江山市溪东村（城中村）改造项目—安置房区块二智能化工程招标文件预公告

正文内容

***溪东村（**村）改造项目—安置房区块二智能化工程 招标文件 招 标 人:***铖兴置业有限公司（盖章） 招标人签字： 招标代理机构:大地工程咨询有限公司(盖章) 编制人：复核人： 编制时间：****年 月 日复核时间：****年 月 日 目录 第一卷……………………………………………………………………………………………………* 第一章招标公告卷…………………………………………………………………………………* 招标条件………………………………………………………………………………………* 项目概况与招标范围、内容……………………………………………………………………* 投标资格条件、 要求………………………………………………………………………* *. 招标文件的获取………………………………………………………………………………* *. 投标文件的递交………………………………………………………………………………* *.发布公告的媒介………………………………………………………………………………* 联系方式………………………………………………………………………………………* 第二章投标人须知……………………………………………………………………………………* 投标人须知前附表………………………………………………………………………………* 总则……………………………………………………………………………………** *.*招标项目概况…………………………………………………………………………** *.* 费用承担…………………………………………………………………………** *.* 保密…………………………………………………………………………………** *.* 语言文字…………………………………………………………………………** *.* 计量单位………………………………………………………………………………** *.* 踏勘现场……………………………………………………………………………** *.** 投标预备会…………………………………………………………………………** *.** 分包………………………………………………………………………………** *.** 响应和偏差…………………………………………………………………………** 招标文件…………………………………………………………………………………** *.* 招标文件的组成……………………………………………………………………** *.* 招标文件的澄清……………………………………………………………………** *.* 招标文件的修改……………………………………………………………………** *.* 招标文件的异议……………………………………………………………………** 投标文件……………………………………………………………………………………** *.* 投标文件的组成……………………………………………………………………** *.* 投标报价………………………………………………………………………………** *.* 投标有效期…………………………………………………………………………** *.*备选投标方案…………………………………………………………………………** *.* 投标文件的编制……………………………………………………………………** 投标…………………………………………………………………………………………** *.* 投标文件的密封和标记……………………………………………………………………** *.* 投标文件的递交……………………………………………………………………** *.* 投标文件的修改与撤回………………………………………………………………** 开标…………………………………………………………………………………………** *.*开标时间和地点（A）……………………………………………………………………** *.*开标时间和地点（B）……………………………………………………………………** *.* 开标程序………………………………………………………………………………** *.* 开标异议………………………………………………………………………………** 评标…………………………………………………………………………………………** *.* 评标委员会……………………………………………………………………………** *.* 评标原则………………………………………………………………………… ** *.*评标 ** 合同授予 ………………………………………………………………………………** *.* 中标候选人公示………………………………………………………………………… ** *.*评标结果异议 ………………………………………………………………………………** *.* 中标候选人履约能力审查 ** *.*履约保证金………………………………………………………………………… ** *.*签订合同……………………………………………………… ** *.纪律和监督…………………………………………………………… ** *.*对招标人的纪律要求……………………………………………………………………… ** *.*对投标人的纪律要求……………………………………………………………………… ** *.*对评标委员会成员的纪律要求…………………………………………………………… ** *.*对与评标活动有关的工作人员的纪律要求… ** *.*投诉 ** *.是否采用电子招标投标 ……………………………………………………………………………** **.需要补充的其他内容…………………………………………………………………………… ** 第三章 评标办法 …………………………………………………………………………………** 第四章合同条款及格式…………………………………………………………………………… ** 第二卷 ** 第五章工程量清单 ** 第六章 图纸 ** 第七章 技术标准和要求 ** 第三卷 ** 第八章投标文件格式 ** 第一卷 第一章招标公告 *．招标条件 ***溪东村（**村）改造项目—安置房区块二智能化工程经***发展和改革局同意建设，投资项目统一代码为****-******-**-**-******，建设地址位于*******。项目业主为***铖兴置业有限公司，资金来源为自有资金（非财政性资金）及银行贷款，出资比例为***%。项目已具备招标条件，招标人为***铖兴置业有限公司(委托代理机构为大地工程咨询有限公司），现对该项目的进行公开招标。 项目概况与招标范围、内容 *.* 项目概况 项目建设规模：工程造价为***.******万元，总面积为******.**㎡；框架结构，地下桩基及筏板基础；其中地下一层，局部二层，其中：地下建筑面积*****.**㎡,地上(*层、**层、**层、**层、**层）建筑面积******.**㎡，建筑高度最大高度**.*米，最大柱跨*.*米。 项目建设地址：*******。 标段划分：一个标段。 建设工期：***日历天，根据土建、装修及景观进度并先于验收。 项目质量目标：符合现行工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格。 *.* 招标范围与工作内容 招标范围：施工图纸范围内弱电工程（包含穿线、桥架、弱电室外管网）等。具体描述详招标控制价、工程量清单及施工图纸。 工作内容：详见第四章《合同条款及格式》。 投标资格条件、要求 （一）投标人： *、具有独立法人资格的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质； *、具有企业安全生产许可证； *、投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标； 本次招标不接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：/ ； *、省外企业提供**省住建厅出具的《省外企业进浙承接业务备案证明》或提供**省建筑*场监管公共服务系统发布的备案信息截图并加盖投标人公章”。 （二）拟派项目负责人（项目经理，下同）： *、具有注册在投标人单位的机电工程专业一级建造师执业资格； *、具有“三类人员”B类证书； *、在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。在建合同工程的开始时间为被其他项目推荐为第一中标候选人起（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。 （三）其他： *、拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有“三类人员”C类证书，人数符合中华人民**国住房和城乡建设部建质﹝****﹞**号《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定； *、投标人及其拟派项目负责人在投标截止日（含）前三年内无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网 为准）； *、投标人在投标截止日未被各级人民法院列为未结执行案件的被执行人，未列入**省重点建设工程招投标失信黑名单的； *、投标截止日未被记入不良行为且在公示期的。不良行为是指投标人或其拟派项目负责人（项目经理）在投标截止时间有***及所属*（*、区）的行业行政主管部门或招投标综合监管部门、**省及所属设区*的行业行政主管部门或招投标综合监管部门、国家行业行政主管部门正在公示的不良行为或被上述部门列入失信“黑名单”的（有期限的按期限，无期限的按发文之日起*个月计）。 *．招标文件的获取 *.*本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式获取。 *.*招标文件网上下载时间：自招标文件发布之日起至投标截止时间。 *.*潜在投标人登录***公共**交易网（http://ggzy.qz.gov.cn/）办理投标人信息入库（***级交易平台*场主体信息库，下同）备案事宜。 *.*.*未办理企业信息入库的投标人，根据显示界面提示免费注册，填写、上传相关主体信息，带“*”号的必填，填好后“提交”。 投标企业同时可申领招投标企业CA证书及电子签章。经人工形式审查后公示三天，自动入库。具体操作可参考***企业入库操作手册（投标人）。 *.*.* CA办理： （*）中国联通**CA办理流程：投标人注册登录系统后点击左侧“联通CA在线办理”,根据流程图在线申请办理，联系电话，****-*******,****-*******（流程图网址http://zjqzcert.uni-ca.com.cn:****/）。 （*）天谷CA在线办理流程：在统一登录界面右侧点击平台使用帮助下方的“如何申领介质CA？”，根据《CA数字证书用户自主》手册在线申请办理。联系电话***-***-****。 （*）浙工CA互认办理流程：在统一登录界面右侧点击“如何申领**CA互认”或登录网址:http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn/zhejiangnew/ca_system.html,联系电话:***-***-****。 *.*.*投标工具： 投标工具有以下三家：擎州、品茗、招天下，投标人可自行选择。（注：擎洲软件生成组价请使用:广联达擎洲云计价平台：GCCP*.*） 擎洲公司联系方式：徐工，****-*******，客服电话：**********； 品茗公司联系人员为许涛，***********； 招天下公司联系方式：***-****-***。 *.*潜在投标人可在***公共**交易网（ggzy.qz.gov.cn）免费下载招标文件。确定参加投标的企业可凭本单位CA数字证书登录***公共**电子交易系统，在报名之后按照操作手册在对应模块领取并按规定缴纳投标保证金。 *.*潜在投标人对招标文件有疑问的，应通过***公共**电子交易系统或书面向招标人提出。提交疑问截止日为****年月日**：**。招标人将在***公共**交易网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再书面通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 *. 投标文件的递交 *.*投标文件递交截止时间：****年月日*时**分**秒（**时间）。 *.*投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至***公共**电子交易系统（ggzy.qz.gov.cn）。 *.*不见面开标大厅网址： （http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。 *. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在**省公共**交易服务平台和***公共**交易网上发布。 *. 联系方式 招标人：***铖兴置业有限公司招标代理机构：大地工程咨询有限公司 地 址：***文教西路*号地 址：***凝秀中路**幢边南单元*楼 联系人：徐女士联系人：詹女士 电 话：****- *******电 话：*********** 传 真：/传 真：/ 电子邮件：/电子邮件：*********** 第二章投标人须知 投标人须知前附表 条款号 条款名称 编列内容 *.*.* 招标人 名称：***铖兴置业有限公司 地 址：***文教西路*号 联系人：徐女士 电 话：****-******* *.*.* 招标代理机构 招标代理机构：大地工程咨询有限公司 地址：***凝秀中路**幢边南单元*楼 联系人：詹女士 联系电话：*********** 电子邮箱：*********** *.*.* 招标项目名称 ***溪东村（**村）改造项目—安置房区块二智能化工程 *.*.* 项目建设地点 ******* *.*.* 项目建设规模 总面积为******.**㎡；框架结构，地下桩基及筏板基础；其中地下一层，局部二层，其中：地下建筑面积*****.**㎡,地上(*层、**层、**层、**层、**层）建筑面积******.**㎡，建筑高度最大高度**.*米，最大柱跨*.*米。 *.*.* 建筑安装工程费/工程概算 工程造价*******.**元 *.*.* 资金来源及比例 自有资金（非财政性资金）及银行贷款 *.*.* 资金落实情况 资金已落实 *.*.* 招标范围 施工图纸范围内弱电工程（包含穿线、桥架、弱电室外管网）等。具体描述详招标控制价、工程量清单及施工图纸。 *.*.* 建设工期 ***日历天，根据土建、装修及景观进度并先于验收。 *.*.* 质量标准 质量标准：符合现行工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格，配合总包单位创**文明标化工地。 *.*.* 投标人资质条件、能力、信誉 （*）资质要求：详见招标公告 （*）财务要求：/ （*）业绩要求：/ （*）信誉要求：/ （*）其他要求：详见招标公告。 *.*.* 是否接受联合体投标 不接受。 *.*.* 投标人不得存在的其他情形 / *.*.* 踏勘现场 不组织，投标单位须自行进行踏勘施工现场，所发生的费用由投标人自己承担。投标总报价应基于充分对现场踏勘的基础上进行报价，任何因忽视或误解工程现场情况而导致的索赔等申请都将不获批准。 *.**.* 投标预备会 不召开 *.**.* 投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式 投标人提出问题的截止时间：同招标公告。 上传疑问方式：登录***公共**电子交易系统（http:// ggzy.qz.gov.cn）--“业务办理”--报名--提出质疑。 *.**.* 招标文件的 澄清、补充、修改的时间及下载网址 澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间**日前，以电子文件形式上传至电子招投标交易平台供投标人下载，不足**天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。 澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间*天前，以上款相同的形式发布。 下载地址：***公共**电子交易系统（ggzy.qz.gov.cn） 注：潜在投标人应密切关注***公共**电子交易系统或***公共**交易网，如有补充文件，投标人必须下载最新补充文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。 *.** 招标工程是否允许 分包 不允许。 *.**.* 偏离 详见第三章评标办法 *.* 构成招标文件的其他资料 招标人发布的澄清文件（如有）。 *.*.* 投标人要求澄清招标文件 应于投标截止日**天前向招标人提出澄清要求。 *.*.* 投标截止时间 ****年月日* 时** 分**秒（**时间） *.*.* 投标人确认收到招标文件澄清 潜在投标人应自行关注***公共**电子交易系统(ggzy.qz.gov.cn)公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 *.*.* 构成投标文件的其他资料 / *.*.* 增值税税金的计算方法 / *.*.* 最高投标限价 本工程招标控制价为*******.**元（其中含非竞争性费******元）。 非竞争性费用：******元（暂估价项目：/元、暂列金额：******元、标化工地增加费：*****元）含税金。 最高投标限价为：*******.**元。 本次招标最高投标限价的计算方法：最高限价=招标控制价（不含非竞争性费用）×（*-*%）+非竞争性费用。 *.*.* 投标报价的其他要求 / *.*.* 投标有效期 **天（从投标截止之日起算）。 *.*.* 投标保证金 要求递交投标保证金。 一、本项目交纳投标保证金**万元整。 投标保证金专户信息如下： 账户名称：***公共**交易保证金专户； 开户银行：中国银行**支行； 账号：按系统随机分配账号。 交纳时间：投标截止时间前，以***公共**电子交易系统确认到账为准（因各银行系统到账时间不同，请提前交纳，否则后果自负）。 二、交纳方式 投标人登录***公共**电子交易系统--“业务办理”--“交纳保证金”模块： 交纳方式之一（按项目在线支付）：投标人通过网银（电汇）方式，从经系统备案的银行基本账户汇出，一次性足额交纳。 交纳方式之二（联保资金支付）：联保资金小于项目投标保证金时，按系统提示，从经系统备案的银行基本账户汇出，一次性足额补交差额。 申请联保资金请咨询*招投标协会秘书处，联系电话****-*******。 交纳方式之三（电子保函）：使用电子保函方式交纳的，具体操作流程详见《***保函交纳操作手册》（详见网址：ggzy.qz.gov.cn/qzggzy/**b***ec-****-****-***e-*eb*****cf**/d***bacf-c***-****-*e**-*******af**a/%E*%B*%*F%E*%B*%B*%E*%**%B*%E*%AD%**%E*%BF%*D%E*%**%BD%E*%**%*D%E*%BD%*C%E*%**%*B%E*%**%*C.pdf）。投标人须在投标截止时间前，一次性提供不低于招标要求的投标保证金金额的担保，否则视为未交纳投标保证金。投标保证金交纳时间以电子保函实际获得时间为准。投标人使用电子保函前务必仔细阅读《投保须知》、《保险条款》、《理赔须知》等内容，在使用电子保函过程中所遇一切相关问题及相关纠纷，均由投标人与保函出具机构之间自行解决，监管办及交易中心不承担任何责任。 投标人如有违反法律法规、招标文件和其他相关规定，作不予退还投标保证金处理的，保函出具机构收到《不予退还投标保证金通知单》后**个工作日内将投标保证金担保赔偿款汇入*监管办投标保证金专户。 电子保单（保函）业务联系电话：****-***-*** 软件公司联系人：郑工， 联系电话：*********** 保证金室联系电话：****-******* 三、投标保证金不予退还的情形： *、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。 *、中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。 *、经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。 出现上述不予退还情形的，招标人告知***监管办登记后，保证金不再退还给投标人。 *.*.* 实质性响应招标文件及评审打分资料 详见第三章评标办法。 *.*.* 近年财务状况的年份要求 / *.*.* 近年完成的类似项目情况的时间要求 / *.*.* 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 / *.*.* ***建筑业企业标后履约考评 不使用 *.*.* 是否允许递交备选投标方案 不允许 *.*.* 签字或盖章要求 一、电子投标文件签字或盖章要求：在招标文件格式规定的签字和盖章处，投标人必须加盖法定代表人电子章和单位电子公章。 *.*.* 投标文件 份数 一、投标文件份数： *、加密电子投标文件一份，上传至***公共**电子交易系统，作为投标文件正本。其中符合性审查、资信标，在“资格审查申请文件”中上传，技术标上传在“技术标正文”中，商务标上传在“商务标正文”中。 *、中标公示结束后，中标人应按招标人要求的份数免费提供纸质投标文件副本。 *.*.* 递交投标文件方式和地点 将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件（.加密标书）在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至***公共**电子交易系统(ggzy.qz.gov.cn)。 *.*.* 投标文件是否退还 否 *.*.* 投标文件的拒收情形 一、加密电子投标文件（正本投标文件）未加密的；未在投标截止时间前完成上传的。 *.* 开标时间和地点 一、开标时间：同投标截止时间。 二、开标大厅： （http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login） 三、参加开标会议的要求 开标过程中，投标人参与远程音视频交互的法人代表或授权委托人应始终为同一人，中途不得更换，并能及时响应开标要求。投标人终端操作人员均被视为投标人法人代表或授权委托人，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 *.* 开标程序 一、投标人须准备好加密投标文件的CA数字证书以供开标时远程解密投标文件。 二、开标程序 （一）至投标截止时间， 招标人或公证人员（如有）宣布开始开标，宣布开标项目名称、招标人代表等有关人员姓名，公布在投标截止时间前受理的投标文件的投标人名称。 （二）投标人解密 投标人解密时间：招标人（公证人员）宣布开始解密后**分钟以内。投标人解密方式：投标人自行登录***公共**不见面开标大厅（http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login)——我的项目——选择标段——待招标代理开启解密后进行解密操作。 （三）投标人使用生成投标文件的CA数字证书解密投标文件。 （四）招标解密完成后，开标系统公布投标单位、投标报价、工期及其他内容。 （五）投标人确认 唱标完成后，投标人可通过***公共**不见面开标大厅系统对唱标结果进行确认，未在开标结束前完成在线确认的投标人，***公共**不见面开标大厅系统将视作自动确认。 投标人对开标过程有异议的，应通过***公共**不见面开标大厅系统的“开标异议语音提问”或“开标异议文字提问”按钮进行异议，招标人通过***公共**不见面开标大厅系统在线语音或文字答复，投标人提出异议的时间截止至开标结果公布后*分钟； （六）进入评标流程，评标结束后，招标人宣布中标候选人。 （七）公证处工作人员宣读公证词，招标人宣布开标会议结束。 三、开标特别说明 （一）开标解密使用投标人上传的电子投标文件。 （二）因投标人原因（包括投标人自主选择的CA证书、计价软件、投标工具等），造成其电子投标文件未解密的，或投标文件解密了，但投标文件无法识别、读取的，视为撤销其投标文件。 （三）部分投标人的电子投标文件无法解密（识别、读取）的，其他投标文件的开标可以继续进行，但最终解密（识别、读取）成功的应不少于*家。 （四）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。 *.*.* 评标委员会的组建 评标专家确定方式：依法组建。 评标专家确定方式：依法随机抽取。 *．* 评标方法 综合评估法。 *.* 是否授权评标委员会确定中标人 是，推荐的中标候选人数量：*个，排名第一的为预中标候选人。 *.*.* 履约保证金 履约保证金的形式：现金、银行保函或者保险公司保函。 履约保证金的金额：合同总价的*%。 具体按《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建【****】*号）执行。 *．* 不再招标 的情形 重新招标后投标人仍少于*个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 **.* 否决投标的情形 详见第三章评标办法。 **.* 异议与投诉 一、异议 （一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间*日前以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起*日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。 （三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起*日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （四）对招标文件、评标结果的异议，提出和答复的形式可通过***公共**电子交易系统或书面形式。 二、投诉 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起**日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家发改委等**号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。 三、上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。 **.* 在建合同工程的认定及变更证明 一、对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准 拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”。 其他工程项目，包括在中华人民**国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。 在建合同工程的时间界定：被其他项目推荐为第一中标候选人起（非招标方式承接工程的，为合同签订之日）起，至该合同工程通过竣（交）工验收或合同解除之日止。 以下情形视为“有在建合同工程”： *、合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人； *、合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人； *、项目负责人发生更换的，投标人在投标文件中附有本条第二款证明材料的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”；未附证明材料的，则仍然以更换前的项目负责人视为有“在建合同工程”。 *、被其他项目推荐为第一中标候选人的。 二、在建项目的项目负责人办理更换后，投标时需提供的资料： *、项目业主同意更换的证明； *、提供行业主管部门同意更换的证明或网上变更信息扫描件 **.* 特别说明 / **.* 不见面开标特别说明 因本工程采用不见面交易模式，故招标人特别说明如下： *、不见面开标项目的时间以***公共**不见面开标系统显示的时间为准。 *、递交投标文件时，请使用***公共**交易平台投标文件上传模块中的模拟解密功能，如能正常解密，说明本机满足远程自助解密要求。 *、投标人通过***公共**交易平台系统递交的电子投标文件为评标依据。开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需登录***公共**不见面开标系统参加开标会议，并根据需要通过***公共**不见面开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、提异议等活动。 *、投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前登录***公共**不见面开标系统（http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login)。 *、投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点自行实施远程解密（投标人远程解密方法见操作手册, http://ggzy.qz.gov.cn/zlxz/******/*********/********/**f*****-abf*-*a**-bba*-*ff*ab*cfd*d.html），投标人解密限定在开标截止时间后**分钟内完成。 因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因招标人原因或***公共**不见面开标系统发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，经行政监督部门同意，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 *、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在询标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 *、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配备的硬件设施有：电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等；建议投标人具备的软件设施有：操作系统：windows*、windows*、windows*.*、windows**完整版、浏览器：IE*~IE**、文字处理软件：office****以上完整版。软硬件具体配置要求见操作手册。 为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自行承担后果。 *、评标办法及其系数的抽取时，现场数字高频变换，抽取结果随机，抽取人无法人为设定，但受网络带宽、硬件设备等因素影响，远程投标人通过***公共**不见面开标系统观看时，可能会感觉数字变化较慢或出现卡顿，此属正常现象，若投标人需要调取开标现场视频影像资料的，可以在评标完成后 * 个工作日之内以书面方式提出，逾期的概不受理现场视频调阅申请。 *、 特别提醒：本项目招投标全流程均使用***公共**不见面开标系统操作和发布，操作和发布平台为***公共**交易平台，网址为 http://ggzy.qz.gov.cn/，投标文件制作工具软件请在***公共**交易平台首页“投标文件制作工具”中下载，投标人使用操作遇到问题时，请及时向软件公司咨询，咨询联系方式为： ****-******* 。 **、 出现下列情形导致系统无法正常运行，或者无法保证交易过程的公平、公正和信息安全时，各方招投标活动当事人免责：（一）所涉开标项目电子交易服务系统，因服务器、网络等问题无法正常运行的； （二）系统安全漏洞，计算机病毒，黑客攻击等安全威胁，存在数据泄密、损坏，系统无法运行等严重风险的；（三）电力系统发生故障导致交易系统无法运行的；（四）其他非投标人原因导致开标活动无法正常进行的。 **、出现第**条所列情形，不能及时解决的，应由招标人、监管部门和交易中心及时进行协商。可以采取以下办法处理：（一）项目暂停，系统或网络故障在三个小时内排除并通过可靠测试的，恢复系统运行，继续完成项目开标活动；（二）系统或网络故障在三个小时内未能排除的，已在线解密的，通知投标人代表按照约定时间到开标现场，继续进行开标；未解密的，另行通知不见面开标时间。 **、投标人应妥善保管CA数字证书，确保在有效期内，并保证加密和解密时使用同样的CA，目前不见面开标系统不支持移动CA。出现下列情况的，投标人须重新用数字证书签章加密投标文件，并在投标截止时间之前上传完成到交易系统：（一）数字证书到期后重新续期；（二）数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。 第二节投标人须知 *. 总则 *.*招标项目概况 *.*.*根据《中华人民**国招标投标法》、《中华人民**国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。 *.*.*招标人：见投标人须知前附表。 *.*.* 招标代理机构：见投标人须知前附表。 *.*.* 招标项目名称：见投标人须知前附表。 *.*.* 项目建设地点：见投标人须知前附表。 *.*.* 项目建设规模：见投标人须知前附表。 *.*.*工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。 *.*.*建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。 *.* 招标项目的资金来源和落实情况 *.*.*资金来源及比例：见投标人须知前附表。 *.*.* 资金落实情况：见投标人须知前附表。 *.* 招标范围、建设工期和质量标准 *.*.*招标范围：见投标人须知前附表。 *.*.*建设工期：见投标人须知前附表。 *.*.*质量标准：见投标人须知前附表。 *.* 投标人资格要求 *.*.* 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉： （*）资质要求：见投标人须知前附表； （*）财务要求：见投标人须知前附表； （*）业绩要求：见投标人须知前附表； （*）信誉要求：见投标人须知前附表； （*）其他要求：见投标人须知前附表。 *.*.* 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 *.*.* 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： （*）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任； （*）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； （*）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。 *.*.*投标人不得存在下列情形之一： （*）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （*）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （*）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （*）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （*）为本招标项目的代建人； （*）为本招标项目的招标代理机构； （*）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （*）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （*）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系； （**）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的； （**）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （**）投标人在投标截止时间正被***、***本级有关行政监督部门、**省省级有关行政监督部门及国家有关行政监督部门取消工程建设项目投标资格的（以有关行政监督部门官网查询到的为准）；或投标人因涉嫌违反招标投标相关法律法规规定，被行政监督部门或**司法机关调查处理期间的； （**）财产被接管或冻结的； （**）投标人在投标截止时间有***、***本级住建局或招投标监管部门、**省住建厅、住建部正在公示的不良行为或被上述部门列入失信“黑名单”的（有期限的按期限，无期限的按*个月计）； 不良行为是指在招投标或建设*场领域违法违规被追究刑事责任、被行政处罚或被明确为“不良行为”； （**）投标人在投标截止时间前两年内有行贿犯罪（以行贿罪判决的）记录的【以“中国裁判文书网”上的查询为准】； （**）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （**）被*场监管部门在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （**）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)或各省级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； （**）投标人被法院列为未结执行案件的被执行人或**省重点建设工程招投标失信黑名单的。 *.* 费用承担 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 *.* 保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 *.* 语言文字 招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 *.* 计量单位 所有计量均采用中华人民**国法定计量单位。 *.* 踏勘现场 *.*.* 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。 *.*.*投标人踏勘现场发生的费用自理。 *.*.* 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 *.*.* 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 *.** 投标预备会 *.**.* 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 *.**.* 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。 *.**.* 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。 *.** 分包 本项目禁止分包。 *.** 响应和偏差 *.**.* 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。 *.**.*投标人应根据招标文件的要求以对招标文件作出响应。 *.**.* 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。 *. 招标文件 *.* 招标文件的组成 本招标文件包括： （*）招标公告； （*）投标人须知； （*）评标办法； （*）合同条款及格式； （*）技术标准及要求； （*）投标文件格式； （*）投标人须知前附表规定的其他资料。 根据本章第*.**款、第*.*款和第*.*款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。 *.* 招标文件的澄清 *.*.* 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。 *.*.* 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 *.*.* 项规定的投标截止时间不足*日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应**投标截止时间。 *.*.* 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。 *.*.* 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 *.*.*项规定的时间后的任何澄清要求。 *.* 招标文件的修改 *.*.* 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 *.*.* 项规定的投标截止时间不足**日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应**投标截止时间。 *.*.* 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。 *.* 招标文件的异议 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间**日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起*日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。 *. 投标文件 *.* 投标文件的组成 *.*.* 投标文件应包括下列内容： （*）符合性审查资料 （*）资信标资料 （*）技术标资料 （*）商务标资料 （*）投标人须知前附表规定的其他资料。 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。 *.*.* 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第*.*.*（*）目所指的联合体协议书。 *.*.* 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 *.*.*（*）目所指的投标保证金。 *.* 投标报价 *.*.* 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第八章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。 *.*.* 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。 *.*.* 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额。此修改须符合本章第*.* 款的有关要求。 *.*.* 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。 *.*.* 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。 *.*.*本工程投标报价结合企业管理水平、成本因素，经*场调查后自行组价，中标后不予调整。投标人根据本工程招标文件的要求，本工程特点、自身能力、*场情况、盈利目标、税收情况、风险因素等，自主报价。一旦确认某一投标人中标，在招标内容和范围不变时，中标人不得要求追加任何费用。 *.*.*本工程采用工程量清单报价。投标人报价表中的总价均包括完成该工程项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、规费、社会保险费、税金、安全防护、文明施工措施费、检验试验费、利润、第三方检测费用等政策性文件规定以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 *.*.*投标人应充分了解工地现场的实际情况，任何因忽视或误解情况而导致的索赔或工期**申请将不被批准。中标后施工图中所含的工程量除设计变更外，招标人将不予调整。投标人请予考虑风险包干费用以及因缩短工期相应增加的费用。 *.*.*招标人设定的非竞争性费用（包括暂列金额、暂定价项目、暂定价材料、暂估价、标化工地增加费），投标人在投标报价时，不得调整变动，否则作无效标处理。 *.*.**若中标人对少算、漏算部分拒绝按图纸施工的，将扣除中标人**%的履约保证金，且招标人有权将该部分内容另请施工单位施工，按实际造价从原中标人签约合同价中扣取。 *.*.**投标人认为为完成本招标文件规定的工程内容所需发生的一切费用（包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、合理的利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用），均应计入投标报价，凡未列入的，将被认为均已包含在投标总报价中。 *.*.**本工程部分材料的推荐品牌、规格型号及要求（允许同档次及以上的品牌参加投标）： 序号 系统名称 推荐品牌 主要设备 * 楼宇对讲及门禁系统 海康、大华、宇视、安居宝、冠林、立林 可视对讲园区门口机、可视对讲单元机、可视对讲单元门口主机、可视对讲室内机（带防区输入模块）、管理软件（可视对讲、门禁）、可视对讲服务器、单门磁力锁（含附件）、双门磁力锁（含附件）、（地下室）门禁读卡器、出门按钮、按钮、（二）四门门禁控制器、IC卡发卡器、卡片（钥匙圈形式）、物管中心管理机 * 车辆道闸系统 海康、大华、宇视、捷顺、科拓 车辆出入管理软件、道闸、人行道闸、人脸识别组件、车牌识别一体化摄像机、主控系统、车辆检测器（双路）、线圈、剩余车位显示屏 * 背景音乐系统 SUSA IDASOUND TOA声可达 湖山 前置放大器、草地音箱、数字功放 * 巡更系统 海康、大华、兰德华、蓝卡、宇视 智能应用软件、人铭钮、巡更点、巡更棒、无线通讯座、数据采集器 * 户外LED显示系统 大华、海康、宇视 户外全彩LED屏、发送盒、室外LED显示屏配套系统（控制系统、开关电源、视频处理器、编制控制软件） * 周界报警系统 大华、 海康、州杰、拓天、艾礼安 接警软件（含电子地图）、报警主机、LCD液晶编程键盘、串口模块、**#合金线、电子围栏箱、脉冲电子围栏控制器（双防区）、脉冲电子围栏控制器（单防区）、声光报警器、无声警灯、*防区报警模块、*防区联动模块、避雷器、承力杆、中间杆、铝合金型材万向底座 * 视频监控系统 海康、大华、宇视 室外快球摄像机、红外筒型网络摄像机、防高空抛物摄像机、网络红外半球摄像机、网络红外半球摄像机电梯专用网络摄像机 * UPS电源 山特、华三、艾默生、英威腾、大华 UPS主机、电池、远程设备检测软件 * 交换机 海康、大华、宇视、华为 核心交换机、**口接入交换机、**口接入交换机 ** 光模块 ** **盘位磁盘阵列 大华、海康、宇视 ** 软硬一体化平台管理 ** **”彩色液晶监视器 海康、大华、宇视、利亚德 ** **路高清解码器 ** 机架式服务器 联想、戴尔、惠普 ** 管理电脑 ** 空调 美的、海尔、格力、奥克斯、海信 *P立式空调 ** 普通灯具 雷士、欧普、**照明、三雄极光、芯虹、博旭 ** 硬盘 希捷、西部数据、三星、东芝 企业级SATA硬盘（*T） ** 点型探测器 以燃气公司使用功能需求为准 注：为了保证工程质量，招标人推荐以上品质较好的材料和设备品牌，投标人报价时须充分考虑，履约时不得降低材料及设备的品质。承包人在履行合同时，可选用以上推荐的材料及设备，也可选用相当于推荐的材料设备品牌技术标准同档次及以上的材料及设备，在选用相当于推荐的材料设备品牌技术标准同档次及以上的材料及设备前，须将相关证明材料报发包人、代建人、监理人审核同意。 *.*.**由中标人承担的费用还包括以下内容：（*）负责凿墙槽、开洞及墙槽、**、桥架的封堵等工作，并恢复原样；（*）施工接水接电计量表安装及施工用水用电费用等；以上施工内容涉及的材料、人工等所有费用，投标人在报价中自行考虑，费用一次性包干，不另行计取。 *.*.**发包人保留委托相关部门对本工程进行第三方检测的权利，检测费用由中标人承担。 *.*.**水电费：总包为分包人提供临时水电接入口，分包人的临时水电安装应符合发包人的要求,所需费用已含在总包报价接口费中，不另行计取。水电费由总包与中标人自行结算，可通过装表计量或协商，协商不成的必须装表计量；水、电费单价按政府规定价计取。总包有权对分包人的水电费使用情况、建筑垃圾堆放等进行督促、管理。 *.*.** 智能化室外管网破除临时道路费用包括在合同总价中。 *.* 投标有效期 *.*.* 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为** 天。 *.*.* 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。 *.*.* 出现特殊情况需要**投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人**投标有效期。投标人应予以书面答复，同意**的，应相应**其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝**的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。 *.* 投标保证金 *.*.*投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。 *.*.*投标人不按本章第*.*.*项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。 *.*.*招标人与中标人签订合同后*个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的,还应退还银行同期存款利息。 *.*.*有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： *、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。 *、中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。 *、经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。 出现上述不予退还情形的，招标人告知***监管办登记后，保证金不再退还给投标人。 *.*资格审查资料（适用于未进行资格预审的） 除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第*.* 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。 *.*.*“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件等材料的复印件。 *.*.* “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。 *.*.* “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、委托人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。 *.*.* “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的施工合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。 *.*.* “拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表”应填报满足本章第 *.*.* 项规定的试验检测仪器设备。 *.*.* 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 *.*.* 项至第*.*.*项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。 *.*备选投标方案 *.*.* 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。 *.*.* 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。 *.*.* 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。 *.* 投标文件的编制 *.*.* 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。 *.*.* 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。 *.*.*投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 *. 投标 *.* 投标文件的密封和标记 *.*.* 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。 *.*.*投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。 *.*.* 未按本章第 *.*.* 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。 *.* 投标文件的递交 *.*.* 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。 *.*.* 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。 *.*.* 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 *.*.*投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。 *.*.*逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。 *.* 投标文件的修改与撤回 *.*.* 在本章第 *.*.* 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。 *.*.* 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 *.*.*（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。 *.*.* 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 * 日内退还已收取的投标保证金。 *.*.* 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 * 条、第 * 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。 *. 开标 *.*开标时间和地点 招标人在本章第 *.*.* 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。 *.* 开标程序 主持人按下列程序进行开标： （*）宣布开标纪律； （*）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （*）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （*）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招 标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、建设工期及其他内容，并记录在案； （*）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认； （*）开标结束。 *.* 开标异议 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。 *. 评标 *.* 评标委员会 *.*.* 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 *.*.* 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： （*）投标人或投标人主要负责人的近亲属； （*）项目主管部门或者行政监督部门的人员； （*）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； （*）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的； （*）与投标人有其他利害关系。 *.*.* 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。 *.* 评标原则 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 *.*评标 *.*.* 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 *.*.* 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 *. 合同授予 *.* 中标候选人公示 招标人在收到评标报告之日起 * 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于* 天。 *.*评标结果异议 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起* 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。 *.* 中标候选人履约能力审查 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确 认。 *.*定标 按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。 *.* 中标通知 在本章第 *.* 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 *.*履约保证金 *.*.*在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的*%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。 *.*.* 中标人不能按本章第 *.*.* 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金 不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 *.*签订合同 *.*.* 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 ** 日内，根据招标文件和中标人的投 标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 *.*.* 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 *.*.* 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 *.纪律和监督 *.*对招标人的纪律要求 招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 *.*对投标人的纪律要求 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 *.*对评标委员会成员的纪律要求 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当 客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 *.*对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文 件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活 动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 *.*投诉 *.*.*投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 ** 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 *.*.*投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第*.*款、第*.*款和第*.*款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第*.*.*项规定的期限内。 *. 是否采用电子招标投标 本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。 **. 需要补充的其他内容 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 附件一：开标记录表 开标记录表 开标时间： 年 月 日 时 分 序号 投标人 密封情况 投标保证 金 投标报价 （万元） 项目负责人 建设工期 备注 投标人代 表签名 最高投标限价： 招标人代表： 记录人： 监标人： 年 月 日 附件二：问题澄清通知 问题澄清通知 （编号： ） （投标人名称）： 评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄 清、说明或补正： *. *. ...... 请将上述问题的澄清、说明或补正于 年 月 日 时前递交至 （详细地址）或传真至 （传真号码）或 通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在 年 月 日 时前将原件递交至 （详细地址）。 评标委员会授权的招标人或招标代理机构： （签字或盖章） 年 月 日 附件三：问题的澄清 问题的澄清 （编号： ） 评标委员会： 问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清、说明或补正如下： *. *. ..... 上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。 投标人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日 附件四：中标通知书 中标通知书 （中标人名称）： 你方于 （投标日期）所递交的（项目名称）招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 中标价：元。 建设工期：。 质量要求：。 项目负责人（项目经理）：（姓名）。 请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第*.*款规定向我方提交履约担保。 招标人： （盖单位章） 法定代表人： （签字或盖章） 年 月 日 附件五：中标结果通知书 中标结果通知书 （未中标人名称）： 我方已接受（中标人名称）于 （投标日期）所递交的（项目名称）招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。 感谢你单位对招标项目的参与！ 招标人： （盖单位章） 年 月 日 附件六：确认通知 确认通知 （招标人名称）： 你方于 年 月 日发出的 （项目名称）招标关于招标文 件的澄清/修改的通知，我方已于 年 月 日收到。 特此确认。 投标人： （盖单位章） 法定代表人或委托代理人： （签字） 年 月 日 第三章 评标办法 一、评标原则 评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。 二、评标组织 评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，成员人数参照“投标人须知前附表 *.*.* 评标委员会的组建”。评标委员会组建后报项目交易所在地监管办备案。 评标委员会应推举产生评标委员会负责人（招标人代表不得担任评标委员会负责人），评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。 评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。 评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。 三、评标程序 *、熟悉招标文件和评标办法； *、投标文件的符合性审查； *、投标文件的资信标评审； *、投标文件的技术标评审； *、投标文件的商务标评审； *、必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行询问核实； （*）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。 （*）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的）。 （*）询标应通过专用录音电话通知相关投标人。询标内容及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 （*）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。 （*）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。 *、当否决投标后，剩余投标人少于*个时，评标委员会应对投标是否具有竞争性进行认定。认为明显缺乏竞争的，可以否决全部投标，否则，应继续进行评审； *、对投标文件进行排序，推荐中标候选人； *、完成评标报告。 四、评标细则(本项目综合得分***分) （一）投标文件的符合性审查 *.*评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。 如评标委员会发现投标文件存在招标文件本章本条“（五）否决条款”内容之一或符合性审查内容中有一项不符合的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件符合性审查不通过予以否决，不再进入后续的综合评分程序。 *.*符合性审查内容： （*）授权委托书（如法定代表人参加则不需提供）、法定代表人身份证明书； （*）具有独立法人资格，具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质资质证书、安全生产许可证、营业执照、投标人基本情况表； (*)项目班子人员要求（提供项目班子人员配备表，人员不得重复兼职，投标单位可根据自身情况增加相应人员）： ①项目负责人：具备机电工程专业一级建造师执业资格，提供注册证书、安全考核合格证书（B证）； ②项目技术负责人：提供电子与智能化工程相关专业工程师及以上职称证书； ③施工员、质量员：提供岗位资格证书； ④材料员、资料员：提供岗位资格证书； ⑤安全员：提供“三类人员”C类证书； ⑥社保缴纳书面资料：由社保机构盖章确认的投标人为该项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员在开标会前最近一个月及以上连续缴纳社保的书面材料（书面资料出具时间必须为开标前**日内，由社保机构提供的格式或政务网获取印有社保机构电子签章的社会保险参保书面资料并加盖投标单位公章同样有效）；已退休的相关人员提供退休证明，但年龄超过**岁的不予认可。 (*)**省外企业还须持有**省住建厅出具的《省外企业进浙承接业务备案证明》或提供“**省建筑*场监管公共服务系统发布的备案信息截图并加盖投标人公章”（**省以外企业提供）。 （*）拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的承诺书、不良行为诚信承诺书、远程参与开标会议诚信承诺书。 （二）投标文件的资信标评审（*分） *.评标委员会对通过符合性评审的投标文件进行资信标评审。评标委员会按下列资信部分的评分细则表，采用记名方式统一评分。 *.资信标评分细则： 序号 评分内容 评分细则 评审依据 * 可视对讲、门禁系统、UPS系统、电子巡更系统（*.*分） 根据可视对讲室内机（带防区输入模块）、可视对讲单元门口主机、可视对讲园区门口机、物管中心管理机、单（双）门磁力锁（含附件）、*（*）门门禁控制器、门禁读卡器、UPS主机（**KVA）、电池、数据采集器、无线通讯座的技术参数的偏离程度进行综合评分；（本项最高得*.*分） 根据投标提供的技术偏离表产品性能、配置等进行打分，全部满足得*.*分。标有“★”指标参数负偏离每项扣除*.*分，扣完为止。 注：要求提供证明材料的，若投标单位未提供，则视为负偏离。 所投品牌使用推荐品牌的，得*.*分；使用其他品牌的，得*分。 推荐品牌要求详见第二章第*.*.**条。 * 视频监控系统、电子围栏系统（*.*分） 根据各类摄像机、核心交换机（**千兆电口，**千兆SFP）、**（**）口接入交换机、**盘位磁盘阵列、企业级SATA硬盘（*T）、**”彩色液晶监视器、报警主机、*防区报警模块、*防区联动模块的技术参数的偏离程度进行综合评分；（本项最高得*.*分） 根据投标提供的技术偏离表产品性能、配置等进行打分，全部满足得*.*分。标有“★”指标参数负偏离每项扣除*.*分，扣完为止。 注：要求提供证明材料的，若投标单位未提供，则视为负偏离。 所投品牌使用推荐品牌的，得*.*分；使用其他品牌的，得*分。 推荐品牌要求详见第二章第*.*.**条。 * LED显示系统、背景音乐系统（*.*分） 根据户外全彩LED屏、草地音箱、数字功放的技术参数偏离程度进行综合评分（本项最高得*.*分）。 根据投标提供的技术偏离表产品性能、配置等进行打分，全部满足得*.*分。标有“★”指标参数负偏离每项扣除*.*分，扣完为止。 注：要求提供证明材料的，若投标单位未提供，则视为负偏离。 所投品牌使用推荐品牌的，得*.*分；使用其他品牌的，得*分。 推荐品牌要求详见第二章第*.*.**条。 * 停车管理系统（*.*分） 根据道闸、车辆检测器（双路）、岗亭管理工作站、人行道闸、人脸识别组件、车牌识别一体化摄像机、主控系统的技术参数偏离程度进行综合评分（本项最高得*.*分）。 根据投标提供的技术偏离表产品性能、配置等进行打分，全部满足得*.*分。标有“★”指标参数负偏离每项扣除*.*分，扣完为止。 注：要求提供证明材料的，若投标单位未提供，则视为负偏离。 所投品牌使用推荐品牌的，得*.*分；使用其他品牌的，得*分。 推荐品牌要求详见第二章第*.*.**条。 * 技术力量（*.*分） 项目组成员中（除项目负责人外）： *、具有人社部工信部颁发的专业技术资格网络工程师证书的，每提供一人得*.*分，最高得*.*分； *、具有人社部工信部颁发的专业技术资格系统集成项目管理工程师证书的，每提供一人得*.*分，最高得*.*分； *、本项最高得*.*分。 *、提供项目组成员名单、证书扫描件并加盖投标单位公章和投标单位为其缴纳的近*个月内的社保证明扫描件并加盖投标单位公章，未提供或提供不齐的不得分。 *、人员具有多专业资格按一个专业资格计分，一人一证。 * 企业业绩 （*.*分） 投标人自****年*月*日以来，完成过合同金额在***万元（含）以上的弱电智能化项目的，每个*.*分，最高得*.*分。 *、提供业绩合同（协议）及工程质量竣(交)工验收证明材料扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分； *、业绩时间以合同（协议）签订时间为准。 注：如合同（协议）或工程质量竣(交)工验收证明材料不能体现项目特征、所承担的工作等评分要素的，本项不得分。 * 售后服务承诺及相关措施（*分） 质保期期限：项目质保期为两年，每**一年得*.*分，最高得*.*分。 提供质保承诺书原件扫描件(格式自拟) 根据招标人要求的易耗品备品备件材料名称及数量进行评分；（材料名称包括：红外筒型网络摄像机、网络红外半球摄像机、电梯专用网络摄像机、防高空抛物摄像机、室外快球摄像机、AC/DC转换器、光纤收发器、可视对讲室内机），全部响应的得*.*分；其中一项未响应的扣*.*分，扣完为止。 提供响应承诺书原件扫描件（按招标人提供的格式） （三）投标文件的技术标评审（**分） 技术标评审范围：对通过符合性审查的投标人进行技术标评审。 *、按以下技术评分细则各自评分，以各评委的评分结果中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（计算数值均四舍五入保留*位小数）作为各投标文件技术标得分。 *、技术标采用暗标评审，技术标编制要求如下： （*）采用白色A*纸张，封面采用招标文件统一提供的格式。 （*）所有文本（图表、封面除外）文字、数字用宋体四号字，不得加粗、倾斜，不得设置字符边框、底纹和特殊字符，文本编号顺序采用“一（一）*（*）①”，一律不设页眉、页码、页脚。 （*）内容中不准有投标人及项目组中人员的名称，单位名称以我单位或本单位等代替，人员以项目负责人、技术负责人、技术人员等代替。 （*）以上内容不得加盖任何印章，不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往工程名称、投标人独有的企业标准名称或编号等）。 （*）正文部分控制在**页以内，每页保持在**行，尾页在行间距保持与前页相同的情况下可以少于**行。 （*）制作电子标书时，技术标的内容必须提交在“技术标内容（暗标使用）”中，不得体现在其他内容中。 （*）未按（*）、（*）、（*）、（*）、（*）、（*）条款要求编制的，技术标得*分。 具体技术标评分标准如下： 序号 评分内容 分值范围 * 现状分析 对项目背景现状及要求研究深入、分析到位、定位合理并提出合理意见。评委根据内容分好，较好，一般，差四个等级进行评分，其中等级好的*.**～*.**分，较好的得*.**～*.**分，一般的得*.**～*.**分，差的得*～*.*分。 *-* * 系统集成技术方案 投标人针对本项目提供的视频监控、门禁、可视对讲、停车管理、信息显示、背景音乐等系统的集成方案，要求方案功能全面、设计合理、可操作性强。评委根据内容分好，较好，一般，差四个等级进行评分，其中等级好的得*.**～*.**分，较好的得*.**～*.**分，一般的得*.**～*.**分，差的得*～*.*分。 *-* * 施工组织方案 投标人针对本项目提供的施工总体部署、施工准备计划方案、施工及调试技术方案、确保施工质量方案、工序流程、确保文明施工组织方案、确保安全施工的组织方案及确保按时完工的保障措施等。评委根据内容分好，较好，一般，差四个等级进行评分，其中等级好的*.**～*.**分，较好的得*.**～*.**分，一般的得*.**～*.**分，差的得*～*.*分。 *-* * 售后服务方案和保证措施、技术培训 售后服务方案和保证措施，售后服务响应时间、故障修复时间和履约保证承诺以及售后服务机构的技术力量配备情况。评委根据内容分好，较好，一般，差四个等级进行评分，其中等级好的*.**～*.**分，较好的得*.**～*.**分，一般的得*.**～*.**分，差的得*～*.*分。 *-* （四）投标文件的商务标评审（**分，本评标办法涉及的计算数值均四舍五入保留*位小数。） *.商务标包含的内容： （*）投标函； （*）开标一览表； （*）随机专用工具及备品备件明细表； （*）易损部件明细表； （*）工程量清单投标报价书； *.商务标评审方法(评审中涉及的计算数值均四舍五入保留*位小数)： *.*商务标的评审范围：通过符合性审查的投标单位，按资信标和技术标综合得分由高到低取前*名且投标报价为有效报价的进入商务标评审。第*名出现分值相同情况，则均进入商务标评审。 （*）进入商务标评审的投标人只有*家的，可继续评审；只有*家的，不具备有效竞争条件，评标委员会可以否决全部投标，由招标人重新招标。 （*）商务标评审中有被否决而少于*名时，按上述条件依次递补，直至产生*名满足条件的投标人。如满足条件的投标人少于*家的，评标委员会可以否决全部投标，由招标人重新招标。 （*）全部投标人均未进入商务标评审的，评标委员会可以否决全部投标，由招标人重新招标。 *.*本工程招标控制价为*******.**元，其中含非竞争性费用（含规费及税金）******元。 非竞争性费用（包括暂列金额******元，暂定价项目 / 元，暂定价材料 /元，暂估价项目 /元，标化工地增加费：*****元）。 非竞争性费用按该价进入报价，不得调整变动。 本次招标最高投标限价为*******.**元 本次招标最高投标限价的计算方法：最高限价=招标控制价（不含非竞争性费用）×（*-*%）+非竞争性费用。 投标报价小于等于最高投标限价的为有效报价。 评标基准价：首先确定评标控制价A：由招标人随机抽取评标控制价下浮率m，m值在*%-*%九档(每档间隔*.*个百分点)中随机抽取，则评标控制价A=(*-m)*最高投标限价(四舍五入精确到元)。其次，以最高投标限价的**％为成本控制价，在低于或等于A、高于或等于成本控制价的全部报价中随机抽取一个报价作为评标基准价〔按开标记录表顺序号对应一次性抽取〕。投标人报价低于成本控制价的商务标得零分。如全部投标人报价均高于A时专家组应视本次投标缺乏有效竞争，否决全部投标。 评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。 上述计算差错，仅限于以下两种情况：(*)纯算术性四则运算差错；(*)未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。 *、除商务标得零分的报价外，其他投标报价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即： a.投标报价等于评标基准价时，得满分； b.投标报价每低于评标基准价*个百分点，扣*.*分； c.投标报价每高于评标基准价*个百分点，扣*分。 以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，四舍五入保留小数*位。 举例：评标基准价为*******元，投标人A的报价为*******元，则投标人A的商务得分计算方法为：**-|*******-*******|/*************=**.**分； 投标人B的报价为*******元，则投标人B的商务得分计算方法为：**-|*******-*******|/*************.*=**.**分。 *、商务标评审规定： *.*投标报价的评审与价格调整 (*)投标人的投标报价一经开标宣布，其投标报价一律不作调整。 (*)如数字表示的金额和文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。 (*)当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价，除非评标委员会认为调整后的单价有明显的小数点错误，此时应以评标委员会询标确认的单价为准，并修改合价。 (*)投标人应重视投标报价的计算和复核，由于投标人的疏忽造成差错而导致废标，由投标人自行负责。 (*)按上述修正错误的原则及方法调整投标文件的评标价，调整后的评标价作为评标依据。 (*)评标期间，评标委员会不接受任何投标人主动提出的对投标报价及单价、合价的调整。 (*)评标时调整评标价仅作评标依据，如中标仍以其投标价作为中标合同价，但调整评标价低于投标价的，以其调整评标价作为中标合同价。 （五）否决条款（除投标须知*.*.*规定情形外，投标人有下列情形之一的，其投标无效） *、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实或不予答复的）。 *、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决： （*）投标人的资质、人员、设备等条件未满足招标文件实质性响应要求的； （*）未按招标文件的要求加盖单位公章，或投标人的法定代表人未按招标文件要求盖章的； （*）投标人存在招标文件投标人须知*.*.*规定的不得存在的情形之一的； （*）投标函及投标函附录载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的，或载明的质量目标达不到招标文件要求的质量目标的； （*）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的； （*）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；非竞争性费用有变动的； （*）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件要求提交备选投标的除外）； （*）投标函载明的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的； （*）主要的服务方案不可行或主要服务设备不能满足需要的； （**）采用的服务标准或主要技术指标达不到国家强制性标准，或采用的服务方法或采用的质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的； （**）招标人需要增加的其他内容：对招标文件提出的实质性要求未响应的；改变招标人提供的工程量清单的（包括清单项数，项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量）； （**）不同投标人的电子投标文件清标过程中检测出制作机器码相同的； （**）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。 除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。 （六）对投标人进行排序，推荐中标候选人。 *、对投标人排序：评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，总分相同时，资信标及技术标合计得分高者优先；总分和资信标及技术标合计得分均相同时，则报价低者优先；如仍相同时，由招标人通过抽签确定排名。 *、推荐中标候选人：综合评分由高到低排名第一名的为预中标人。 五、完成评标报告 （一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。 （二）评标报告应包括以下内容： *、开标记录； *、评标内容、过程和结果； *、询标澄清纪要； *、否决投标情况说明及依据； *、推荐中标候选人； *、中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩（招标文件对投标资格或评分有业绩要求的）； *、其他建议。 六、其他 本办法解释权归招标人。 第四章合同条款及格式 第一部分 协议书 发包人（全称）：***铖兴置业有限公司 承包人（全称）： 依照《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方就***溪东村（**村）改造项目—安置房区块二智能化工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 工程概况 工程名称：***溪东村（**村）改造项目—安置房区块二智能化工程 工程地点：******* *.工程立项批准文号：****-******-**-**-****** *、资金来源：自有资金（非财政性资金）及银行贷款。 *、工程内容：***溪东村（**村）改造项目—安置房区块二智能化工程 *、工程承包范围：(具体详见招标文件及清单)。 承包人对合同工程造价、质量、工期、文明安全施工等实行总承包，对质量、工期、现场安全等实行统一管理。 *.*通信接入部分： *）与电信等运营商的界面：红线外至通信总机房部分由运营商完成（包括机房设备）。 *）通信总机房至弱电井道/设备间交接箱的线缆及设备由运营商完成。 *）弱电井道/设备间交接箱至入户家庭信息箱的线缆及设备由运营商完成。 *.*单体楼栋户内弱电部分： *）一次结构预埋及墙体开槽的弱电进户管路由总包单位完成。 *）承包人完**防、广播等招标范围内系统。 *）户内家庭智能箱内模块/设备安装由承包人完成。 *）户内家庭智能箱底壳预埋、封堵收口及线管接入箱体等工作由承包人完成。 *.*公共部位弱电部分： *）主干弱电桥架部分支架由承包人完成，综合支架由总包单位完成。 *）主干桥架至弱电前端点位的明敷配管由承包人负责完成；弱电井道/设备房内的零星桥架、配管由承包人负责完成。 *）公共部位所有弱电线缆敷设，弱电系统所需电源线敷设及UPS供电线缆敷设（强电配线箱到UPS主机之间线缆），均由承包人负责完成。 *）所有弱电设备安装、调试由承包人负责完成。 *）弱电防火封堵由承包人负责完成。 *.*室外弱电部分： *）园区内户外安防监控、背景音乐、停车库管理等系统的主管路及管井、管井至设备配管均由承包人按照设计图纸负责完成；所有穿线、设备安装及调试工作由承包人负责完成。 *）承包人需完成手孔井、室内外进出管穿线后的防水封堵等工作内容。 *.*电梯系统： *）承包人须负责自消防控制中心的至电梯机房摄像监控线缆的供应、敷设。 *）电梯五方通话布线：电梯单位负责提供五方通话系统线缆敷设示意图；承包人负责各电梯机房（配电箱）至消防控制中心全路径的配管及线缆敷设工作及线路调试；电梯机房（配电箱）接线由电梯厂家完成并配合承包人调试。 *）电梯井道内监控视频线、背景音乐线缆由电梯方负责提供（包含在电梯随行电缆内）；随行电缆两端至弱电设备的接线由承包人完成。 *.*车辆管理系统： *）停车管理系统道闸按招标提供的施工图纸，消防控制中心至道闸设备或出入口岗亭的结构预埋穿线管由承包人负责完成。 *）停车场管理系统道闸、识别装置的安装基础由承包人负责完成。 *.*控制中心系统界面： *）总包单位根据专业的要求，仅提供适用的强电电源（电源箱为低压***/***V双电源引入，通过ATS切换，并设置SPD）至消防控制中心，并给消防控制中心、机房、管井等处提供符合专业要求的照明；弱电系统内的配电出线由承包人负责；配电箱出线端至弱电系统UPS配电箱的线缆敷设、接线由承包人负责完成。 *.*防雷接地系统界面： 总包单位在消防控制中心和弱电总机房各提供一个总等点位（MEB）箱，并于楼层弱电机房内提供接地点，接地电阻值小于等于*欧姆，其他后续的所有工作（尤其是室外弱电设备接地）都需承包人按规范完成。 *.*上述施工内容如有未明确的均由承包人按图施工。 二、合同工期 工期要求：根据土建、装修及景观进度并先于验收。 三、质量标准 工程质量标准：一次性验收合格 四、签约合同价与合同价格形式 *.签约合同价为： 人民币（大写）(¥元)； 其中： 暂定价： 人民币（大写）（¥元）； （*）暂列金额： 人民币（大写）(¥元)； *、合同价格形式：单价合同。 *、发包人向承包人支付工程价款及其它应当支付的款项均需汇入承包人合同约定的银行账户，承包人收取款项时应开具增值税专用发票。 *、承包人对安全文明施工费、人工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。 五、项目经理 承包人项目经理：，注册证号：。 六、合同文件构成： 本协议书与下列文件一起构成本合同的文件： （*）中标通知书（如果有）； （*）投标函及其附录（如果有）； （*）专用合同条款及其附件； （*）合同通用条款； （*）技术标准和要求； （*）图纸； （*）已标价工程量清单或预算书； （*）其他合同文件； （*）投标人向项目使用单位提交的承诺书。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 *、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付签约合同价。 *、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 *、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再应同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、其它 *、承包人在此确认知晓，发包人已委托蓝城房产建设管理集团有限公司***溪东村（**村）改造项目-安置房区块二项目部对本项目进行代建管理，同意遵循代建管理单位依据《代建合同》相关约定发出的管理指令。本合同履行过程中，代建单位受发包人委托代为发包人履行本合同的管理职责。 *、零星人工单价按***元/工日，实际发生时，按实结算，不取费，仅计税金(包括增值税销项税额)。 九、签订时间 本合同于：年 月日签订。 十、签订地点 本合同在**省***签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自双方法定代表人签字并加盖公章生效。 十三、合同份数 本合同一式份，其中正本份，发包人和承包人各执一份，副本份，发包人执份，承包人执份，当正本与副本不一致时，以正本为准。 发包人：（公章） 承包人：（公章） 法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字） 组织机构代码：组织机构代码： 地址：地址： 邮政编码：****** 邮政编码： 电话：电话： 传真： 传真： 电子信箱： 电子信箱： 开户银行：开户银行： 账 号：账 号： 农民工工资开户银行：  农民工工资专户账号： 第二部分 通用条款 略，详见建设工程施工合同示范文本（GF-****-****） 第三部分 专用合同条款 * 一般约定 *.*词语定义 *.*.*合同 *.*.*.**其他合同文件包括：招标文件及招标补充文件。 *.*.*合同当事人及其他相关方 *.*.*.*监理人： 名 称：； 资质类别和等级：； 联系电话：； 电子信息：； 通信地址：。 *.*.*.*设计人： 名 称：； 资质类别和等级：； 联系电话：； 电子信息：； 通信地址：。 *.*法律 适用于合同的其它规范性文件：/ 。 *.*标准和规范 *.*.*适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准、蓝城标准，以及相应的规范、规程等。 *.*合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为：（*）招标文件及招标补充文件； （*）合同协议书；（*）中标通知书；（*）投标函及其附录；（*）专用合同条款及其附件；（*）通用合同条款；（*）技术标准和要求；（*）图纸；（*）已标价工程量清单或预算书。 *.*图纸和承包人文件 *.*.*图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限：开工前提供； 发包人向承包人提供图纸的数量：全套施工图纸四套（含竣工图两套）； 发包人向承包人提供图纸的内容：弱电设备图纸。 *.**工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。 允许调整合同价格的工程量偏差范围：合价金额占合同总价*%及以上的分部分项及技术措施清单项目其工程量增减超过本项目工程量**%及以上；或合价金额占合同总价不到*%的分部分项及技术措施清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量**%及以上时，则超过部分应重新确定综合单价。 * 发包人 *.*发包人代表 发包人代表： 姓 名： 联 系 电 话： 发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人全权负责工地现场有关管理、签证事宜。 关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前由发包人牵头，与土建总承包协调做好水电接口的提供及进场协调工作；组织承包人、监理人、设计、项目使用单位、质量监督站等单位进行图纸会审和召开第一次例会，各单位依据各自职责分工对项目班子管理、施工管理、设计变更、价款调、资金拨付、工程款支付、项目交工（完工、竣工）初验（专项验收、综合验收）、工程结算等建设事项提出要求，明确各方职责。 * 承包人 *.* 承包人的一般义务 （*）承包人提交的竣工资料的内容：按照***工程竣工资料备案要求 。 承包人需要提交的竣工资料套数：承包人须按照城建档案部门所规定提交竣工图纸及竣工资料，另外须再向发包人及代建单位提供竣工图纸及竣工资料三套，光盘一套，所有费用均由承包人自行承担。 承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。 承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后**天内。 承包人提交的竣工资料形式要求：在竣工验收后**天内必须把备案资料交给发包人，结算资料必须在竣工验收后*个月内交给发包人。 （*）承包人应履行的其他义务： A、应根据监理人要求在开工后提供专业承包工程的施工进度总计划表，一式三份，报监理人审核后，由监理人报送发包人一份； B、应提供计划、报表的名称及完成时间：每月**日前提供当月已完成工程量统计报表和下月工程进度计划，一式三份，报监理人审核后，由监理人报送发包人一份；如发包人临时提出需要提供其他文件要求，承包人必须无条件答应。 C、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按《通用条款》*.*款第（*）项要求执行，相应费用包含在签约合同价内； D、双方约定承包人应做的其他工作：为保证工程按时完成，承包人应考虑自备发电机，以备停电时急用。 E、弱电设备工程中凡涉及土建部分的开孔（或开槽）补洞（或补槽）及弱电桥架的封堵等均由中标人自行负责完成施工，并符合工程验收标准，费用自行考虑。 F、承包人原则上不得变更项目班子管理人员，因承包人原因确需更换，或发包人认为相关人员无法履职，要求其更换的，由承包人向发包人提出申请，并严格按照《***政府投资项目现场管理人员影像考勤管理办法》（江监服办〔****〕*号）和《关于对〈***政府投资项目现场管理人员影像考勤管理办法〉部分条款修订的通知》（江监服办〔****〕*号）文件要求审批、备案，更换的项目班子管理人员资质、信用等级不得低于原先的约定。除因死亡、重大疾病、其他突发事件等不可抗力外，承包人应按照项目规模向发包人支付违约金。项目经理更换计取违约金**万元/人次，其他人员*万元/人次。 如承包人未经批准擅自更换或无正当理由拒不更换项目班子管理人员的，按上述标准加倍支付违约金。情节严重的，发包人有权单方终止本合同，承包人不再享有本合同中规定的各项权利，同时承包人还应承担由此给发包人造成的全部损失。 *.*项目经理 *.*.*项目经理： 姓 名： 身份证号码： 建造师执业资格等级： 建造师注册证书号： 建造师执业印章号： 联 系 电 话： 承包人对项目经理的授权范围如下：经承包人授权后代表承包人负责履行合同。 关于项目经理每月在施工现场的时间要求：正常施工期间项目负责人月驻守率不得少于**%。 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：监理人应要求限期改正，承包人逾期未改正的，经监理人核实，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理月到岗率不足合同约定的天数，每天计取***元的违约金，每月结算，在支付当期进度款前交清；连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，发包人有权终止合同，没收全部履约保证金（以保险形式缴纳的则启动全额理赔程序），同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇到工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。 *.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：如承包人未经批准擅自更换项目经理，按*.*.*条款标准加倍支付违约金。情节严重的，发包人有权单方终止本合同，承包人不再享有本合同中规定的各项权利，同时承包人还应承担由此给发包人造成的全部损失。 *.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：项目经理因履职不到位等情况，经发包人查实后要求更换的，承包人应当在**天内办理更换手续，同时按*.*.*条款标准支付违约金。承包人无正当理由拒不更换的，按*.*.*条款标准加倍支付违约金。情节严重的，发包人有权单方终止本合同，承包人不再享有本合同中规定的各项权利，同时承包人还应承担由此给发包人造成的全部损失。 *.*承包人人员 *.*.* 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工后*天内 。 关于施工现场管理人员每月在施工现场的时间要求：正常施工期间项目技术负责人月驻守率不得少于**%，施工员、质量员、安全员月驻守率不得少于**%。 *.*.* 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人主要施工管理人员因履职不到位等情况，经发包人查实后要求更换的，承包人应当在*天内办理更换手续，同时按*.*.*条款标准支付违约金。承包人无正当理由拒不更换的，按*.*.*条款标准加倍支付违约金。情节严重的，发包人有权单方终止本合同，承包人不再享有本合同中规定的各项权利，同时承包人还应承担由此给发包人造成的全部损失。 *.*.* 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：特殊情况向发包人请假并经发包人同意的除外。 *.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：如承包人未经批准擅自更换主要施工管理人员，按*.*.*条款标准加倍支付违约金。情节严重的，发包人有权单方终止本合同，承包人不再享有本合同中规定的各项权利，同时承包人还应承担由此给发包人造成的全部损失。 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：工程技术负责人和其他项目班子人员月到岗率不足合同约定的天数，每天每人次计取违约金（技术负责人****元；施工员、质量员、安全员***元），每月结算，在支付当期进度款前交清；连续三个月达不到要求的，发包人有权终止合同，没收全部履约保证金（以保险形式缴纳的则启动全额理赔程序），同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇到工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。 发包人将对承包人的项目经理、项目技术负责人及项目班子其他成员实行人脸识别考勤。具体的考勤办法如下：以民工工资发放考勤系统作为考勤设备，开工令发出的开工时间即为考勤开始时间，承包人应在开工前将考勤机在工地上安装完毕。若承包人未按时安装考勤机，或因考勤机损坏、失窃等原因致考勤机无法正常使用，而承包人未按发包人要求的时间及时安装到位的，则由承包人向发包人每天交纳****元的违约金，直到安装到位正常使用为止。项目班子各成员应及时将人脸识别输入，否则视为不到位。每日考勤时间从*时至**时，考勤次数不得少于*次，每次考勤时间间隔不得小于*小时，考勤数据以每月*号*监管办考勤系统后台自动产生的数据汇总为准，并根据考勤数据确认项目班子各成员是否到位。 以上*.*条及*.*条违约行为发生后，承包人应根据违约处罚单及时将违约金缴入本工程基建账户，否则暂缓支付相应付款期的工程款。发包人将对项目经理按照《***建筑施工企业、项目经理和监理单位、项目总监违规扣分实施细则》文件（江建建[****]*号）进行考核，情节严重的，将上报建设行政主管部门作为建筑*场不良行为予以记录和公示。 施工合同金额***万元以上的项目，按照《***政府投资项目现场管理人员影像考勤管理办法》（江监服办〔****〕*号）和《关于对<***政府投资项目现场管理人员影像考勤管理办法>部分条款修订的通知》（江监服办[****]*号）文件执行。 *.*工程照管与成品、半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人开工之日起，直到工程竣工验收合格，承包人向项目使用单位移交工程实物之日止。 *.*履约担保 承包人是否提供履约担保：是。 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 履约担保的形式有现金、银行保函、保险保函三种； 金额：履约担保金额为签约合同价（扣除暂列金额）的*%； 履约担保期限：自提供担保之日起至工程竣工验收合格（含消防及其它各专项验收）、资料收集好、完成备案后止，涉及评杯工程的，必须保证有相应于评杯的处罚额度的履约担保至评杯结果公布。承包人应保证履约担保在以上期限内一直有效。在合同履约期内，有违约情况需要扣除保证金的，由承包人必须按发包人要求的时间将违约金以现金方式交入本工程基建账户，逾期不交纳的，发包人按相关合同条款执行或启动有关理赔程序。 办理期限：施工合同签订前办理。 以现金形式交纳的履约保证金（在期限内不计息）交入项目使用单位指定的账户中。 以银行保函或保险保函形式交纳的：办理前须有发承包双方共同认可，保函出具后，任何单位不得无故拒绝。保函的有效期限天数必须大于合同工期天数，否则发包人将不予接收。实际履约过程中如保函已失效，但该工程未完工时，承包人应及时办理续保，失效期满**日历天仍未办理的，每天按保函金额的万分之五计取违约金，从保函失效之日起算，履约担保未办理的，可按本条上述约定计取违约金。保险保函的违约办理：在合同履约期内，有违约情况需要扣除保证金时，由承包人在发包人规定的时间内以现金方式交纳，逾期不交纳的，发包人（被保险人）启动保险理赔程序；银行保函违约办理：在合同履约期内，有违约情况需要扣除保证金时，银行将按照保函约定向受益人承担担保责任，但发包人单次或累次索赔的总金额不得超过担保金额）。 * 监理人 *.*监理人的一般规定 关于监理人的监理内容：详见本工程监理合同。 关于监理人的监理权限：（*）工程设计中的技术问题，向设计人提出建议；（*）审批工程施工组织设计和技术方案，并向承包人提出建议；（*）主持本工程建设有关协作单位的组织协调；（*）工程上使用的材料和施工质量的检验权；（*）工程施工进度的检查、监督权；（*）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的初审和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。需要取得发包人批准才能行使的职权：（*）发布开工令、停工令、复工令；（*）对承包人合同规定的义务提出变更；（*）超出施工合同约定的工程价格的调整和变更。 *.*监理人员 总监理工程师： 姓 名：； 职 务：； 监理工程师执业资格证书号：； 监理单位名称：； 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：； 关于监理人的其他约定：/ ； * 工程质量 *.*质量要求 *.*.*特殊质量标准和要求： *.*.*质量评定验收标准：本工程以施工图纸、产品技术说明、产品质量验收标准、设计变更、招投标文件、蓝城集团相关标准规范及现行国家、省、*的相关规范、质量标准规定等。 *.*.*本工程质量应达到国家质量评定合格标准。 *.*.*发承包人双方及监理单位应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。验收不合格，承包人应在限定时间内整改。经验收合格，发包人工程师与监理工程师在验收记录上签字确认后，方可进行隐蔽和继续施工。 *.*.*由于承包人原因造成质量事故，其返工费用由承包人承担，工期不予顺延。 *.*.* 各专业系统应通过相关专业的质量验收标准，承包人应提请各相关专业部门验收，由相关的技术监督部门签发验收合格证书。 *.*.*工程完工后，承包人书面提出验收申请，发包人按规定组织验收，并办理验收、移交手续，承包人提交的竣工验收资料包括各系统工程的全套施工及技术文档资料，工程的运行验收时间为：工程完工后**日历天。 *.*隐蔽工程检查 *.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前**小时。 监理人不能在按时进行检查时，应提前**小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过:**小时。 * 安全文明施工和环境保护 *.*安全文明施工 *.*.* 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：/。 *.*.* 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责。 关于编制施工场地治安管理计划的约定：按相关规定执行。 *.*.* 文明施工 合同当事人对文明施工的要求：承包人不得将材料、废渣等随意丢弃，同时必须做到施工场地临时建筑搭建有序、材料机具设备堆放整齐、生活垃圾袋装化清理、消防设施齐备，并服从发包人和社会管理部门的监督和管理，并承担所需交纳的费用。承包人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防护性措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工、安全施工，建立重大施工报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，消除一切不安全隐患的存在和发生。 *.*.* 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：开工后，支付签约合同价中安全防护、文明施工措施费总额。 * 工期和进度 *.* 施工组织设计 *.*.* 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/ 。 *.*.* 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前。 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：*天内。 *.* 施工进度计划 *.*.* 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：*天内。 *.* 开工 *.*.* 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限：中标通知书办理完成之日起**日历天内。 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：中标通知书办理完成之日起**日历天内。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：中标通知书办理完成之日起**日历天内。 *.*.*开工通知 承包人须在发包人、监理工程师签发开工通知后*日历天内进场，并提交施工计划。 *.*.*工期：日历天，最迟必须于***年月日前竣工并通过验收。承包人的施工进度及工期须满足项目整体的施工进度计划，服从发包人的施工进度安排。 *.* 测量放线 *.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：中标通知书办理完成之日起**日历天内。 *.* 工期延误 *.*.* 因发包人原因导致工期延误 （*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/ *.*.* 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每推迟一天均予以*****元/天的罚款。违约金由承包人交入本工程的基建账户。 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/ 。 *.* 不利物质条件 不利物质条件的其他情形和有关约定：/ 。 *.*异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： / 。 *.* 提前竣工的奖励 *.*.*提前竣工的奖励：/。 * 材料与设备 *.*材料与工程设备的保管与使用 *.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/ 。 *.* 样品 *.*.* 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： （*）发包范围内所需建筑材料由承包人根据本招标文件、设计技术文件和国家有关标准、规范规定的具体要求进行采购，所有材料和设备应选用具有一定生产规模和*场信誉好的生产厂家和品牌，所有材料、设备均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术标准，并且须经发包人委托的监理人或具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。当承包人选定的材料、设备质量达不到设计预期质量目标要求时，发包人保留更换的权利。若使用劣质材料施工，一经发现，发包人或监理人有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论发包人及监理人是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由承包人自负。 （*）承包人在投标文件中明确的材料及成品的品牌、注册商标和生产厂家中标后未经发包人认可不得调换。如有另外推荐品牌须经发包人同意，材料的产地、品牌、质量、价格须经监理人、发包人确认同意后方可采购，否则，发包人不予支付工程款。 （*）所有暂定价项目、暂定价材料由发包人、监理人对产地、品牌、质量、价格签证后方可采购。发包人也可采用招标的方式采购。 发包人采用招标方式确定的暂定价项目、暂定价材料，发包人支付此款项给承包人时，工程款到账后**天内支付给分包单位，承包人不得截留、扣压该款项，否则发包人有权从支付承包人的工程款中直接支付给暂定价项目、材料的中标人，并对承包人处以暂定价项目、暂定价材料中标价**%的违约金。 *.* 施工设备和临时设施 *.*.* 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行承担。 * 试验与检验 *.*试验设备与试验人员 *.*.* 试验设备 施工现场需要配置的试验场所：/ 。 施工现场需要配备的试验设备：/ 。 施工现场需要具备的其他试验条件：/ 。 *.* 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定：/ 。 ** 变更 **.*变更的范围 关于变更的范围的约定：工程变更的范围必须符****人民政府《关于印发***政府投资项目工程变更管理办法的通知》江政发【****】**号文件要求，并按照本文件要求的变更审批程序审核批准后，承包人才能予以实施；未按本文件规定审批的，不得实施，擅自实施的竣工结算时不予认可。 **.* 变更估价 **.*.* 变更估价原则 关于变更估价的约定: 按照江政发【****】**号文件规定审核批准的工程变更，按如下原则处理：（*）如果已标价工程量清单有适用于或有类似于变更工程的单价时，可参照已标价工程量清单中已有的价格确定；（*）如果已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程的单价时，则按照招标控制价的编制依据和投标书的下浮率，同口径进行结算；（*）如果已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程的单价且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，则通过*场调查进行价格签证。 因设计变更造成的工期增加，按监理人、发包人代表签证的工期增加天数调整，除工程造价外，因工期增加引起的其他费用不予签证。 关于变更估价的约定:按照江政发[****]**号文件规定审核批准的工程变更，或招标工程量清单中出现漏项、缺项、项目特征描述有误的，按如下原则处理： （*）工程设计变更部分的工程量以变更设计施工图审核量为准，其相应综合单价按以下方法调整： ①有投标综合单价的，按投标综合单价调整； ②无投标综合单价的，按招标控制价（或预算价）编制依据、编制方法和投标书的优惠率，同口径进行结算，优惠率按中标单位投标时下浮的幅度同比例下浮，优惠率为 ％。合同优惠率的确定：合同优惠率=[业主控制造价（不含非竞争性费用）-中标人投标报价（不含非竞争性费用）]/ 业主控制造价（不含非竞争性费用）。因设计变更造成的工期增加，按监理、发包人代表签证的工期增加天数调整，费用不再另行增加。 （*）合价金额占合同总价*%及以上的分部分项及技术措施清单项目其工程量增减超过本项目工程量**%及以上；或合价金额占合同总价不到*%的分部分项及技术措施清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量**%及以上时，则超过部分应重新确定综合单价。在工程竣工结算阶段，如已标价工程清单的综合单价异常，则也应重新确定综合单价。综合单价按招标控制价（或预算价）编制依据、编制方法和投标书的优惠率，同口径进行结算，优惠率按中标单位投标时下浮的幅度同比例下浮，优惠率为 ％ 。合同优惠率的确定：合同优惠率=[业主控制造价（不含非竞争性费用）-中标人投标报价（不含非竞争性费用）]/ 业主控制造价（不含非竞争性费用）。 （*）工程量清单中如出现漏项、缺项或清单项目特征描述有误的，按招标控制价（或预算价）编制依据、编制方法和投标书的优惠率，同口径进行结算，优惠率按中标单位投标时下浮的幅度同比例下浮，优惠率为 ％ 。合同优惠率的确定：合同优惠率=[业主控制造价（不含非竞争性费用）-中标人投标报价（不含非竞争性费用）]/ 业主控制造价（不含非竞争性费用）。 **.*.* 变更估价程序：变更估价程序必须符****人民政府《关于印发***政府投资项目工程变更管理办法的通知》江政发[****]**号文件要求。 **.*承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限：/ 。 发包人审批承包人合理化建议的期限：/ 。 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/ 。 **.* 暂估价 暂估价材料和工程设备的明细详见附件**：《暂估价一览表》。 **.*.* 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/ 种方式确定。 **.*.* 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/ 种方式确定。 第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目 承包人直接实施的暂估价项目的约定：按专用条款**条第*种方式（*）.C执行 。 **.* 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定：发包人******元暂列金额在合同进度款支付中暂不支付。 ** 价格调整 **.* *场价格波动引起的调整 *场价格波动是否调整合同价格的约定：部分调整。 因*场价格波动调整合同价格，采用以下第* 种方式对合同价格进行调整： 第*种方式：采用价格指数进行价格调整。 关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/ ； 第*种方式：采用造价信息进行价格调整。 （*）关于基准价格的约定：/ 。 专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/ %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/ %时，其超过部分据实调整。 ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/ %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/ %时，其超过部分据实调整。 ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/ %时，其超过部分据实调整。 第*种方式：其他价格调整方式： （*）因项目使用单位原因，在工程中标后（以中标通知书时间为准）三个月以上不能进场施工的，按实际开工之日至合同工期内的信息价的平均价作为基期信息价，对人工、材料进行调整。 （*）业主参考价、暂定价、暂估价的结算： a.所有发包人提供参考价格的材料，承包人可调查*场价格自行确定报价，但材料的规格、型号、技术要求等必须符合发包人要求，并经发包人、监理人认可后方可使用，自行组价项目一次性包死，结算不再调整。如自行组价的项目承包人不能采购到指定规格、型号、技术要求的产品令发包人满意，发包人可直接自行采购。材料款从承包人签约合同价中扣除，单价按发包人提供的参考价，数量按施工图工程量；承包人对发包人自行采购的产品必须无条件地负责施工或安装。 b.暂定价材料的品牌、规格，型号和价格经发包人、项目使用单位、监理人签证认可后方可使用，发包人也可采用招标方式采购，承包人必须无条件地负责施工或安装。暂定价项目、暂定价材料的结算方式：价格按签证价或以招标方式确定的中标价进入结算。 c.暂估价项目的结算方式：按发包人提供的施工图纸进行施工，结算按照招标文件投标人须知前附表第*.*.*条规定的预算方法和投标书的优惠率，同口径进行结算，优惠率按承包人投标时下浮的幅度同比例下浮，优惠率为 %。 ** 合同价格、计量与支付 **.* 合同价格形式 *、单价合同。 综合单价包含的风险范围：/ 。 风险费用的计算方法：/ 。 风险范围以外合同价格的调整方法：/ 。 *、总价合同。 总价包含的风险范围：/ 。 此签约合同价中包含的风险范围为： a、承包人应在中标后二个月内与招标代理机构复核工程量，承包人复核后工程造价（误差工程量的单价必须与发包人控制价的编制依据口径相同）与发包人参考预算价误差在±*%以内（含）的，风险包干不作调整；超出±*%以外的，超出部分经发包人及评审中心同意，并报招投标管理部门备案后予以调整。逾期视作承包人认可，结算时不再调整； b、合同执行期内，投标材料价格的*场变化； c、合同执行期内，施工临时停电、停水造成的停工； d、合同执行期内，因客观原因造成承包人停工、窝工； e、合同执行期内可能发生的其他费用，包括*政、*容、环保、交通、治安、绿化、占道等。 风险费用的计算方法：/ 。 风险范围以外合同价格的调整方法：按专用合同条款**条价格调整第*种方式执行。 *、其他价格方式：/ 。 **.* 预付款 **.*.* 预付款的支付 预付款支付比例或金额：/ 。 预付款支付期限：/ 。 预付款扣回的方式：/ 。 **.*.* 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限：/ 。 预付款担保的形式为：/ 。 **.* 计量 **.*.* 计量原则 工程量计算规则：/ 。 **.*.* 计量周期 关于计量周期的约定：/ 。 **.*.* 单价合同的计量 关于单价合同计量的约定：/ 。 **.*.* 总价合同的计量 关于总价合同计量的约定：/ 。 **.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.* 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/ 。 **.*.* 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序：/ 。 **.* 工程进度款支付 **.*.* 付款周期 关于付款周期的约定：按照国家有关规定，结合本工程实际情况，按月进度经监理工程师确认签字报发包人审核后支付工程款（含工资性工程款和工程施工进度款），暂列金额在合同进度款支付中暂不支付。具体支付如下： **.*.*.*工程款支付： 第一阶段：工程进度款支付： 工资性工程款支付：工资性工程款数额按签约合同价(扣除暂列金额,下同)的**%（根据浙建【****】*号文件确定）计取。具体支付如下：项目开工建设后，发包人将工资性工程预付款按签约合同价的*%打入工资专户；从开工建设的次月起，发包人按月（每月**日前）将工资性工程进度款单独拨付到工资专户，工资性工程进度款=按上月审核完成工程量的**%计取。如每月工资性工程进度款不足以支付民工工资的，由承包人将不足部分打入农民工工资专户。 （*）除工资性工程款外的工程进度款支付（工程性工程款=签约合同价-暂列金-安全文明施工费总额）： ①本工程开工后至结算支付前，按工程月进度结算工程进度款。每个月进行一次阶段支付,支付额为完成工程应付金额的**%； ②阶段支付时，措施项目费用按分部分项合同款项和上述*款进度支付比例分摊，但暂列金额部分不作阶段支付的计算基数。 第二阶段：完工后支付： ①初验后付至签约合同价（扣除暂列金额，下同）的**%； ②工程全部竣工验收合格（含消防及其它各专项验收）、工程资料移交并备案后，且提交结算资料后付至签约合同价的**%； ③经结算审计后支付结算审计价款的全部余款。【工程质量保证金以现金方式交纳的：在支付结算价款的最后余款之前，承包人必须先交纳结算价款的*.*%的工程质量保证金；工程质量保证金待缺陷责任期满年后无质量问题退还。 **.*.*.*设计变更引起工程造价增加的工程款（进度款）支付：待工程结算审计后一并支付。 **.*.*.*中标施工单位提供增值税专用发票。 为确保工程款专款专用，承包人必须到发包人指定的银行为该工程开设本工程专用监管账户，并签订资金监管协议。发包人按合同约定将工程款支付至专用账户后，承包人使用专用账户内的资金支付本工程的相关费用前，须向发包人上报资金支付申请表（申请表应由承包人单位负责人及项目负责人签字并盖章），其中**%工程款应提供相关采购合同、支付金额的正规发票以备审核，银行在收到发包人签发的资金支付申请表后方可从专用账户中转出资金。如发生群体讨薪事件（三人及以上），发包人经确认后有权直接支付并从下月进度款中扣除，并处罚承包人******-******元/次。 **.*.* 进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定：按月进度提交。 **.*.* 进度付款申请单的提交 （*）单价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。 （*）总价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。 （*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。 **.*.* 进度款审核和支付 （*）监理人审查并报送发包人的期限：/ 。 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/ 。 （*）发包人支付进度款的期限：/ 。 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/ 。 **.*.* 支付分解表的编制 *、总价合同支付分解表的编制与审批：/ 。 *、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/ 。 **验收和工程试车 **.* 分部分项工程验收 **.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前** 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：** 小时。 **.*.*原则上不得使用皮尺作为验收工具。 **.* 竣工验收 **.*.*竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定： 承包人在竣工验收前*天须按照城建档案部门所规定需提供竣工图纸及竣工资料，另外须再向发包人及代建单位提供竣工图纸及竣工资料三套，光盘一套，并且必须完成签证单、联系单的签发及整理，全部返还涉密资料后方可组织验收。 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/ 。 **.*.*移交、接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限：/ 。 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/ 。 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/ 。 **.* 工程试车 **.*.* 试车程序 工程试车内容：应与承包人承包范围相一致，如：对设备、电路、管线等系统的试运行。 （*）单机无负荷试车费用由承包人承担； （*）无负荷联动试车费用由承包人承担。 **.*.* 投料试车 关于投料试车相关事项的约定：/ 。 **.* 竣工退场 **.*.* 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限：/ 。 ** 竣工结算 **.* 竣工付款申请 承包人提交竣工付款申请单的期限：/ 。 竣工付款申请单应包括的内容：竣工验收后三个月内承包人应将编制完成的竣工结算送交发包人，由发包人对结算材料初审后报至评审中心等审计部门进行造价审计。 **.* 竣工结算审核 发包人审批竣工付款申请单的期限：工程结算以审计部门的审计意见为结算依据。咨询服务费参照浙价服〔****〕**号《**省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务的通知》的工程结算审核收费标准进行，其中追加费用（核增费用和超过送审金额*%的核减费用）由承包人支付（该费用也可从应付工程价款中扣缴）。 发包人完成竣工付款的期限：按专用合同条款**.*条执行。 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/ 。 **.* 最终结清 **.*.* 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数：/ 。 承包人提交最终结算申请单的期限：/ 。 **.*.* 最终结清证书和支付 （*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/ 。 （*）发包人完成支付的期限：/ 。 ** 缺陷责任期与保修 **.*缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限：年，缺陷责任期自工程通过竣工验收合格之日起计算。 **.* 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。 **.*.* 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第种方式交纳： 第*种方式：采用现金交纳的方式：工程结算价（审计价）的*.*% 第*种方式：采用银行保函或保险保函交纳的方式：提交银行保函或保险合同，银行担保金额或保险金额为工程合同金额（不含暂列金额）的*.*℅ **.*.* 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第种方式： （*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； （*）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； （*）其他扣留方式：质量保证金保函。 关于质量保证金的补充约定：①以现金方式交纳的：按工程结算价（审计价）的*.*%作为工程质量保证金，发包人在缺陷责任期满年无质量问题后退还（不计息）。承包人应按规定及时对工程质量缺陷进行维修，并应协调处理好项目使用单位或使用用户提出的投诉索赔等事项，若有质量投诉，则应待质量维修好后方可退还质量保证金；②以保函方式交纳的：按工程合同金额（不含暂列金额）的*.*%作为工程质量保证金。承包人在工程竣工验收时提交银行保函或与保险公司签订的已经生效的建设工程质量保证保险合同。在工程缺陷责任期内，发现工程质量问题需要维修时，承包人在发包人约定的合理时间内修复，逾期不修复的，发包人有权委托他人修复，并启动相关理赔程序。保险保函的违约办理：在合同履约期内，有违约情况需要扣除保证金时，由承包人在发包人规定的时间内以现金方式交纳，逾期不交纳的，发包人（被保险人）启动保险理赔程序；银行保函违约办理：如因承包人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务的，银行将按照保函约定向受益人承担担保责任，但发包人单次或累次索赔的总金额不得超过担保金额）。 **.*保修 **.*.* 保修责任 工程保修期为：质保期以工程竣工验收单上签字之日起计算。在质保期内承包人提供原厂商**小时电话服务和免费现场技术支持保修服务。质保期内，承包人须提供现场服务，包括：安装、调试、系统优化和定期巡检保养等；当发包人提出故障申告或技术支持服务要求时，承包人须在*小时内到达现场，并在申告后*小时内使系统恢复正常；如无法解决故障，承包人承诺在申告后**小时内提供相同品牌、相同性能的替换设备供甲方使用以保证系统正常运行（特殊大型设备除外）。故障设备应在甲方故障申告后*个工作日内修复并安装完毕，恢复原有的运行状态。质保期内承包人不限次数、免费提供上述服务。 **.*.*技术培训 *、工程竣工验收交付后，乙方须在工程现场常驻至少*名培训人员，对甲方的技术人员进行免费培训，直至甲方技术人员完全掌握基本操作、调试、维修技巧后，经甲方同意，方可离开。甲方接受培训人数*人，培训包括工地现场培训和工厂培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、地点、培训时间等。 *、乙方提供的负责培训的人员应具备同类产品*年以上的安装、调试、维修经验。 **.*.* 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：*小时内 。 ** 违约 **.* 发包人违约 **.*.*发包人违约的情形 发包人违约的其他情形：/ 。 **.*.* 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法： （*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：/ 。 （*）因发包人原因未能按合同约定支付签约合同价的违约责任：/ 。 （*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/ 。 （*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/ 。 （*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/ 。 （*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/ 。 （*）其他：/ 。 **.*.* 因发包人违约解除合同 承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/ 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 **.* 承包人违约 **.*.* 承包人违约的情形 （*）任何一方未经对方书面同意而单方面终止本合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价百分之二十的违约金。 （*）如果承包人未能履行合同规定的合同义务，发包人有权书面通知要求其整改，承包人若在收到通知后三天之内或通知指定的期限内未能整改完毕，则发包人有权自行采取措施予以补救，发包人因此发生的损失或费用，由承包人承担，发包人有权从履约保证金中直接扣除，若履约保证金不足于赔偿的，承包人应负责赔偿。 （*）除不可抗力原因外，如果承包人未能按合同约定准时交付使用本系统工程，承包人应向甲方支付逾期违约金，按每延误一天，违约金为每推迟一天均予以*****元/天的罚款，累计计取，上限为合同价的*%。逾期超过**日，发包人可解除合同。 （*）承包人应妥善保护施工现场原有的工程成品，如造成损失，应照价赔偿。 （*）未经发包人同意，承包人不得擅自拆改原建筑物或设备管线、破坏原路面，由此造成的损失或发生事故（包括罚款），由承包人自行负责。 （*）因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 （*）合同解除终止后，承包人应在接到发包人通知后十五日内退出施工现场，逾期仍未撤离的，应支付甲方每日 ****元 的赔偿金。 （*）合同解除并不解除承包人对系统已施工部分的工程质量责任和维保责任。 承包人违约的其他情形：按专用合同条款**.*.*条执行。 **.*.*承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法： *、本工程质量要求为一次性验收合格。若一次性验收不合格的，则承包人除了承担返修费用及工期外，发包人还将扣除承包人签约合同价*%的违约金。 *、工程质量或安全在***住建局（含质检站或安监站）组织的季度、月巡查中受到通报批评的，违约金****元/次；在***级组织的检查中受到通报批评的，违约金****元/次；在省级组织的检查中受到通报批评的，违约金****元/次。 在各分项工程验收时，原则上要求一次性合格，经监理、发包人要求整改的分项工程，如未按规定时间完成的，按****-****元/次违约扣罚；拒不整改并擅自进入下一道工序的，要求限期内无条件返工，材料退场，并处以每次****-*****元违约扣罚； 承包人违约造成合同解除的，除其履约保证金归发包人所有外，还应承担全部直接经济损失。 承包人未按发包人的要求进行专项设计的，每次应向发包人支付违约金*万元，承包人承担该违约责任的同时，还应按发包人要求限期整改，如拒不整改，发包人有权加倍处罚和单方解除合同，履约保证金不予退还，由此造成的全部损失均由承包人承担。 承包人未按经监理及发包人批准确认的设计方案、施工方案、发包人相关标准规范要求进行施工的，每次应向发包人支付违约金*万元，招标文件约定的专项设计费用在进度款中扣除；承包人承担该违约责任的同时，还应按发包人要求限期整改，如拒不整改，发包人有权加倍处罚和单方解除合同，履约保证金不予退还，由此造成的全部损失均由承包人承担。 如承包人未按招标文件品牌推荐表中规定的材料进行采购、施工的；其它重要材料未经发包人、监理人确认而用于施工的。必须限期要求整改并按每次*万元进行违约扣罚，如拒不整改，则发包人有权加倍处罚直至终止合同，所有损失由承包人承担。 其中项目经理正常工作日必须到岗，按时上班，如有特殊情况，必须应发包人、监理要求随时到岗。技术负责人必须每日到岗，如有特殊情况无法到岗的，须提前安排好相关工作，并报发包人及监理同意方可，并保持手机**小时开机。如未达到上述要求的，每人按****元/天进行违约扣罚，直至扣没该项保证金；其它管理人员或机械设备未全部到位发包人将视情况进行违约扣罚，因管理人员不到岗或失职造成发包人工期严重滞后、工程质量不合格及其它损失的，发包人有权在保证金以外的工程款中进行违约扣罚。 对主要管理人员，若各方面工作无法达到发包人要求，有权要求撤换，新管理人员在一周到岗，未按时到岗每人按****元/天进行违约扣罚。 发包人或监理要求上报的文件、资料，承包人应在规定时间内上报，逾期未上报的，按***元/天进行违约扣罚。 若发生质量事故或安全事故，按情节轻重给予*万-**万的违约扣罚，并承担给发包方及监理方造成的一切损失。 若发生重大质量事故或人生伤害等重**全事故，还要扣罚承包人全部该项保证金并追究由此给发包人及监理造成的损失。 承包人施工管理不当，造成发包人及监理受到了上级部门的通报批评，处以*万元的违约扣罚，且承包人须承担所有的损失，如发包方及监理受到了上级部门处罚的，由承包人承担发包方及监理所有的损失外，发包人有权视情况直接单方面终止合同。 各施工队伍间若出现打架现象，发包人将视情节严重程度每次处以****—*****元的违约扣罚；承包人施工及管理人员现场不服从发包人、监理单位管理人员的管理，发生一次处以****—*****元的违约扣罚； 承包人施工及管理人员因不服从管理对发包人、监理单位管理人员进行辱骂、人身威胁、殴打等情况，每发生一次处以*****—******元的违约扣罚，并立即清退当事责任人（情节严重的立即清退施工班组）；承包人施工及管理人员在发包人、监理单位办公场所吵闹、闹事，发包人将视情节严重程度每次处以*****—******元的违约扣罚； 施工人员因工资、医疗费、保险费等合理费用得不到保障，如政府主管部门、发包人提出诉求，发包人有权要求承包人按时支付，在通知无效的情况下，发包人有权暂扣承包人的工程款，视情节严重程度每次处****—*****元的违约扣罚； 因上述情况特别严重的发包人有权立即停止所有工程款支付，为此造成一切损失由承包人赔偿。 如在施工过程中经主管部门检查（包括发包方组织的检查），每出现一次不合格，发包方向承包人处以****元的违约扣罚，如整改后仍达不到要求，发包方将视情况予以加倍处罚。承包人应无条件进行整改直至合格。 在施工过程中，由于承包人未达到合同要求的质量、进度、安全文明标化标准，并未按发包人规定期限整改完成及拒绝接受发包人处罚的，发包人有权加倍处罚，情节严重的，直至终止合同并保留追究承包人责任的权利。 施工过程中发生一切安全事故均由承包人自主负责并赔偿一切损失。 工程竣工交付后，如发生质量问题，承包人需按要求进行返修，如承包人未能按时返修或拒绝返修的，发包人有权邀第三方进行维修工作，相关费用由承包人承担。 所有承包人违约造成的违约罚金，*万元及以下违约罚金按发包人要求的时间内上交，拒不上交的违约罚金双倍从该月进度款中扣除；*万元以上的违约罚金从该月进度款中直接扣除，质量缺陷期内的违约如承包人拒不上交违约罚金的，发包人有权在质量保证金从扣除同等数额违约罚金。 发包人、监理下发的整改通知单如承包人不按时整改，或整改不到位现象。发包人有权叫其他人员代替整改，费用从承包人当月进度款中双倍扣除。 发包人、监理工程师检查发现的质量、安全问题在书面整改通知的时间内未整改，每延迟整改一天处以****元/项的违约扣罚；未执行监理报验程序而进行下道工序的处以****元/次的违约扣罚；在施工过程中发现偷工减料现象、使用不合格或以次充好的材料处以*****元/次的违约扣罚；经主管部门检查（包括发包人的检查）发现的明显质量问题，处以*****元/项的违约扣罚。违约金在扣罚通知单收到*日内必须缴纳，如在规定时间内未缴纳，发包人有权在当期工程款中双倍扣除。 产生质量缺陷或未达到规范、图纸、蓝城相关技术要求的，承包人应无条件进行整改到位，如整改不力，发包人有权在未完成整改的情况下，当期不予支付相应的工程款项。 本项目日式管理举措，承包人应认真执行到位，如未参照执行，处以每个分项每天****-*****元处罚，直至整改完成，如承包人未按时整改，发包人有权在当月工程款中双倍扣除并暂定支付当月工程款。 红线管控：本工程中承包人不得违反《项目产品管控红线》的任一条款，如承包人在施工过程中有触犯红线条款将参照以下管理办法进行处罚： 质量管理分类 对施工/供货单位 货不对版 品牌档次下降 已到场，未安装 材料退场，处罚金额=涉及该材料的分项工程总价**.* 已安装，无法拆除 处罚金额=涉及该材料的分项工程总价**.* 品牌档次未下降 已到场，未安装 材料退场，处罚金额=涉及该材料的分项工程总价**.* 已安装，无法拆除 处罚金额=涉及该材料的分项工程总价**.* 偷工减料 材料、设备相关技术参数（规格、产地、型号等）低于合同约定 已到场，未安装 材料退场，处罚金额=涉及该材料的分项工程总价**.*+第三方材料检测费（如有） 已安装，无法拆除 处罚金额=涉及该材料的分项工程总价**.*+第三方材料检测费（如有） 弄虚作假 设置虚假标识等欺诈行为 已到场，未安装 处罚金额=涉及该材料的分项工程总价**.*；停止该单位投标资格*年，并在集团内给予通报。 已安装，无法拆除 处罚金额=涉及该材料的分项工程总价**.*；停止该单位投标资格*年，并在集团内给予通报。 方案不符 指施工方案与集团审批不一致 已施工，无法拆除 处罚*—**万元 品质管理 停止点见证点检查 未按要求进行停止点、见证点检查即进入下道工序 每处扣罚*~*.*万元 定义： （a）货不对版：指所提供的材料或设备的品牌与合同约定不符； （b）偷工减料：指材料的规格、型号、产地等技术参数与合同约定不符；或第三方材料抽查判定不合格的； （c）弄虚作假：指通过人为操作，刻意掩盖事实真相等欺诈行为； （d）方案不符：指现场施工方案与项目公司报集团审批的方案不一致； 发包人有权对各施工节点及工艺进行抽查，如按发包人要求节点施工的，拆除费用发包人承担，否则全数返工并处于不低于****元/次罚款，拆除费用也一并由承包人承担，所有因质量问题给发包人带来的损失由承包人承担。 承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到合格等级。经验收如有不合格工程，承包人应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由承包人负责，同时扣除其全额质量履约保证金。 上述违约金在发包人支付相应工程进度款前，由承包人交入本工程基建账户，否则发包人有权在承包人相应的工程进度款中直接扣除。**.*.* 因承包人违约解除合同 关于承包人违约解除合同的特别约定：/ 。 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/ 。 **不可抗力 **.* 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。 **.* 因不可抗力解除合同 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/ 天内完成款项的支付。 ** 保险 **.* 工程保险 关于工程保险的特别约定：根据建筑工程有关投保规定。 **.* 其他保险 关于其他保险的约定：/。 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/ 。 **.* 通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定：/ 。 ** 争议解决 **.* 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/ 。 **.*.* 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定：/ 。 选定争议评审员的期限：/ 。 争议评审小组成员的报酬承担方式：/ 。 其他事项的约定：/ 。 **.*.* 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定：/ 。 **.*仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决： （*）向/ 仲裁委员会申请仲裁； （*）向***人民法院起诉。 协议书附件： 附件*：承包人承揽工程项目一览表 专用合同条款附件： 附件*：发包人供应材料设备一览表 附件*：工程质量保修书 附件*：廉政合同 附件*：安全生产合同 附件*：承包人主要施工管理人员表 附件*：履行标后管理第一责任人承诺书 附件*：标后诚信履约承诺书 附件*： 承包人承揽工程项目一览表 单位工程 名 称 建设规模 建筑面积 (平方米） 结构 层数 跨度 (米) 设备安装内 容 工程造价 (元) 开工日期 竣工日期 附件*： 发包人供应材料设备一览表 序号 材料设备 品 种 规格 型号 单 位 数 量 单 价 质量 等级 供应 时间 送达 地点 备 注 附件*： 工程质量保修书 发包人（全称）***铖兴置业有限公司 承包人（全称） 发包人、承包人根据《中华人民**国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程名称）签订工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。 质量保修范围及具体保修的内容，双方约定如下：同承包人承包的范围。 二、质量保修期 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期为年。 质量保修期自在工程竣工验收单上签字之日起计算。 三、质量保修责任 *、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知后*小时内赶至工程现场，进行修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。 *、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。 *、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。 *、质量保修完成后，由发包人组织验收。 四、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 五、其他 双方约定的其他工程质量保修事项：①以现金方式交纳的：按工程结算价（审计价）的*.*%作为工程质量保证金，发包人在缺陷责任期满年无质量问题后退还（不计息）。承包人应按规定及时对工程质量缺陷进行维修，并应协调处理好项目使用单位或使用用户提出的投诉索赔等事项，若有质量投诉，则应待质量维修好后方可退还质量保证金； ②以保险或保函方式交纳的：按工程合同金额（不含暂列金额）的*.*%作为工程质量保证金。承包人在工程竣工验收时提交银行保函或与保险公司签订的已经生效的建设工程质量保证保险合同。在工程缺陷责任期内，发现工程质量问题需要维修时，承包人在发包人约定的合理时间内修复，逾期不修复的，发包人有权委托他人修复，并启动相关理赔程序。保险保函的违约办理：在合同履约期内，有违约情况需要扣除保证金时，由承包人在发包人规定的时间内以现金方式交纳，逾期不交纳的，发包人（被保险人）启动保险理赔程序；银行保函违约办理：银行保函违约办理：如因承包人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务的，银行将按照保函约定向受益人承担担保责任，但发包人单次或累次索赔的总金额不得超过担保金额）。 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 发 包 人（公章）： 承 包 人（公章）： 法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 年月日 年月日 附件*： 廉政合同 为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，的项目法人(以下称甲方)与承包商(以下称乙方)，特订立如下合同。 　　第一条　甲乙双方的权利和义务 (一)严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及有关规定。 (二)严格执行的合同文件，自觉按合同办事。 (三)双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。 (四)建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。 (五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。 (六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 　　第二条　甲方的义务 　　(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。 (二)甲方不得有意刁难、拖欠承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。 (三)甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 (四)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。 (五)甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。 (六)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。 第三条　乙方义务 　(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。 (二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。 (三)乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。 (四)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。 (五)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 第四条　违约责任 　　(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 　　(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。 　　第五条　双方约定 本合同由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本合同执行情况进行抽查，提出属本合同规定范围内的处理意见。 第六条　本合同有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。 　　第七条　本合同作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后生效。 本合同甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。 甲方单位：(公章)　　　　　　　　　　　 乙方单位：(公章) 法定代表人：　　　　　　　　　　　　 　法定代表人： 地址：　　　　　　　　　　　　　　　　 地址： 电话：　　　　　　　　　　　　　　　　 电话： 　 年　　　月　　日　　 年　　　月　　日　　　 附件*： 安全生产合同 为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称：“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。 一、甲方职责 *．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 *．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 *．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。 *．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。 *．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。 二、乙方职责 *．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 *．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机械和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 *．建立健全安全生产责制。从派往项目实施的施工项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的*%~*%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。 *．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。 *．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特珠工程的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如现特种作业无证操作现象时，施工项目负责人必须承担管理责任。 *．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。 *．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。 *．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。 *．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。 **．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特**全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任失。 三、违约责任 如因甲方或乙方违约造**全事故，将依法追究责任。 本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盟公章后生效，全部工程竣工验收后失效。 甲 方： 乙 方： 法定代表人 法定代表人 或 或 其授权的代理人： 其授权的代理人： 地 址： 地 址： 电 话： 电 话： 日 期： 日 期： 附件*： 承包人主要施工管理人员表 本项目拟配备的主要管理、技术人员 岗位 （类别机电工程） 姓名 学历 职称 专业技术要求 项目负责人 具有机电工程专业建造师注册证书、安全考核合格证书（B证） 项目技术负责人 具有电子与智能化工程相关专业工程师及以上职称证书 施工员 具有岗位资格证书 质量员 具有岗位资格证书 材料员 具有岗位资格证书 资料员 具有岗位资格证书 专职安全员 具有安全考核合格证书（C证） 注：*）上表人员证书复印件（加盖公章），并提供原件或电子证书（从政务网上获取的，需印有二维码及发证机构电子签章，并加盖公章）； *）社保证明：由社保机构盖章确认的投标人为上述项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员在开标会前最近一个月及以上连续缴纳社保的书面材料（书面资料出具时间必须为开标前**日内，由社保机构提供的格式或政务网获取印有社保机构电子签章的社会保险参保书面资料并加盖投标单位公章同样有效）；已退休的相关人员提供退休证明，但年龄超过**岁的不予认可； *）上表人员均在“**省建筑*场监管与诚信信息发布平台”注册入库（注：年度零星等不需申领施工许可证的工程本条不作要求)。 填报单位：(盖章) 附件*： 履行标后管理第一责任人承诺书 　　我（单位）在 项目标后管理中承诺如下： 　　*.保证无正当理由不拒绝与中标单位签订合同。 　　*.保证不擅自改变招标文件内容签订合同。合同签订后，保证不与中标单位签订与招标文件、中标的投标文件实质性内容不一致的补充合同。 　　*.保证不向中标单位介绍和指定分包单位。 　　*.发现非中标单位进场的，或中标人将工程转包或违法分包的，予以制止，并及时向项目管理部门报告。 　　*.保证按合同条款约定按时支付工程款，优先保障农民工工资。 　　*.负责做好项目的全过程管理，对工程施工、监理单位质量、安全、进度、投资控制等合同履约行为做好日常管理工作。 　　*.负责建立项目建设档案，档案主要包括项目概况、项目管理组织、管理制度、日常管理记录、工程变更情况、日常检查及综合评价等。 　　*.负责项目的综合考评，建立检查工作台帐，工程结束后对施工、监理、测绘、设计单位及工程施工、管理、质量、合同履行等情况进行汇总考评。 　　若违反上述承诺，愿依法依规接受处理。 承诺人：（盖章） 年　　月　　日 附件*： 标后诚信履约承诺书 　　 我（单位）在 项目标后履约中承诺如下： 　　*.严格遵守法律法规政策文件，全面履行合同约定。 　　*.自觉维护建筑*场良好秩序，保证不发生因投标报价或议价过低而导致项目无法进行或是签署施工合同之后恶意提高造价等扰乱建筑*场的行为。 　　*.保证不将此项目转包、违法分包给其他承包商。 　　*.保证按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备。保证不出现项目施工、监理管理人员不到岗或擅自更换的情况。在未通过验收或合同解除前，项目负责人、总监理工程师确需更换的，严格按规定报项目建设单位书面批准，必要时同时报项目管理部门批准。 　　*.保证按时支付建筑工人工资，严格遵循法律途径解决工程款纠纷，杜绝建筑工人聚集或集体上访。 　　若违反上述承诺，愿依法依规接受处理。 承诺人：　　　　　　　　　（盖章） 年　　月　　日 第二卷 第五章工程量清单 *. 工程量清单说明 *.* 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民**国法定计量单位。 *.* 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。 *.* 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。 *.* 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：。 *. 投标报价说明 *.* 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 *.* 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。 *.* 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。 *.* 暂列金额的数量及拟用子目的说明： *. 其他说明 详见电子版招标文件。 第六章 图 纸 由招标人提供给投标人(详见电子附件)。 第七章 技术标准和要求 参照现行国家技术标准和要求执行。 序号 设备名称 招标技术参数 一 摄像监控系统 前端设备 * 室外快球摄像机 ★***万像素红外网络高清半球（含支架），提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 ★内置电动云台和一体化变焦镜头，施工便易，方便运维，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 智能功能：Smart事件、人脸抓拍、混合目标抓拍（人脸、人体+车辆抓拍）&（人脸比对） 用深度学习算法，以海量图片及视频**为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了目标的检出率 人脸抓拍（正脸抓拍）：a）支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b）支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c）支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持*种模式同时开启 混合目标检测（全结构化模式）：a）抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 b）抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍 c）抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别 d）抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别 混合目标检测（比对模式）：a）支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b）支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c）支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持*种模式同时开启 支持指哪抓哪，在大场景监控下可手动选择人脸抓拍目标，实现灵活抓拍 传感器类型: */*.*＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：*.*** Lux @（F*.*，AGC ON）；黑白：*.*** Lux @（F*.*，AGC ON）；* Lux with IR 宽动态: *** dB超宽动态 焦距: *.*~*** mm，**倍光学变倍 视场角: **~*.*度（广角~望远） ★红外照射距离: ** m，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 防补光过曝: 支持 水平范围: 水平***° 垂直范围: -*°~**° 水平速度: 水平键控速度：*.*°~***°/s，速度可设；水平预置点速度：***°/s 垂直速度: 垂直键控速度：*.*°~***°/s，速度可设；垂直预置点速度：***°/s 主码流帧率分辨率: ** Hz：** fps（**** ×****）；** Hz：** fps（**** × ****） ★视频压缩标准: H.***，H.***，MJPEG，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 支持萤石接入 网络接口: RJ**网口，自适应** M/*** M网络数据 SD卡扩展: 内置MicroSD卡(即TF卡)插槽 报警输入: *路报警输入 报警输出: *路报警输出 音频输入: *路音频输入 音频输出: *路音频输出 接口类型: 一体外甩线 供电方式: DC：** V，PoE（***.*at） 电源接口类型: 圆头 电流及功耗: ** W 工作温湿度: -** ℃~** ℃，湿度小于**% 恢复出厂设置: 支持 防护: IP** * 红外筒型网络摄像机 ★***万星光级*/*.*"CMOS智能筒型网络摄像机，含支架，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。 支持联动白光报警 支持联动声音报警 最小照度:*.***Lux @(F*.*,AGC ON) ,* Lux with IR 镜头:*mm, 水平视场角**.*°[*mm(**.*°),*mm(**.*°),**mm(**.*°)可选] 宽动态范围:***dB ★视频压缩标准:H.***/H.***/ MJPEG，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 ★最大图像尺寸:**** × ****，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡((***GB或者***GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),支持SD卡加密及SD状态检测功能 内置GPU芯片 内置麦克风和喇叭 支持声音报警功能，报警声音类型不小于**种，报警声级及报警次数可设置 通讯接口:*个RJ** **M / ***M 自适应以太网口 音频接口:内置麦克风和扬声器 工作温度和湿度:-**℃~**℃,湿度小于**%(无凝结) 电源供应:DC**V±**%，POE供电 功耗:DC**V:*W Max ★红外照射距离:最远可达**米，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 外壳防护等级：IP** * 防高空抛物摄像机 ★≥***万 */*.*" 高空抛物智能筒型摄像机，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 ★专用于高空抛物监控场景，分变焦*.*~** mm和*~** mm镜头两款产品，应对不同高度的监控覆盖需求，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 ★专用于高空抛物监控场景，图像效果优化，蓝玻璃镜头，强化强光抑制，有效解决逆光、反射光和杂光等问题，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 支持高空抛物事件智能检测，配置简洁；典型安装场景下可以有效检测出* × *像素以上抛落物；可有效过滤飞虫，飞鸟，树叶，晾晒衣物等干扰目标； 支持*个算法屏蔽区域设置，减少环境影响； 支持隐私遮盖，最多支持*个遮盖区域；隐私遮盖功能不影响算法检测，也不影响报警图片和小视频，录像和预览为黑色块或马赛克覆盖全金属外壳，增大散热面积，无惧酷暑 宽动态: *** dB 最低照度: 彩色：*.**** Lux @（F*.*，AGC ON） 焦距＆视场角: *.*~** mm @F*.*：水平视场角：**.*°~**.*°，垂直视场角：**.*°~**.*°，对角视场角：***.*°~**.*° *~** mm @F*.*：水平视场角：**.*°~**.*°，垂直视场角：**.*°~*.*°，对角视场角：**.*°~**.*° 最大图像尺寸: **** x **** ★视频压缩标准: 主码流：H.***/H.***，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大*** GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持SD卡加密及SD卡状态检测 网络: *个RJ** ** M/*** M自适应以太网口 复位: 支持 电流及功耗: DC：** V，*.**A，最大功耗：**.** W ；PoE：***.*at，**.* V~** V，*.** A~*.** A，最大功耗：**.** W 电源接口类型: 三芯电源接口 供电方式: DC：** V ± **%，支持防反接保护；PoE：***.*at，Class * 启动及工作温湿度: -** ℃~** ℃，湿度小于**%（无凝结） 存储温湿度: -** ℃~** ℃，湿度小于**%（无凝结） 防护: IP** * 网络红外半球摄像机 ★***万 */*.*" CMOS 智能海螺型网络摄像机，含支架，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 最低照度: 彩色：*.*** Lux @（F*.*，AGC ON），* Lux with IR 宽动态: *** dB 调节角度: 水平：*°~***°，垂直：*°~**°，旋转：*°~***° 焦距&视场角: *.* mm，水平视场角：***.*°，垂直视场角：**°，对角视场角：***.*° * mm，水平视场角：**.*°，垂直视场角：**.*°，对角视场角：***.*° * mm，水平视场角：**.*°，垂直视场角：**.*°，对角视场角：**.*° * mm，水平视场角：**.*°，垂直视场角：**.*°，对角视场角：**.*° 补光灯类型: 智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离: 红外光最远可达** m，白光最远可达** m 防补光过曝: 支持 ★最大图像尺寸: **** × ****，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 ★视频压缩标准: 主码流：H.***/H.***，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大*** GB），断网本地录像存储及断网续传，支持SD卡加密及SD卡状态检测 网络: *个RJ** ** M/*** M自适应以太网口 音频: *路输入（Line in）；*路输出（Line out）；*个内置麦克风，*个内置扬声器 报警: *路输入，*路输出（报警输出最大支持AC** V/DC** V，* A） 复位: 支持 启动及工作温湿度: -** ℃~** ℃，湿度小于**%（无凝结） 电流及功耗: DC：** V，*.** A，最大功耗：** W 供电方式: DC：** V ± **%，支持防反接保护，POE供电 防护: IP** * 网络红外半球摄像机电梯专用网络摄像机 ★***万*/*.*” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 最低照度: 彩色：*.*** Lux @（F*.*，AGC ON），* Lux with IR 宽动态: *** dB 调节角度: 水平：-**°~**°，垂直：*°~**°，旋转：*°~***° 焦距&视场角: *.* mm，水平视场角：***.*°，垂直视场角：**°，对角线视场角：***.*° * mm，水平视场角：**.*°，垂直视场角：**.*°，对角线视场角：***.*° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达** m 最大图像尺寸: **** × **** ★视频压缩标准: 主码流：H.***/H.***，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大*** GB） 支持H.***、H.***、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 网络: *个RJ** ** M/*** M自适应以太网口 音频: *路输入（Line in），*路输出（Line out），*个内置麦克风 报警: *路输入，*路输出（报警输出最大支持DC** V，** mA） 复位: 支持 需支持智能后检索功能。 需支持DC**V和POE供电，且在不小于DC**V±**%范围内变化时可以正常工作。启动和工作温湿度: -** ℃~** ℃，湿度小于**%（无凝结） 电流及功耗: DC：** V，*.** A，最大功耗：*.* W；PoE：***.*af，** V~** V，*.** A~*.** A，最大功耗：*.* W 供电方式: DC：** V ± **%；PoE：***.*af，Class * 防护: IP**，IK** 传输网络 * 核心交换机（**千兆电口，**千兆SFP） ★*.交换容量≥**.*Tbps，包转发率≥****Mpps ，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 *.适用***mm深度机柜 ；设备高度≤*U ★*.万兆光口≥*个，千兆光口≥**个，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 *.主控引擎≥*；整机业务板槽位数≥*；支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥*；颗粒化电源模块上支持电源开关，可控制单电源模块的供电状态，便于安装、维护及更换。为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠。 *.支持***.*X、MAC、Portal等认证方式。 *.支持整机MAC地址≥*M；MAC学习速率>****/s ★*.支持*K VLAN；支持*：*，N：* VLAN mapping；支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；支持Super VLAN;支持Voice VLAN; 提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 *.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv*、BGP、BGP*+、ISIS、ISISv*；支持路由协议多实例；支持GR for OSPF/IS-IS/BGP。 *.支持IPv*路由转发FIB表项≥***K。 **.支持整机ACL表项≥**K * **口接入交换机 ★*.性能：交换容量：≥***Gbps，转发性能≥***Mpps ；提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 ★*.接口类型≥**个千兆电口+*个千兆SFP光，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 *.POE:支持POE+,总POE输出功率≥***W * **口接入交换机 ★*.性能：交换容量：≥***Gbps，转发性能≥***Mpps ；提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 ★*.接口类型≥**个千兆电口+*个千兆SFP光，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 *.POE:支持POE+,总POE输出功率≥***W 机房设备 * **盘位磁盘阵列 ★*.*U高度**盘位IPSAN存储设备，控制器架构，采用Intel多核处理器，标配≥*GB高速缓存，最大可扩容至**GB，支持≥*个GE接口，*个USB接口，*个RS***接口。提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 * 企业级SATA硬盘（*T） ★*T企业硬盘，*T,****RPM,*.*寸,SATA，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 * **”彩色液晶监视器 LCD液晶显示单元；含面板 ★尺寸:**英寸；拼缝：*.*mm，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 分辨率 ：**** × *********** Hz（向下兼容）； 视角：垂直上下***°,水平左右***°(CR≥**)； 响应时间：*ms(G to G)； 对比度：****:*； 亮度：***cd/㎡； 输入接口：VGA × *, HDMI × *, DVI × *, DP × *, USB ×* 液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE****标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±*.***以内。 输出接口：HDMI × * 控制接口：RS*** IN × *, RS*** OUT × * LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义*-***°旋转。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 功耗：≤ *** W； 电源要求：***～*** VAC, **/** Hz； 运行温度和湿度： *℃～**℃，**%～**% RH（无冷凝水）； 含支架 二 周界及地下室报警系统 机房设备及软件 * 报警主机 ★总线制多路报警通信控制主机（可由*区扩展到***区），提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 报警前端设备 * *防区报警模块 ★总线网络报警主机八防区扩展模块；*个扩展防区数；**最大级联数/*.*mA，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 * *防区联动模块 ★RS***总线接口，提供*个标准纤维电子回路防区，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 三 出入口管理系统 监控中心设备及软件 * 道闸 【直杆】【快速】 包含：*个遥控器、*个防砸雷达 道闸类型：直杆 道闸方向：全向 道闸杆长：*米 运行速度：*.*~*.*秒 机箱材质：冷轧钢 输入电压：***VAC+**% 电机驱动：直流无刷电机驱动控制 电机功率：***W ★功能特性：支持变频、遇阻反弹、防冷凝、手动开闸功能、支持免学习功能（按键微调限位位置，调试简单）、事件日志记录功能，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 变频功能:支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行； 应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆 雷达检测:通过毫米波雷达可进行检测车辆和行人； 具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）。 * 车牌识别一体化摄像机 【智能补光抓拍一体机】【深度学习】【大角度识别】 包含：防护罩、镜头、摄像机、*个LED补光灯等 分辨率：***万，********* 帧率：**fps(*********) 传感器类型：*/*" Progressive Scan CMOS 最小照度：彩色*.***Lux@(F*.*,AGC ON)，黑白*.****Lux @(F*.*,AGC ON) 镜头：*.*-*mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦 补光灯：内置*颗LED补光灯，*颗灯珠颜色保持一致，红外/白光可配置切换 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 视频压缩标准：H.***/H.***/MJPEG 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,*D降噪通过软件可调 存储功能：内置TF卡槽 ★智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色识别，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选 接口：* 个RJ** **M/***M/****M 自适应以太网口，*个 RS-*** 接口，*个RS-***接口，*路音频输入，*路音频输出，*路触发输入，*路继电器输出 无线模块：（型号带*，表示支持*G传输） 功能特性：外接道闸，布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；车辆抓拍：支持车牌、车型、车标、车身颜色识别，电动变焦、自动光圈，内置LED补光灯，同步补光，同步录像，黑白名单控制，视频触发 * 主控系统 处理器：Intel Bay Trail平台处理器 ★内存：*GB，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 ★硬盘存储：*个*.*寸监控级*T硬盘，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 指示灯：电源指示灯/运行指示灯 显示器分辨率：****×**** 电源：DC**V/*A适配器 机械特性： 黑色铝型材外壳、无风扇热设计，保证机器稳定运行。 功耗：峰值**W，平均**W 工作环境：工作温度*℃～**℃、工作湿度**%～**% 功能特性：含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、***接口、报警*进*出、麦克风输入、视频HDMI接口，*T硬盘，**寸****p显示屏，配置键鼠套件，正版Windows系统 单机模式检验：能够进行单机收费，单机发卡，单机配置收费规则等，级联功能检验：能够支持*个终端同时运行管理独立停车场，无需平台。 内嵌停车场功能检验：样机支持内嵌停车场，支持一个大停车场嵌套四个同级内嵌子停车场 * 车辆检测器（双路） 独立式,支持接入的最大线圈数*,继电器输出 支持灵敏度可调：有*级可设（高、中高、中低、低）； ★最快响应时间：*.*ms，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 线圈故障自恢复：在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态 线圈故障恢复时间：≤***ms； 线圈故障检测时间：＜**ms； * 岗亭管理工作站 CPU：标称主频≥*.*Ghz，核心数≥*个； ★ROM：配置内存容量≥*GB；提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 ★硬盘容量≥*T；提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 LCD：液晶显示器≥**英寸； 千兆网卡；*年保。 * 人行道闸 通道宽度***mm-****mm/**-**人每分钟/**对红外检测/门翼亚克力、不锈钢/室内室外/工作电压***V/工作功率<***W，待机功率<**W； 通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵 在紧急情况下，如设备断电或者发生故障能够无阻挡，不影响人员进出 ★设备应具备消防联动功能，当消防信号触发时，门翼将处于常开状态，确保人员及时疏散，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 设备应支持看门狗、在线升级的功能，方便设备维护管理 通道支持远程控制管理功能、联网运行、离线单机运行，同时支持遥控器开门 * 人脸识别组件 ★*、设备外观：采用**.*英寸LCD触摸显示屏；***万像素双目宽动态摄像头；采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于*m，支持照片视频防假；提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 *、设备容量：支持*****张人脸白名单，*：N人脸比对时间≤*.*s/人；支持******笔记录存储； *、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持WIFI传输； *、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览； *、设备接口： LAN**；RS*****；韦根**；USB **；门磁**、开门按钮**、报警输入**；电锁**、报警输出**； *、工作电压： DC **V/*A，需独立供电； *、使用环境：室内外，（防护等级IP**），室外场景使用时需加装遮阳罩 *、安装方式：通道安装 设备支持远程视频预览，具有视频监控功能，并支持与中心远程视频对讲。 设备支持黑名单功能，可通过中心下发黑名单信息，本地完成黑名单信息比对和报警，且报警信息可上传中心。 四 可视对讲及门禁系统 可视对讲及门禁 * 物管中心管理机 显示屏：**.*寸IPS彩色触摸屏； 摄像头：CMOS ***W像素，可开关； 显示屏分辨率：********； 操作方式：电容式触摸屏、触摸按键； 视频监控：支持预览权限范围内公共摄像头及门口机实时画面，可*路***P画面同时监视，可点击门口机画面进行对讲； ★对讲功能：支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲，支持遇忙呼叫等待、呼叫转移功能；提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 多方对讲：支持拉取多台室内机、管理机设备进行多方对讲，最大支持**台设备； 副机管理：支持*主*副管理机，多管理机场景支持群呼和按优先级呼叫； 录音录像：支持视频监视时抓拍、录像监视画面，对讲通话时录音； ★远程开门：支持在被门口机呼叫或远程监视门口机时远程开锁；提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 广播功能：支持实时广播、定时广播功能； *路***接口，*路USB*.*接口，可插U盘，*路防区输入，*路I/O输出； 支持拓展最大***G TF卡； 支持选配鹅颈话筒、音箱&指纹配件； 外形尺寸：***mm(长)****mm(宽)***mm(厚) 采用铝合金支架支持多个角度摆放同时也支持壁挂式安装方式. 支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲，支持遇忙呼叫等待、呼叫转移功能 支持预览权限范围内公共摄像头及门口机实时画面，可*路***P画面同时监视，可点击门口机画面进行对讲 * 可视对讲园区门口机 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数：*.*英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例**:*，屏幕分辨率*******； 摄像头参数：采用宽动态***万双目摄像头； ★认证方式：支持人脸、刷卡、二维码（通过摄像头识别）；提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；*:N人脸识别速度≤*.*s， 存储容量：本地支持 **** 人脸库、***** 张卡、** 万条事件记录； 硬件接口：LAN**、RS*****、Wiegand**(支持双向)、MicroUSB**、电锁**、门磁**、开门按钮**； 通信方式及网络协议：有线网络；网络SDK/萤石协议/ISAPI/Ehome*.*/ISUP*.*； 使用环境：IP**防护等级； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配**底盒）； 工作电压：DC **V/*A（电源需另配）； 功能介绍： 可视对讲：支持和云眸、****客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.***； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置*个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 外接安全模块：支持通过RS***接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过 RS***或韦根（W**/W**）接口外接*个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS***或韦根（W**/W**）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持***组计划模板管理，***个周计划，****个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 * 门禁读卡器（消控中心） ★*、设备外观：采用*英寸LCD触摸显示屏，***万像素双目摄像头，面部识别距离大于*m，支持照片视频防假；提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 *、设备容量：支持*****张人脸白名单，*：N人脸比对时间＜*.*S/人，支持*****张卡片，******条记录； *、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号；支持二维码识别（需选择*.*mm焦距镜头型号设备，与门口机可识别二维码类型保持一致）； *、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS***，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根**/**； *、视频对讲：支持与云眸、****客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.***； *、输入接口：LAN**、RS*****、wiegand * *、USB**、门磁**、报警输入**、防拆**、开门按钮**； *、输出接口：电锁**个，报警输出**个； *、工作电压： DC **V/*A，不自带电源； *、使用环境：室内外环境，室外使用需要配遮阳罩，避免阳光直射； **、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、**底盒安装 设备支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态；支持物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节； 支持不开启白光补光灯实现人脸识别。支持在*.***lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别。 设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被*个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 * 门禁读卡器（楼层） 读卡频率：**.**MHz 按键方式：触摸按键 ★可识别卡：Mifare卡卡号、Mifare卡卡密钥、CPU卡序列号(不含加密功能)，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 通讯方式：RS***+Wiegand 工作电压：DC **V 功耗：≤*W 安装方式：预埋***或**底盒安装 工作环境：室内，IP** 外型尺寸：***mm(高)x**.*mm（宽）x**mm（厚） 内置Mifare卡读卡模块，读卡频率**.**MHz，符合ISO *****-A标准，可读取Mifare卡序列号、Mifare卡内容、CPU卡序列号。 防水等级IP**。 **位高速处理器，性能强劲。 * 可视对讲单元门口主机 摄像头：CMOS低照度***W像素双目摄像机； 视频压缩标准:H.***，分辨率：****×****； 深度学习人脸识别算法，人脸白名单容量：*****张； 全新电容指纹识别模块，指纹容量：****枚； 用户数量：*****个，合法卡数量：******张； 显示屏：*寸彩色非触摸 TFT LCD，分别率：********； 操作方式：电容触摸按键； 操作界面：液晶显示，简易菜单； 音频输入和输出：内置全指向麦克风和扬声器； 支持Mifare卡、身份证序列号、CPU序列号识别；； ★支持二维码、蓝牙开门；提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 可直接接入半数字/模拟二线/模拟四线对讲系统，无需增加半数字转接模块； 支持夜间全彩，低照度场景下显示全彩图像； RS***：*个，RS***半双工； 网络参数:**M/***M/****M自适应,支持TCP/IP、SIP、RTSP等协议； IO输入：*个； IO输出：*个； 电源：DC **V*A； 防水等级：IP**； 外形尺寸：***.*mm****.*mm***.*mm（长*宽*高）。 门口机支持在低照度*.****lux条件下正常进行人脸识别。 门口机支持没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当侦测移动物体自动唤醒设备，且门口机支持无需白光补光实现人脸识别以达到节能效果。 * 可视对讲室内机（带防区输入模块 ★*. 室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲；提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 ★*. 支持室内机之间的户户语音对讲与户内语音对讲；提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 *. 同一房号支持多室内机，同户最多支持*台室内机； *. 支持主动查看门口机画面并发起与门口机进行双向对讲，可进行一键远程开门； *. 支持直接向管理机注册（无需门口机），室内机与管理机可进行双向呼叫对讲； *. 支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像； *. 支持接收中心下发的图文信息，信息有分类处理； *. 支持自动应答与免打扰功能； *. 采用先进的噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮； **. 支持室内机呼梯到对应楼层； **. 支持通过Web端在门口机上批量导入房号和IP地址，实现批量激活； **. 支持门口机呼叫时留言，带抓拍照片； **. 支持用户自定义开门密码、胁迫密码设置； **. 设备支持报警接入功能（*路有线防区接入），第*防区可作为叮咚门铃功能使用； **. 室内机对讲专用交换机网线供电时支持输出一路**V ***mA电源用于探测器供电； 技术参数： *. 显示屏：*寸彩色TFT LCD *. 分辨率：****×*** *. 操作方式：电容式触摸屏 *. 操作界面：扁平化风格UI操作界面，绚丽大气，操作简便 *. 音质：支持噪声抑制和回声消除处理 *. 以太网：**M/***M自适应 *. 网络协议：TCP/IP、SIP*.*、RTSP ★*. 报警输入：支持*路有线防区接入，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 ★*. 网口：*个RJ** **M/***M自适应以太网口，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 **. 材质 ：PC+亚克力外壳，钢化玻璃面板 **. 电源：对讲专用交换机网线供电或DC**V **. 功耗 ：≤*w **. 工作温度：-**℃-＋**℃ **. 工作湿度：**％-**％ **. 外形尺寸：***mm×***.*mm×**mm * 地下室门禁读卡器 ★*、设备外观：采用*英寸LCD触摸显示屏，***万像素双目摄像头，面部识别距离大于*m，支持照片视频防假；提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 *、设备容量：支持*****张人脸白名单，*：N人脸比对时间＜*.*S/人，支持*****张卡片，******条记录； *、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号；支持二维码识别（需选择*.*mm焦距镜头型号设备，与门口机可识别二维码类型保持一致）； *、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS***，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根**/**； *、视频对讲：支持与云眸、****客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.***； *、输入接口：LAN**、RS*****、wiegand * *、USB**、门磁**、报警输入**、防拆**、开门按钮**； *、输出接口：电锁**个，报警输出**个； *、工作电压： DC **V/*A，不自带电源； *、使用环境：室内外环境，室外使用需要配遮阳罩，避免阳光直射； **、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、**底盒安装 设备支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态；支持物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节； 支持不开启白光补光灯实现人脸识别。支持在*.***lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别。 设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被*个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 * *门门禁控制器 处理器：**位处理器 管控门数：*门 通讯方式：上行TCP/IP、RS*** 读卡器接口：RS***和Wiegand双通讯接口 存储容量：**万张卡和**万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC***V输入），工作电压DC **V，功耗≤*W（不带负载） ★主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 ★主机应具防区报警功能，有*个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 * 四门门禁控制器 处理器：**位处理器 管控门数：*门 通讯方式：上行TCP/IP、RS*** 读卡器接口：RS***和Wiegand双通讯接口 存储容量：**万张卡和**万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC***V输入），工作电压DC **V，功耗≤*W（不带负载） ★主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 ★主机应具防区报警功能，有*个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 门禁及配套产品 * 单门磁力锁（含附件） 最大静态直线拉力：***kg(***Lbs) ± **% ★断电开锁，满足消防要求；提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：**V/***mA 或 **V/***mA； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 * 双门磁力锁（含附件） 最大静态直线拉力：***kg(***Lbs) ± **% * * ★断电开锁，满足消防要求；提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：**V/***mA 或 **V/***mA； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 五 信息发布系统 * 户外全彩LED屏 ★*、像素点间距：≤*.***mm；像素密度：≥***,***点/m&sup*;；提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 *、模组尺寸：***mm****mm ，模组分辨率：***点×**点；P*全彩屏建议尺寸为*m x *m，具体可根据景观和实际情况调整； *、亮度：≥****Cd/m&sup*;； *、亮度均匀性：≥**%；亮度衰减率≤*%； *、最佳视角：水平≥***°，垂直≥***°； *、色温：****-*****K；白场色坐标：x：*.**-*.**，y：*.**-*.**； *、对比度：≥****：*；色彩还原准确性值标ΔE≤*.*； *、灰度等级：采用**bit技术，支持*-***级灰度调节； *、画面延时：≤***ns；信噪比：≥**dB； **、灯芯波长误差：每个灯芯的主波长误差值在*%以内； **、反光率：≤*%；支持抑制摩尔纹功能，减轻**%；采用黑色防眩光设计； **、模组表面绝缘：绝缘电阻应为≥***MΩ； **、抗拉强度：≥***pa；屈服强度：≥***pa；抗电强度：*.*KV，*min正常 **、盐雾**级；抗紫外线UV辐射≥**级； **、模组机械强度：≥**MP；表面硬度：≥*H；防护等级：符合IP**； **、智能节能：带有智能节电功能，比没有开启节能**%以上；最大功耗≤***W/m&sup*;，平均功耗≤***W/m&sup*;，睡眠功耗≤**W/m&sup*;；能源效率≥*.*cd/W，达到能效一级； **、刷新频率：≥****Hz（支持*~***%**调节）；换帧频率为**-***Hz； **、电流增益：电流增益调节级别≥*位、电流增益调节范围*%~***%； **、模组平整度：≤*.**mm；像素中心距相对偏差等级：JX≤*.*%； **、亮度鉴别：按照SJ/T *****-**** *.**.*规定；C级，Bj≥**； **、像素失控率等级：符合SJ/T *****-****标准C级：PZ≤*.******； ★**、色域空间：NTSC≥***%YIQ，PAL≥***% YUV；提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 技术参数 **、平台：一体化控制产品，模块化统一管理，可对所有的LED显示模块进行统一管理，设置亮度，色温，灰度等参数） **、采用多层 PCB 设计，一体化驱动控制；为充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性，PCB 表面采用符合RoHS指令要求的OSP工艺处理，采用防碰撞焊盘技术设计，电路板阻燃达到UL** V-*等级； **、LED显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光加权辐亮度≤***W·m-*·sr-*；(需提供由CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告扫描件) **、显示屏特性：视觉舒适度满足CSA***.*-****标准，达到VICO指数范围*-*级；支持不关屏热插拔抢修维护功能； 六 电子巡更系统 * 数据采集器 ★非接触式, 防水, 防电击，无线上传数据≥每秒**条巡更记录样，记录存储容量≥ *****条记录，读卡距离≥*cm，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 * 无线通讯座 ★同一通讯坐可配用于多类巡更巡检产品，通讯速度≥每秒可传**条纪录。计算机连接: USB，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 七 背景音乐系统 * 草地音箱 ★*.扬声器单元：*×*.*″″提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 *.灵敏度：**dB *.功率：**W,**W；接***V *.功率：*.*W, **W；接**V *.接入方式：COM，**V，***V *.频率响应：***Hz-**KHz *.防护等级：IP** *.材料：有机树脂 含设备基础 * 数字功放 *.高档*U喷砂面板，美观**； *.放大器工作效率高达**%。 *.采用最新专利技术的D类功放设计。 *.采用最优的散热内部布局，使内部工作温度控制在**℃，可**设备的使用寿命。 *.设备接口包括*路定压***V/定阻*-**Ω功率切换输出。 *.具有故障检测输出接口，实时检测功放工作状况。 *.具有*路独立电源供电。 *.具有*路端子平衡输入 *.具有*路端子功率输出。 技术规格： *.输出功率：***W *.输出方式：***V定压输出、*-**Ω定阻输出 *.输入灵敏度（阻抗）：±***mV/**KΩ（平衡） *.过载源电动势：>**dB *.频响：**Hz~**KHz (+*, -*dB) *.S/N：≥**dB *.总谐波失真：≤*.*% at *KHz, */* 额定功率 ★*.控制方式：远程电源开关控制和故障检测反馈，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 *.保护机制：高温保护、过载保护、短路保护 **.冷却机制：风机强制通风散热 **.状态指示灯：信号、峰值、保护、电源 **.电源：***V/**Hz **.功耗：***W（MAX） **.尺寸（宽深高）：***mm×***mm×**mm **.重量：*.*kg 八 不间断供电系统 消控中心***V UPS系统 * UPS主机（**KVA） 参数：三进三出，在线式,功率因数≥*.**；工作效率 ≥**％；RS***接口及RJ**通讯接口；★**KVA提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 * 电池 ★***AH电池，延时*H，提供产品出厂报告或第三方检测报告原件扫描件 第三卷 第八章投标文件格式 （项目名称）招标项目 投 标 文 件 投标人：（盖单位章） 法定代表人：（签字或盖章） 年月日 一、投标人基本情况表 投标人全称 主要业务 营业执照编号 成立日期 工程技术人员总人数 资产净值（万元） 行政负责人 *、姓名： *、职务： *、职称： 技术负责人： *、姓名： *、职务： *、职称： 联系方式： *、地址： *、邮编： *、电话： *、传真： *、E-mail： *、联系人： 开户银行 *、开户银行： *、户名： *、帐号： 投标人：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章） 日 期： 年 月 日 二、法定代表人身份证明书 投标人名称： 单位性质： 地址： 成立时间： 经营期限： 姓名：性别：年龄：职务： 系 （投标人单位名称）的法定代表人。 特此证明。 投标人：（单位公章） 年 月 日 法定代表人身份证扫描件 三、授权委托书 本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目及标段名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 委托期限：。 代理人无转委托权。 附：法定代表人身份证明书 投标人： （单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 身份证号码： 委托代理人： 手机： 身份证号码： 年 月 日 委托代理人身份证扫描件 四、项目班子配备表 填报单位（盖章）年月日 本项目拟配备的主要管理、技术人员 岗位 姓名 学历 职称 专业工作年限 五、养老保险缴纳证明 填报单位（盖章）年月日 姓名 身份证号 缴纳养老保险时间 ……… 年 月 日至今 ……… 年 月 日至今 ……… 年 月 日至今 ……… 年 月 日至今 社保机构（盖章） 证明时间: 年 月 日 注：由社保机构提供的格式或从政务网获取印有社保机构电子签章的社会保险参保证明（并加盖投标公章）同样有效。 六、不良行为诚信承诺书 我司统一社会信用代码为：，组织机构代码为：。截至本项目的投标截止日，我司在***及所属*（*、区）的行业行政主管部门或招投标综合监管部门、**省及所属设区*的行业行政主管部门或招投标综合监管部门、国家行业行政主管部门，无正在公示的不良行为，且未被上述部门列入失信“黑名单”，也未被各级人民法院列为未结执行案件的被执行人。 我司郑重承诺以上信息真实准确，愿意接受行业行政主管部门或招投标综合监管部门及社会公众的监督。如有造假、瞒报或谎报等情形，本单位愿意接受监管部门的处罚，并承担由此造成的不良后果。 投标人名称（法人公章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 年月日 七、远程参与开标会议诚信承诺书 我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。 一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。 二、严格遵守法律、法规和招标文件规定的投标程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标和中标资格。 三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标和不正当竞争行为。 四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。 五、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致**分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。 六、确保设施、设备状况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。 七、不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。 八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问，如需要提出现场异议的，将严格按照有关规定，以书面方式或在电子交易系统中提出。不在招投标活动中虚假投诉。 我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案、没收投标保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。 投标人名称（法人公章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 年 月 日 拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何 在建合同工程上担任项目负责人的承诺书 ： 我公司及拟派项目负责人承诺，拟派参加项目标段投标的项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的情形。在建合同工程的开始时间为被其他项目推荐为第一中标候选人起（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。 以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。（投标人须知前附表*.*.*没有选择”要求递交投标保证金”时，删除下划线部分）给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。 投标人(单位公章)： 拟派项目负责人（签字或盖章）： 法定代表人(签字或盖章)： 年月日 八、资信标格式 资信标格式* 投标人自评分表（客观部分） 评标内容 评审说明 评审依据 投标人自评分 标书页码 合 计 投标人 （盖章）： 法人代表人（签字或盖章）： 年 月 日 资信标格式* 技术偏离表 工程名称： 序号 设备名称 招标规格 投标规格 偏离情况 说明 请复制第七章各系统的设备技术参数和要求 …… 备注： 投标人所投产品的规格参数与招标文件要求的规格参数有不同时，应逐条列在该偏离表中，要求提供证明材料的，若投标单位未提供，则视为负偏离。 投标人（盖章）： 法定代表人（签字或盖章）： 年月日 资信标格式* 质保期响应表 工程名称： 序号 子系统名称（主要设备） 招标要求 年限（年） 投标人 响应年限（年） 备注 … … 投标人（盖章）： 法定代表人（签字或盖章）： 年月日 资信标格式* 类似工程施工业绩表 项目名称： 序号 工程名称 完工日期 工程结构特征 工程规模 造价 （元） 质量评定 项目经理 技术负责 注：按要求提交相关证明材料。 投标人盖章： 法人代表人签字或盖章： 年月日 资信标格式* 易耗品备品备件材料表 序号 材料名称 型号规格 数量 单位 响应情况 备注 * 红外筒型网络摄像机 * 台 * 网络红外半球摄像机 * 台 * 电梯专用网络摄像机 * 台 * 防高空抛物摄像机 * 台 * 室外快球摄像机 * 台 * AC/DC转换器 ** 个 * 光纤收发器 ** 个 * 可视对讲室内机 * 台 ... 投标人盖章： 法人代表人签字或盖章： 年月日 九、商务标格式 商务标格式* 投标报价函 （招标人名称）： 我方全面阅读和研究了工程的招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘、澄清疑问,已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程施工投标的全部内容，以本投标书向你方发包的工程的全部内容进行投标。我方愿以人民币（大写） 元、小写¥元（投标总报价精确到元，含非竞争性费用元）的投标总报价，建设工期，并按上述图纸、合同条款、技术规范和招标文件的条件要求承包上述工程的设备供货、安装调试及竣工并承担任何质量缺陷保修责任。 项目负责人：身份证号 我方承诺：我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对投标结果也没有解释义务。如由我方中标，我方保证在接到你方发出的中标通知书起**天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与招标人签订施工合同，并递交签约合同价*%的履约保证金，履行规定的一切责任和义务。 本投标书自递交你方之日起**天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。我方出现以下行为之一，即被无条件没收投标保证金。（*）撤回投标书；（*）擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；（*）在规定的时间内，拒签合同或拒付履约保证金。 投标人（盖章）： 法定代表人（签字或盖章）： 联系人： 联系地址： 电话： 邮编： 开户银行： 银行帐号： 日期：年月日 商务标格式* 开标一览表 项目名称： 序号 子系统名称 数量 质量标准 投标报价（人民币元） * * * * ... 投标总报价 （投标总报价精确到元） 大写： （小写： ） 投标人（盖章）： 法定代表人（签字或盖章）： 年 月 日 随机专用工具及备品备件明细表 项目名称： 投标设备名称及编号 名称 数量 单位 价格（元） 备注 单价 总价 专用工具： 备品备件： 注：*. 本表所列为随投标设备所带的专用工具和备品备件。 本表中所列价格应计入投标总价。 投标人：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章） 日期：年月日 易损部件明细表 投标设备名称及编号 易损部件 名称 数量 单位 价格（元） 备注 单价 总价 … 注：*. 表中所列为质保期后承诺提供比*场价优惠的零部件、附件或优质的替代件给招标人。连续运行*年所需的易损部件明细（每台），不得随意提价。 表中所列价格不计入投标总价，仅供招标人选购时用。 *、投标人确保有足够的备件、附件、专用工具和易损部件满足设备正常运行需要。 投标人：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章） 日期：年月日 已标价工程量清单 十、其他资料