，被**或者司法机关限制人身自由；⑥非乙方原因导致确需变更的其它情形）乙方需更换项目负责人与技术负责人的，即使经甲方同意后更换的，乙方应按**万元/人·次支付违约金； 项目负责人与技术负责人不按承诺到岗的，按履约保证金的***%支付违约金。 **.**如乙方以本项目为圆心，半径**公里范围内无检测场所，且未派专职检测人员驻场（须具有相应的检测设备及人员配置），甲方有权单方面解除合同，已发生的检测费不予支付，履约保证金不予退还，且乙方承担合同暂定总价**%的违约金。 **.**本合同中违约金的支付，由甲方在支付合同费用时扣除或在履约保证金中扣除，甲方对此不持异议。 **.**如乙方违约，甲方为维护自身权益而支付的律师费、诉讼费、鉴定费等费用由乙方承担。 第十一条安全保密工作 甲方提供的图纸和技术资料，乙方有义务保密，未经甲方同意不得向任何第三方泄露。若乙方不遵守保密条款，视为违约，违约责任参照适用本合同第十一条。 第十二条争议解决 本合同在执行过程中若发生争议，甲方、乙方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成，甲方、乙方同意向甲方所在地的人民法院提起诉讼。 本合同所载明各方地址，为各方文件、通知及仲裁、诉讼法律文书的送达地址，任何一方若有变更，应在变更后*日书面通知另一方，否则另一方或仲裁机构、法院按原地址送达文件、通知及法律文书，在寄出*日视为送达。 本合同双方通知地址如下： 甲方：*******高新大道*号 联系人： 电话： 传真： 乙方： 联系人： 电话： 传真： 第十三条本合同未尽事宜，双方协商解决或签订补充协议。 第十四条本合同一式xx份。甲方执xx贰份、乙方执xx份。 第十五条本合同经双方盖合同专用章或公章后生效。 第十六条合同附件 附件* 廉洁协议 附件*：履约担保保函: 附件*：履约担保保函延期承诺书（如有） （以下为签章页） 甲方： 乙方：xx公司 项目经办人：项目经办人： 联系电话：联系电话： 开户银行：开户银行： 银行账户：银行账户： 附件*： 廉 洁 协 议 甲方： 乙 方：公司 项目名称： 项目地址： 为加强项目实施中的党风廉政建设，保证项目高效优质，保证项目资金的安全和有效使用以及投资效益，双方特订立本《廉洁协议》。 第一条双方的责任 （一）严格遵守党和国家有关法律法规及建设行政主管部门的规定。 （二）严格执行合同，自觉遵守合同。 （三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。 （四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。 （五）任何一方发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。 （六）发现对方严重违反本合同的行为，任何一方有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 第二条甲方应遵守的内容 （一）甲方及其工作人员不得索取、接受或者变相接受乙方的财物。不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。 （二）甲方工作人员不得接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 （三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。 （四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。 （五）除本合同规定外，甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。 第三条乙方应遵守的内容 （一）乙方应承诺投标过程中不存在任何违纪违规行为，并承诺在合同履行过程中，严格遵守本合同约定以及国家法律法规。 （二）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠财物。 （三）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的任何费用。 （四）乙方不得以任何理由邀请甲方及其工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。 （五）乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 （六）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。 （七）乙方如果甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方和工程监理部门不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。 第四条违约责任 （一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。 （二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设行政主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的工程建设*场的处罚。 第五条本《廉政协议》的监督单位为项目双方的纪检监察机构。甲方纪检监督电话：***-******** ，乙方纪检监督电话：。 第六条本协议有效期为甲方和乙方双方签署之日起至该合同工程完工验收后止。 第七条本协议作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力，经双方单位加盖公章或合同专用章后生效。 （以下为签章页） 甲方：xx公司乙方：公司 项目经办人：项目经办人： 联系电话：联系电话： 附件*： 履约担保保函 （甲方名称）： 鉴于（甲方名称）(以下简称“贵方”）与 （乙方名称）（以下简称“乙方”）拟就xx工程（工程名称）检测及有关事项协商一致共同签订《xx合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与贵方签订的合同，向贵方提供见索即付担保。 本保函担保范围：乙方未按照中标通知书、招标文件和投标文件约定与贵方签订合同或未按签订合同的约定履行相关义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的一切损失、利息等，以及贵方为实现前述债权而支出的律师费、仲裁费/诉讼费、差旅费、保全担保费、保全费、执行费、鉴定费等实现债权的全部费用。 *.本保函担保金额为人民币（大写）元（¥）。 *. 本保函担保有效期：自我方法定代表人（或其委托代理人）在本保函上签名（签字/签章）并加盖公章或业务专用章之日起至提交所有合格的检测报告书之日止。 *. 在本保函担保有效期内，我方在收到贵方以书面形式提出的在担保金额内的支付要求后，在*个工作日内无条件支付。 *. 贵方和乙方按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。 *.与本保函有关的合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 *.贵方书面索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是： 。 *.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第（*） 种方式解决： （*）向仲裁委员会申请仲裁； （*）向工程项目所在地 人民法院起诉。 *. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签名（签字/签章）并加盖公章或业务专用章之日起生效。 担 保 人：（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签名） 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年月日 附件*： 履约担保保函延期承诺书（如有） 致xx公司： 关于 （项目名称，以下简称“本项目”）的履约担保事宜，我司已于**XX年XX月XX日向分别贵司开具了《履约担保保函》（编号：）（以下简称“原保函”），若前述保函到期时，本项目检测服务期未结束（未提交所有合格的检测报告书）的，为进一步确保项目正常推进，我司自愿郑重承诺如下： *.我司承诺，将至迟于原保函到期前*个月（即 年 月 日前）向贵司提交经贵司审核同意的延期保函（包括《履约担保保函》的延期保函，以下简称“延期保函”）），并承诺将延期保函有效期延迟至提交所有合格的检测报告书之日止。 *.延期《履约担保保函》的担保金额按（*-保函到期前*个月贵司已经审核完成的建安工程费/本项目总承包人中标的建安工程费）*我司中标总价***%，若我司开标信用环节被查询为红名单单位的，则延期《履约担保保函》的担保金额按前述金额的**%缴纳，但延期《履约担保保函》的具体担保金额由贵司在在我司开具延期保函时确定，我司对该金额不持任何异议。 *.除前述内容外，延期保函与原保函的其余内容均不变。 *.若我司未按前述约定开具延期保函的（包括未按时提供延期保函，或者开具的延期保函不符合贵司要求等），我司承诺按照以下标准承担对应的违约责任： （*）每逾期一日完成前述保函延期事宜的，我司将按照原保函金额的万分之五/每日向贵司支付滞纳金； （*）逾期超过**日的，除每日万分之五的滞纳金外，我司还将立即按照原保函金额的**%向贵公司支付违约金； 同时我司承诺将在*日内（从逾期第**日起算）以现金方式，按照原保函金额一次性全额补足，继续履行履约担保义务，相关的滞纳金、违约金以及损失赔偿贵司均有权直接从本项目应付合同款项中予以扣除，不足部分由我司全额补足； （*）因我司行为给贵司造成的全部损失（包括但不限于贵司的直接经济损失、停工损失、以及贵司为实现前述债权而支出的律师费、仲裁费/诉讼费、差旅费、保全担保费、保全费、执行费、鉴定费等实现债权的全部费用）均由我司全额赔偿。 （*）上述违约责任并不免除我司基于《XX合同》需要承担的其他违约责任。 *.若发生以下情形之一的，我司承诺延期保函的担保金额按原保函对应的担保金额全额开具： （*）非因贵司及不可抗力原因导致检测服务期未结束（未提交所有合格的检测报告书）的； （*）我司在项目实施期间存在违反法律法规、建设行政管理以及违反《xx合同》的行为； （*）我司被依法列为失信联合惩戒对象的； （*）存在其他贵司认为会对我司完全履行《XX合同》产生重大不利影响的情形。 *.本《承诺函》系我司真实意思表示，一经作出立即生效，非经贵公司书面同意，概不撤回！ 特此承诺！ 公司名称（盖章）： 法定代表人（签名）： 地址： 联系人及联系电话： 图纸.rar