中储粮重庆万州直属库有限公司新建油罐项目施工总承包答疑补遗文件

正文内容

中储粮****直属库有限公司**油罐项目施工总承包 答疑通知（**） 各投标人： 中储粮****直属库有限公司**油罐项目施工总承包（招标项目标段编号：***********************）答疑通知如下： 一、答疑内容 问题（一）：本项目对纸质投标保函要求：开立人“应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合工程保函业务条件”。请问如果融资担保公司存在“限制高消费、终本案件、股权冻结、股权出质等”情况的一种或多种，是否符合上述要求？通过中国执行信息公开网（全国法院信息综合查询-综合查询）查询，****融资担保有限公司有终本案件，未履行金额：*******.**元，在这种情况下，如果使用****融资担保有限公司出具的投标保函参加投标，是不是会废标？ 答复：纸质投标保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，并满足招标文件要求。投标人对所提交的保函的真实性、合法性、有效性负责。 投标人应严格响应招标文件提出的保函开立要求，若开立人是失信被执行人、限制高消费、经营异常、终本案件、股权冻结、股权出质等六种情况的一种或多种，出具的保函无效。 问题（二）：*、请提供油罐与消防水罐的重量参数，图纸中无相应重量参数。*、请提供工艺设备如泵、储气罐等的重量参数。*、工艺工程中的管道防腐蚀的清单量是否为一遍的量，是否包含管道焊缝补漆？*、BIM场布加渲染出图，A*全图表化排版***页，需要提供航拍图更好。*、“建施”图纸不全只有一份（泡沫消防泵房建施，其余都没有）。*、工艺图纸中的设备清单第一项中：包含有自动取样装置，收发球筒，发油鹤管，登车桥，定量发油系统等设备。但是在招标文件正文中，“投标人按参考材料设备品牌选用的承诺书”中无推荐供应商或生产商品牌名单，是否投标人自行选定？ 答复：（*）油罐结构设计总说明第*.*条，油罐单罐罐容为*****吨；消防水罐结构设计总说明，水罐的有效容积为****立方米。 （*）详见工艺设计总说明第三条第*款的说明。 （*）清单量为管道防腐工程量，组价按照特征描述组价，包含管道焊缝补漆。 （*）仅可提供如附件所示的《航拍图》。 （*）本项目只有消防泵房涉及建筑专业，故只有消防泵房有建筑专业图纸。 （*）上述设备清单无推荐供应商或生产商品牌名单，中标单位在采购前须报建设单位纸质确认，定量发油系统（含油罐自动计量系统）须接入建设单位现有的中控系统平台，实现集中管控。。 问题（三）：*、请提供油罐与消防水罐的重量参数，图纸中无相应重量参数。*、请提供工艺设备如泵、储气罐等的重量参数。*、工艺工程中的管道防腐蚀的清单量是否为一遍的量，是否包含管道焊缝补漆？*、BIM场布加渲染出图，A*全图表化排版***页，需要提供航拍图更好。*、“建施”图纸不全只有一份（泡沫消防泵房建施，其余都没有）。*、工艺图纸中的设备清单第一项中：包含有自动取样装置，收发球筒，发油鹤管，登车桥，定量发油系统等设备。但是在招标文件正文中，“投标人按参考材料设备品牌选用的承诺书”中无推荐供应商或生产商品牌名单，是否投标人自行选定？ 答复：详见问题（二）答复内容。 问题（四）：（*）项目技术负责人：投标人须在投标文件资格审查部分提供拟派技术负责人身份证、职称证及投标人本单位为其缴纳的养老保险证明材料 问题：技术负责人职称证是任意一专业任意职称都可以吗？如果对技术负责人职称等级和职称专业有要求请明确。 答复：招标文件未作等级及专业要求。 问题（五）：一、*.*业绩规模要求：投标人须具有近*年类似项目业绩。类似项目业绩：①指投标人须具有近*年（****年**月**日至投标截止日）已竣工验收合格的中华人民**国境内总罐容*.*万吨（含）以上或总罐容体积*.**万立方米（含）以上立式钢制焊接储罐（含固定顶、浮筒、内浮筒形式）工程。②投标人应提供中标通知书、施工合同关键页、工程竣工验收证明（需有建设单位、监理单位、设计单位、施工单位签字盖章）原件的扫描件，三者不可缺一。如这三者无法明确证明项目规模及结构形式，还应提供体现立式、钢制、焊接等形式的图纸材料。投标人类似项目业绩属于联合体业绩的，还须提供该业绩对应的联合体协议书，且必须体现投标人在联合体业绩中承担罐体施工内容。资料不符合要求的业绩不予认可。 问题*：要求为已竣工验收合格且提供竣工验收证明。油罐项目项目特殊有时候是属于专业分包只有交工验收，但是交工验收资料符合**盖章要求是否是属于竣工验收合格的竣工验收资料。 问题*：还应提供体现立式、钢制、焊接等形式的图纸材料。竣工验收资料只是对施工范围进行表述未对结构和工艺进行表述，图纸材料对相应的表述也不够清楚是否能提供业主证明材料。 答复：（*）类似业绩其他条件均满足时，则满足**（建设单位、监理单位、设计单位、施工单位）签字盖章的专业分包工程交工验收证明资料可以作为竣工验收证明资料。（*）按照招标文件要求执行。 问题（六）：商务部分近*年已竣工的类似工程业绩，有*个有效业绩得*分，有*个有效业绩得*分，有*个有效业绩得*分，最高得*分。类似项目业绩：详见投标人须知前附表*.*.*问题：请问此加分业绩是否包括资格业绩，资格业绩是否可以算入加分业绩中。 答复：包括。 问题（七）：拟派的项目经理以本人身份作为项目经理完成的类似项目业绩，每提供*个有效业绩得*分，最高得*分。类似项目业绩：详见投标人须知前附表*.*.*注：若中标通知书、合同关键页、竣工验收证书复印件中不能体现项目经理的，需有业主对项目经理所负责项目的业绩证明文件，如没有业绩证明文件，视同无相应业绩，则相应项不得分 问题：类似业绩是否只要以项目经理完成过类似业绩都可以，对业绩大小规模，结构形式时间年限是否有要求？是中标通知书、合同、竣工验收证书只要有其中一项能体现项目经理还是必须三项都体现项目经理？部分业绩在中标通知书和合同部分是没有明确项目经理，但是竣工验收证书是明确的是否满足 五、问题：投标函附录工期按相应的合同条款号没有相应要求，分包按相应的合同条款号有几个子目录，工程质量按相应的合同条款号内容不全。是否可以按照一、投标人须知前附表中的工期、分包、工程质量要求填写或者直接填写满足文件要求。 答复：（*）类似项目业绩详见投标人须知前附表*.*.*—*.业绩要求，此要求已包含业绩规模、业绩时间、结构形式的要求。（*）其中一项能体现项目经理即可。（*）投标函附录可以按照投标人须知前附表中的工期、分包、工程质量要求填写或者直接填写满足招标文件要求。 问题（八）：招标文件P**，P**等处明确要求：已标价工程量清单每项清单综合单价报价不得高于每项清单综合单价最高限价。通过广联达打开最高限价文件无法识别每条清单最高限价，请明确广联达是否适用，若不适用请明确具体投标造价软件。 答复：详见****年*月*日《中储粮****直属库有限公司**油罐项目施工总承包补遗通知（**）》上传的最高限价文件。 问题（九）：招标文件P**，P**等处明确要求：已标价工程量清单每项清单综合单价报价不得高于每项清单综合单价最高限价。通过广联达打开最高限价文件无法识别每条清单最高限价，请明确广联达是否适用，若不适用请明确具体投标造价软件。 答复：详见问题（八）的答复内容。 问题（十）：QTF招标清单有两个生成电子标接口地区标准中有“****清单计价规范”“****清单计价规范-**”两种 提问：以上两个标准选用那一个接口来生成电子投标靖单？ 答复：****清单计价规范-**。 问题（十一）：一、*.*业绩规模要求：投标人须具有近*年类似项目业绩。类似项目业绩：①指投标人须具有近*年（****年**月**日至投标截止日）已竣工验收合格的中华人民**国境内总罐容*.*万吨（含）以上或总罐容体积*.**万立方米（含）以上立式钢制焊接储罐（含固定顶、浮筒、内浮筒形式）工程。②投标人应提供中标通知书、施工合同关键页、工程竣工验收证明（需有建设单位、监理单位、设计单位、施工单位签字盖章）原件的扫描件，三者不可缺一。如这三者无法明确证明项目规模及结构形式，还应提供体现立式、钢制、焊接等形式的图纸材料。投标人类似项目业绩属于联合体业绩的，还须提供该业绩对应的联合体协议书，且必须体现投标人在联合体业绩中承担罐体施工内容。资料不符合要求的业绩不予认可。 问题*：要求为已竣工验收合格且提供竣工验收证明。油罐项目项目特殊有时候是属于专业分包只有交工验收，但是交工验收资料符合**盖章要求是否是属于竣工验收合格的竣工验收资料。 问题*：还应提供体现立式、钢制、焊接等形式的图纸材料。竣工验收资料只是对施工范围进行表述未对结构和工艺进行表述，图纸材料对相应的表述也不够清楚 是否能提供业主证明材料。 二、*.其他要求（*）项目技术负责人：投标人须在投标文件资格审查部分提供拟派技术负责人身份证、职称证及投标人本单位为其缴纳的养老保险证明材料 问题：技术负责人职称证是任意一专业任意职称都可以吗？如果对技术负责人职称等级和职称专业有要求请明确。 三、商务部分近*年已竣工的类似工程业绩，有*个有效业绩得*分，有*个有效业绩得*分，有*个有效业绩得*分，最高得*分。类似项目业绩：详见投标人须知前附表*.*.*问题：请问此加分业绩是否包括资格业绩，资格业绩是否可以算入加分业绩中。 四、拟派的项目经理以本人身份作为项目经理完成的类似项目业绩，每提供*个有效业绩得*分，最高得*分。类似项目业绩：详见投标人须知前附表*.*.*注：若中标通知书、合同关键页、竣工验收证书复印件中不能体现项目经理的，需有业主对项目经理所负责项目的业绩证明文件，如没有业绩证明文件，视同无相应业绩，则相应项不得分 问题：类似业绩是否只要以项目经理完成过类似业绩都可以，对业绩大小规模，结构形式时间年限是否有要求？是中标通知书、合同、竣工验收证书只要有其中一项能体现项目经理还是必须三项都体现项目经理？部分业绩在中标通知书和合同部分是没有明确项目经理，但是竣工验收证书是明确的是否满足 问题：投标函附录工期按相应的合同条款号没有相应要求，分包按相应的合同条款号有几个子目录，工程质量按相应的合同条款号内容不全。是否可以按照一、投标人须知前附表中的工期、分包、工程质量要求填写或者直接填写满足文件要求。 答复：（一）（*）详见问题（五）答复内容（*）详见问题（五）答复内容。 （二）详见问题（四）答复内容。 （三）详见问题（六）答复内容。 （四）（*）详见问题（七）答复内容。（*）详见问题（七）答复内容。 问题（十二）：专用条款第*.*.*条，承包人经批准更换项目经理的违约责任：承包人更换项目经理经发包人书面同意，并缴纳合同总价款 *.*%的违约金（不足 ** 万元的按 ** 万元计）。经发包人经批准更换项目经理仍需承担最高约**万违约金于承包人显失公平，建议删除。 答复：按照招标文件要求执行。 问题（十三）：专用条款第*.*.*条，因发包人原因导致工期延误：在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的：仅顺延工期，不追加任何索赔。 依据《民法典》第***条规定“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失”，第***条规定“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。建议修改本条为：“因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，发包人承担由此延误的工期和增加的费用，且应支付承包人合理的利润”. 答复：按照招标文件要求执行。 问题（十四）：请问最高限价文件中的工程量清单未显示最高限价的清单项是否意为该项清单无限价？ 答复：以****年*月*日《中储粮****直属库有限公司**油罐项目施工总承包补遗通知（**）》上传的最高限价文件为准。 问题（十五）：工程量清单PDF中的“单项工程汇总表”的单位工程的总价是否作为限价？ 答复：以****年*月*日《中储粮****直属库有限公司**油罐项目施工总承包补遗通知（**）》上传的最高限价文件为准。 问题（十六）：工程量清单PDF中的“规费、税金计价表”有费率和金额，请问是否费率按照相关规定填报即可，对应金额不作为限价？ 答复：按招标文件要求执行，最高限价文件以****年*月*日《中储粮****直属库有限公司**油罐项目施工总承包补遗通知（**）》上传的最高限价文件为准。 问题（十七）：专用条款**.*.*（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人不承担违约责任，双方约定不会因此而增加或赔偿任何费用。 建议设置合理的发包人逾期支付工程款违约责任，对等双方基本权利。 答复：按照招标文件要求执行。 问题（十八）：专用条款**.*）违约经济处罚 ***** 万元/天； 文字错误，建议修改 答复：修改为：**.*）违约经济处罚 *万元/天； 问题（十九）：专用条款**.*），承包人同意发包人无条件单方面解除本合同，本合同自动终止，结算已完成工程量费用。 约定显示公平，在合同其他条款约定解除权行使的情形下，仍约定无条件单方解除权不合理，建议删除。 答复：按照招标文件要求执行。 问题（二十）：出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：如因发包人原因造成工程量清单错误，按变更原则实际调整，但仅限 ***** 元以上。请问工程量清单错误是否指工程量清单项目特征描述与实际施工图纸不符时，单项分部分项合计金额不小于*****元才按变更处理？ 答复：按照招标文件要求执行。 问题（二十一）：（招标文件**页）第一部分 合同协议书 四、签约合同价与合同价格形式中建议签约合同价进行价税分离，分别列明含税价、不含税价、税金。根据《印花税法》第五条：“应税合同计税依据，为合同所列的金额，不包括列明的增值税税款”。且根据税务局要求，合同列明价税分离金额，方可按照不含税价进行印花税缴纳；否则按照含税价进行印花税缴纳，将加重双方税负。 答复：招标时按招标文件要求执行，签订合同时如符合法律法规规定，另行考虑处理。 问题（二十二）：关于变更的范围的约定：在本次工程范围内，因设计或发包人原因导致在合同执行过程中出现的工程变更（如增减建筑面积、提高或降低建筑标准、改变结构类型等）时，当工程变更致使合同工程量清单分项合价偏差达*****元以上（含*****元），经发包人、监理单位和设计单位确认后，在工程结算时对合同工程量清单分项合价变更价款偏差达到 ***** 元以上（含 ***** 元） 的予以调整， 其它情况下不予调整。 请问由于工程变更导致的工程量增减，致使合同工程量清单分项合价偏差达*****元以上（含*****元），是否包含因变更导致的返工费用？ 答复：按照招标文件要求执行。 问题（二十三）：关于投标文件的格式，请问：电子投标系统中锁定不可修改的格式（如封面、投标函）是否直接填空即可，其他投标文件格式是否均按照投标文件制作软件导出的word格式编写？ 答复：（*）是。（*）其他投标文件格式采用招标文件给定格式。 问题（二十四）：投标函中“工期”和“工程质量”是否使用电子投标系统中显示的工期“符合招标文件的要求”、工程质量“招标文件的要求”即可，可不进行修改？ 答复：可以。 问题（二十五）：投标文件格式中投标函中投标保证金金额填写部分，红名单企业是否按实际缴纳的金额，即**万元填写？ 答复：按实填写。 问题（二十六）：投标文件格式中投标函中投标保证金金额填写部分，红名单企业是否按实际缴纳的金额，即**万元填写？ 答复：按实填写。 问题（二十七）：投标函中投标保证金是否按填写金额数字后自动生成的人民币大写，不用修改？ 答复：投标人自行熟悉投标软件及交易平台操作。 问题（二十八）：投标函附录的约定内容是否可以填写“达到招标文件的要求”即可？ 答复：可以。 问题（二十九）：现国家推行社保属地化，各单位都在积极响应，以分公司名义在分公司属地购买社保，且也在其分公司所在地就业，更能保护业主利益，更能保证完全到岗履职。若投标人分公司为无独立法人的企业分支机构，请问是否可以使用投标单位分公司名义缴纳的养老保险证明？ 答复：可以。 问题（三十）：招标文件“资格审查部分承诺”是否包含招标文件中要求的所有承诺，投标人是否无需提供除此之外的其他承诺？ 答复：投标人自行审阅、理解招标文件，自行决定是否提交其他承诺。 问题（三十一）：资格审查部分（四）其他资料中，提供了纸质投标保函示范文本，如投标人不以纸质投标保函的形式交纳投标保证金，可否在投标文件中删除“（*）纸质投标保函（如有）”所有内容？ 答复：可以。 问题（三十二）：投标人须知前附表*.*.*财务要求“投标人须在投标文件资格审查部分提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。”请问，是否仅需提供审计报告及财务报表中现金流量表、资产负债表、利润表即可？是否可以不用提供财务报表附注？ 答复：需要提供。 问题（三十三）：请问在投标文件中，提供合并版或非合并版的财务审计报告及财务报表是否均可？ 答复：提供招标文件要求的完整信息，投标人自行核对所提供的资料是否满足招标文件要求。 问题（三十四）：根据《建质[****]***号》中规定，企业主要负责人包括法定代表人、总经理（总裁）、分管安全生产的副总经理（副总裁）、分管生产经营的副总经理（副总裁）、技术负责人、安全总监等。请招标人明确：投标文件资格审查部分需提供企业主要负责人的安全生产考核合格证书，是否可以理解为提供企业的法定代表人、董事长、总经理、分管生产或安全的副总经理中任意一个安全生产考核合格证书即可？ 答复：投标人自行理解。 问题（三十五）：投标人须知前附表*.*.*人员养老保险证明要求体现"本单位参保时间（或起始参保时间）"，是否为缴费月份或缴费起止时间只要包含****年*月至****年*月即可？ 答复：包含即可。 问题（三十六）：招标文件要求提供营业执照、资质证书的扫描件，请问是否提供正本或副本的扫描件均可？ 答复：均可。 问题（三十七）：目前新版营业执照无“经营期限”，投标文件格式“法定代表人身份证明”中经营期限是否可填写“/”或“长期”？ 答复：可以。 问题（三十八）：可调差材料能否增加钢管及电线； 答复：按照招标文件要求执行。 问题（三十九）：请问投标人须知前附表*.*.*中要求提供的其它资料是否直接放在四、资格审查部分（四）的（八）其他资料的中？其格式是否自拟？ 答复：（*）招标文件未指明编排目录或顺序的，投标人可以放置于“（八）其他资料”。（*） 招标文件无格式要求的，投标人自拟。 问题（四十）：如采用联合体形式参与投标，投标函中要求填写投标人、法定代表人或其委托代理人、地址、网址、单位电话（座机）、委托代理人电话（手机）、传真、邮政编码等信息，是否只填写联合体牵头人单位信息即可？ 答复：本处可以只填写联合体牵头人单位信息。 问题（四十一）：联合体协议书以外的其他投标文件格式、封面、光盘贴、封套等，须填写“投标人”或“投标人名称”处，是否仅填写联合体牵头人单位名称即可？ 答复：填写联合体牵头人单位名称或联合体名称均可。 问题（四十二）：在资格审查部分（四）其他资料中，联合体成员各方是否需要分别提供“投标人基本情况表”？除联合体协议书和投标人基本情况表以外的其他投标文件格式、封面、光盘贴、封套等，须填写“投标人”或“投标人名称”处，是否仅填写联合体牵头人单位名称即可？ 答复：（*）分别提供“投标人基本情况表”。（*）填写联合体牵头人单位名称或联合体名称均可。 问题（四十三）：若组成联合体参与竞标，联合体成员单位是否都需要提供法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书？ 答复：投标人自行阅读理解招标文件，招标文件如有要求时应提供（**：《联合体协议书》中备注：“*.本协议书由委托代理人签名或盖章的，应附法定代表人签名或盖章的授权委托书”），投标人根据自身情况自行决定如何编制投标文件。 二、修改内容 *、第四章 合同条款及格式 第三部分 专用合同条款 原内容： **.*）违约经济处罚 ***** 万元/天； 修改为： **.*）违约经济处罚 *万元/天； *、本项目投标文件递交的截止时间（投标截止时间、开标时间、递交投标保证金截止时间）变更为：**** 年** 月**日 * 时 ** 分。 三、其他内容与本答疑、修改内容矛盾或冲突的，以本答疑、修改内容为准。 四、本答疑通知作为本项目招标文件组成部分，对各投标人具有约束作用。 招标人：中储粮****直属库有限公司 招标代理机构：************ 监督部门：**经济技术开发区创新发展局 ****年**月**日 [***********************].CQCF 工程量清单.pdf 航拍图.zip