广东省二沙体育训练中心修缮工程定点竞价采购公告-DDJJ-2024-1243674

正文内容

信息地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/****/*a*e********c**b*********bff***a.htmlnoticeType=*****D **省二沙体育训练中心修缮工程定点竞价采购公告 **政府采购智慧云平台电子卖场 定点竞价采购公告 **省二沙体育训练中心采用定点竞价方式实施本次采购，现邀请合格的供应商参与竞价。 一、项目基本信息 （一）项目名称：**省二沙体育训练中心修缮工程定点采购 （二）项目编号：DDJJ-****-******* （三）预算金额：*,***,***.** （四）采购需求： 编号 服务描述 需求描述 数量 控制单价（元） 计量单位 * 工程周期：项目服务期限为自开工令签发之日至****年**月**日。具体工作以合同服务期内采购人下达的任务单为准。 工程工期总日历天数：项目服务期限为自开工令签发之日至****年**月**日。具体工作以合同服务期内采购人下达的任务单为准。 安全文明施工费(元)：* 余泥渣土场外运输排放费(元)：* 暂列金额(元)：* 承包范围：根据二沙中心下达的任务单，包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收。不允许转包和违法分包，否则视为成交单位违约，采购人有权单方终止合同。 工程量清单: 查看附件 是否需要项目总负责人：是 是否需要专职安全管理人员：是 *.项目范围：二沙中心（包括**基地，地处******巽寮湾）场馆、营房、水电、消防、设施设备、室外道路绿化给排水、排污等存在安全隐患、出现需要维修的情况，或运动队伍为备战训练对场地设施、生活设施、办公设施等需要修缮的情况而进行的零星维修项目。 *.项目金额：本项目最高限价***万 （如遇由于不可抗力[前述不可抗力指不能预见、不能避免且无法克服的客观情况：如法律、法规、政策的变更，政府行为，自然灾害(如洪水、地震、火灾、海啸、台风等)以及战争、动乱、瘟疫等]原因导致的抢修抢险情况，可不受此金额限制。）。 *.服务期限及考核：项目服务期限为自开工令签发之日至****年**月**日。具体工作以合同服务期内采购人下达的任务单为准。 *.合同的自然终止：①在合同期内结算金额超过合同金额的，合同自然终止； ②合同预算金额虽未用完，但合同期限届满，合同也自然终止； ③按照第*.*.*条、第*.*条的约定，如出现违约情况三次或考核结果不合格三次的，合同提前终止（解除）； ④出现合同和/或本补充协议约定的其他有关合同提前终止（解除）的情形； 以上四个情形，只要出现其中一种情形，合同即予终止（解除）。 *.采购人无法保证实际发生的工程量及工程预算金额，具体结算金额依据合同并按实际发生工程量结算。结算金额需按照采购人的编制要求进行编制，提交结算书经采购人或采购人委托的第三方审核单位审定后，按以下计算方式进行结算： 结算金额=结算审核后金额×（*-下浮率） 套价编制依据：本项目计价套价首先执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB*****-****）、《**省房屋建筑与装饰工程综合定额（****年）》、《**省通用安装工程综合定额（****年）》、《**省*政工程综合定额（****年）》、《**省园林绿化工程综合定额（****年）》进行计量计价，若上述定额没有相应子目的，可以参考《**省房屋建筑和*政修缮工程综合定额》（****）或按*场实际情况计算，以及施工期间***建设行政主管部门发布的材料综合价计算税前造价。税金按国家现行的税制、税率计算）。（如上述定额调整按**省建设工程标准定额站最新整理发布的建设工程造价*场信息为准）。 *.其他要求 ①.在合同期间，如遇**省政府部门出台相应政策影响合同执行，应当按相应的调整政策执行，合同自然终止，成交单位须无条件撤场，采购人不作任何补偿。 ②.安全文明施工费及余泥渣土场外运排放费计算，因具体工程量及施工工艺无法预计，因此安全文明施工费及余泥渣土场外运排放费都暂计为*，且无暂列金额。承包人在报价过程中仍需慎重考虑以上所述费用，并在结算时计入并通过造价审核。 ③.附加无偿服务：负责合同期内，二沙中心（年度维修合同外）的其他单项维修项目预算及设计方案的编制。 具体详见用户需求书 * *,***,*** 项 商务需求 编号 需求内容 * *.工程质量标准和工程材料使用要求：（*）工程验收标准：本工程严格按照国家现行有关施工及验收规范、技术 标准进行施工和验收。（*）工程质量要求：①施工单位应当同时至少具备建筑工程施工总承包三级及以上等级资质证书，并在其资质等级许可的范围内进行施工作业； ②施工单位应当建立质量责任制，确定本项目的项目负责人、技术负责人和施工现场管理负责人、安全管理负责人，建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录； * ③对施工中出现质量问题的或者竣工验收不合格的项目，应当免费负责返修，单项零星工程质量不符合设计要求或质量不合格者，采购人和监理单位有权要求服务商停工并返工，返工费用由服务商承担，且工期不予顺延。 （*）本项目使用的工程材料，必须按发包人提供的材料样板、品牌范围、质量等级采购使用，采购前报样板给发包人选定，所选购的材料须有产品合格证、生产许可证等证明材料且能满足消防要求。 * *.服务要求：（*）工作要求：必须服从发包人的统一管理，密切配合各部门日常工作，除负责维修施工外，还必须按采购人的要求免费编制维修方案及工程预算书，施工方案含维修、修缮的施工图纸等资料，经发包人同意后施工。工程竣工验收后按要求及时提交完整的竣工资料。（*）项目部人员架构要求：施工单位在二沙中心建立维修项目部，必须配备认真负责、业务熟练的施工员（领班）及各专业技术工人： ①施工管理员：现场管理施工员 * 人，负责接单、安排维修、现场管理、计量等具体工作。接到紧急抢修任务必须在 ** 分钟内到达现场 * ②专业技术工人：不少于水电工 * 人（持证）、泥水工 * 人、木工 * 人、杂工*人。对于突发性事件（故障）急需的应急抢修任务（包含但不限于，水管爆裂，强弱电线路短路中断等）。接到通知后** 分钟内到达现场，并迅速正确地判断突发性事件（故障）发生的原因，出具处理意见、报价，经业主和监理单位同意后及时组织人力抢修。（*）项目部人员名单应报二沙中心备案，如有变动及时申报。（*）项目部人员必须严格遵守采购人的一切规章制度，统一佩戴工作证上岗，文明礼貌服务，无故不得带领闲杂人员进入中心。 * 采购人不提供住宿及伙食条件，同时禁止人员留宿和明火煮食。施工时间要求：上午 *：**-**：**，下午 **：**-**：**；特殊情况除外。 *.安全文明施工要求：（*）施工单位必须按照***建设委员会制定的《***建设工程现场文明施工管理办法》执行，必须制定和落实安全生产及文明施工措施，发生一切安全事故均由施工单位负责。（*）施工过程要按规范做好工程范围的安全防护措施，设专人在现场负责安全和施工的防火安全，出现因施工原因造成的安全事故，一切责任由施工单位负责。 * （*）施工单位应为工作人员购买必要的保险（如人身、设备意外保险等），并且施工单位需明确：对于工作人员因为工作引起的各种工伤、安全事件事故，采购人免于一切责任。工作人员需购买的一切险种费用、设备和材料等由施工单位自行承担。（*）如维修过程中需要高空作业等危险作业或使用起重机等特种设备，所需设备需有相应有效的使用许可，相关人员需要持有相应的作业证书才可进行施工工作，并需要向相关监管部门相应报备申请材料（如需）。 * *.其它要求：（*）维修项目按采购人要求准时开工和完工，若因成交单位原因不履行合同或不全部履行合同，采购人有权单方终止合同。（*）施工单位应自行清理维修垃圾，保持现场清洁卫生，不及时清理的，由采购人另行委托单位清理，费用由维修单位承担或在工程款中扣除。（*）在维修施工中需要破坏道路、管网等小*政设施、绿地或其它绿化设施的，必须向采购人报请备案，施工完毕应恢复原状。否则，恢复工作由采购人另行安排实施，费用由维修单位承担。 * *.报价方式： 按现行**省相关建筑工程定额和**省、***建设主管部门发布材料综合价等有关文件规定以及本项目的需求和最高限价，综合考虑下浮率自报投标总价。 投标总价=最高限价×（*-下浮率） 或 下浮率=*-（投标总价/最高限价） 下浮率格式用百分比表示，在*.**%–***%范围内取值，超出此范围报价无效，并最多保留小数点后两位。供应商应充分考虑施工期间各类建材的*场风险，以及国家政策性调整带来的风险，报价在合同执行期间不作调整。 * *.工程竣工验收： *.* 工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供竣工验收报告。如工程具备验收资格，发包人收到竣工验收报告后组织有关单位验收。经验收后如质量不合格的，由承包人在限定的期限返修后再进行验收，直至符合要求为止。最后验收合格的日期为竣工日期。 *.* 隐蔽工程和拆除工程必须有验收和签证记录资料，否则该部分不给予工程计量和结算。 ** *.质量保修期： *.*.质量保修期的规定：质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。按中华人民**国国务院令 [****]*** 号《建筑工程质量管理条例》的规定执行。（*）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（*）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为伍年；（*）电气管线、上下水管线、设备安装工程为贰年；（*）室外的上下水和小区道路等*政公用工程为贰年；（*）门窗锁具、小五金等低值易耗品保修期为壹年。 ** *.* 质保期内故障响应时间：保质期内若工程需要返修的，施工单位在接到采购人通知后 ** 小时内及时无条件返修，若施工单位接到通知后 ** 小时没有安排返修的，采购人有权另行委托施工单位进行返修，所发生的费用在质保金中扣除。 *.合同条款中双方责任: 采购人责任: （*）提出需施工的工作任务，提供施工场地，施工场地若有不完善事项，由承包人自行完善，提供施工所需的水、电接驳点。 （*）按合同约定的条件按时支付工程款。 （*）负责工程验收。 ** *.承包人责任:①委派与工程项目相适应资格的注册建造师或符合要求的项目负责人为现场管理代表，按采购人的要求精心组织施工，保质保量、保安全和文明施工， 按工期完成施工任务。②严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按发包人的指令要求进行施工，做好各项质量检查记录，做好施工前、施工过程和施工后的照片记录，参加工程竣工验收，编制工程结算，结算时必须提交工程量计算清单。③.必须保证按时支付劳工工资、材料款项等，否则，由此产生的责任由承包人负责，同时采购人有权因此单方终止合同。 ** ④施工中因承包人原因造成的停工、返工、材料、器材等损失均由承包人承担。⑤对竣工验收后保修期内发现的属成交单位责任的质量问题负责无偿返修。⑥承包人必须采取有效措施保证与本工程有关的财物、人身安全，不能对二沙中心环境造成污染。若因承包人的原因造**全事故，由承包人承担全部责任。 ⑦承包人有责任保证施工现场原有的设备设施不因施工原因造成破坏， 如发生由于承包人原因破坏原有设备设施的，须按原价赔偿。 **.违约责任： 出现以下情形的，其损失由采购人承担，工期顺延：（*）采购人不在约定时间交出施工场地、 ** 水电接驳点； （*）采购人不按合同约定支付工程款；（*）设计变更导致工期延误的；（*）不可抗力造成的延误。*.*.* 承包人在合同履行过程中发生以下情况，违约责任由承包人承担：（*）所有工程质量必须达到合格，承包人在施工中如果工程质量不符合工程建设相关验收规范、规程和规定，发包人要求停工和返工时，承包人必须立即执行，并承担由此而产生的各种费用，否则，视为承包人违约，采购人有权单方终止合同。 （*）以各种借口推诿拖延维修任务的。（*）维修材料以次充好的，经采购人（或委托第三方监理）检查发现，承包。 ** （*）承包人的施工必须遵守**省、***现行规定、采购人建设工程安全文明施工管理办法规定以及维修工程使用部门相关管理规定。 如出现违反安全文明施工、围蔽工作不到位、施工人员衣衫不整等情况的，承包人需立即整改，并处以人民币****元罚款。（*）承包人编制工程量清单时需严谨真实，如经查实出现虚报工程量等情况的，承包人需立即整改，并处以人民币****元的罚款。 如出现上述三次违约情况的，采购人可提前终止合同，成交单位须无条件撤场，采购人不作其他任何补偿。 ** *.* 考核机制 合同期间，采购人将不定期组织对成交单位进行考核，考核内容涉及安全、质量、工期、劳资纠纷等内容，考核结果（合格、不合格）由二沙中心各队伍及使用部门确认，三次考核不合格，采购人可提前终止合同，成交单位须无条件撤场，采购人不作其他任何补偿。*. 承诺要求：（*）项目经理和工程技术负责人在开工前必须到位，并接受采购人的查验。未到位的，按照约定承担违约责任。 ** （*）成交单位因特殊情况需要更换工程经理和现场管理机构主要部门负责人的，应至少提前 * 天以书面形式(附前任和后任人员的详细履历资料)向采购人提出申请，并征得采购人同意。成交单位必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。前任人员更换后，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。 ** （*）工程经理和工程技术负责人的实际工作能力和工作表现达不到要求、或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，采购人有权向成交单位提出撤换。成交单位可以提出整改意见，如采购人不予接受，则成交单位必须在 * 天内无条件撤换。 ★六、其他要求 *.在合同期间，如遇**省政府部门出台相应政策影响合同执行，应当按相应的调整政策执行，合同自然终止，成交单位须无条件撤场，采购人不作任何补偿。 ** *.安全文明施工费及余泥渣土场外运排放费计算，因具体工程量及施工工艺无法预计，因此安全文明施工费及余泥渣土场外运排放费都暂计为*，且无暂列金额。承包人在报价过程中仍需慎重考虑以上所述费用，并在结算时计入并通过造价审核。 *.附加无偿服务：负责合同期内，二沙中心（年度维修合同外）的其他单项维修项目预算及设计方案的编制。 七、报价文件要求 包括但不仅限于一下所列内容： *.投标总价及下浮率 下浮率格式用百分比表示，在*.**%–***%范围内取值，超出此范围报价无效，并最多保留小数点后两位。 ** *.投标公司资料 公司营业执照、相关资质证书、近三年相近项目业绩； *.承诺函 包括但不限于 *.*.人员配置承诺及项目负责人社保记录及资质证书； *.*.需求书第三章至第六章所列的服务要求。 *.其他资料 （五）竞价公告时间：****-**-** **:**:** ~ ****-**-** **:**:** （六）供应商报价时间：****-**-** **:**～**:** （七) 本项目采用的是总价包干的报价方式。 二、需求信息 合同份数：* 争议处理方式：向采购单位所在地的人民法院提交诉讼解决 发票类型：增值税普通发票 三、供应商报价须知 （一）本项目的供应商，采购人选择的有*家，随机抽取的有*家。 （二）供应商应具备《中华人民**国政府采购法》第二十二条规定的条件，并对如下条件的真实性负责：*）具有独立承担民事责任的能力；*）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；*）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；*）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；*）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；*）法律、行政法规规定的其他条件。 （三）供应商应在报价时，可通过系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的，应当通过系统提交。供应商不得在所上传的附件中填写项目报价信息，如系统报价与附件材料不一致，则附件报价无效，以系统报价为准。 （四）供应商应完整、真实、准确的填写采购需求中规定的所有内容。供应商没有对采购需求在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价被认定为无效报价。 （五）如果因为供应商报价时填报的内容不详，或没有提供采购需求中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。 （六）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。 四、定点竞价规则 （一）报价规则 （*）供应商的报价应是总价。 （*）供应商的报价应不高于最高限价。 （*）在报价时间截止前，供应商可以多次报价，最后*次报价为最终报价。 （二）实质性响应审核 报价时间截止后，采购人应当组成评审小组，对参与报价供应商的响应情况进行审核，推荐*家以上实质性响应采购需求的供应商。认定供应商未实质性响应采购需求的，应当说明不能实质性响应采购需求的理由。 （三）成交规则、终止规则 （*）成交规则：报价时间截止后，采购人推荐的实质响应采购需求的供应商有*家以上，系统按照报价由低到高的顺序，默认最低报价供应商为成交供应商；当多家供应商报价一致且均为最低报价时，系统按照报价时间由早到晚的顺序，默认报价时间最早的供应商为成交供应商。 （*）终止规则：在定点竞价公告期间，采购人因故取消采购任务、变更采购需求；或者在报价时间截止后，参与报价或者实质响应采购需求的供应商不足*家的，竞价终止。 五、项目联系方式 联系方式：吴工 ***-******** 采购单位：**省二沙体育训练中心 ****年**月**日 查看项目详情