衢江区实验小学扩容提升工程设计招标文件预公告

正文内容

***实验小学扩容提升工程设计 招标文件 招标人：*****农*场开发有限公司 (盖章) 招标代理机构：欧邦工程管理集团有限公司(盖章) ****年*月 目录 第一部分 招标公告 * 第二部分 投标人须知及前附表 * （一）总则 ** （二）招标文件 ** （三）投标文件的编制 ** （四）投标文件的提交 ** （五）开标 ** （六）评标 ** （七）评标、定标办法 ** （八）合同的授予 ** 第三部分 合同条款 ** 第四部分 设计任务书 ** 第五部分 投标文件的格式 ** 第一部分 招标公告 *.招标条件 ***实验小学扩容提升工程已******发展和改革局以**发改受〔****〕*** 号批准建设，项目代码：****-******-**-**-******。项目已具备招标条件，建设资金来源为国有资金，出资比例为***%。***实验小学扩容提升工程设计已具备招标条件，招标人为*****农*场开发有限公司，委托招标代理机构为欧邦工程管理集团有限公司，现对该项目设计进行公开招标。 *.项目概况和招标范围： *.*项目概况： *.*.*项目建设规模：项目总用地面积约*****平方米，约合**.**亩。项目拟**总建筑面积约*****平方米，主要包括**教学楼、体育场馆等，并进行校园内操场、绿化、道路等室外改造，配套城*建设要求且绿化率≥**%，建筑密度为≤**%，容积率≥*.*且≤*.*。 *.*.*项目建设地址：本项目建设地点位于******康宁路与霞飞路西南交叉路口，南邻子和路，西邻**路。 *.*.*质量目标：满足国家和地方现行技术标准、设计规范、设计任务书要求。 *.*.*估算投资额：投资估算约*****.*万元，工程费用约*****.**万元，设计费约***.****万元。 *.*.* 招标范围：项目所涉及的建筑、结构、给排水、供配电、消防、弱电等，室外道路、绿化、室外综合管线、配电房等相关的方案设计（包括但不限于总平面图、总鸟瞰图、环境布置图、单体建筑平、立、剖及透视效果图、投资估算等）；初步设计(含工程概算编制)；规划建设项目**分析、交通影响评价、民用建筑节能评估等；施工图设计（包括但不限于设计和施工过程中的补图、修改、深化、整合、变更、优化等；施工图中不得有需另行委托二次深化设计的内容）；提供纸质和电子图纸；根据工程实际需要，指派驻场设计代表；配合编制竣工图，负责审核竣工图并盖章确认；设计人应提供的其他服务；施工及竣工验收阶段、质量保修期的设计服务等工作，并配合招标人办理相关审批手续。 *.*.*设计周期： ①总工期 ** 日历天，合同签订之日起** 日历天内完成方案设计并以方案文本形式报送采购人。方案审批通过后，** 日历天内完成初步设计（含概算），以文本形式报送采购人及行政主管部门，并按采购人、有关专家和管理部门的意见，完善初步设计，直到完成初步设计批复或审查；初步设计通过批复或审查后** 日历天内完成施工图设计并报图纸审查，直至审查合格。 ②服务周期为合同签订之日起至工程竣工验收结束。 *.投标人资格要求 *.*投标人应具有独立法人资格，具备以下资质条件之一，**省以外设计单位须提供“**省勘察设计行业四库一平台信息系统备案信息截图”或持有仍在有效期内的**省住建厅出具的《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书》。 ①工程设计综合甲级资质； ②建筑行业工程设计行业乙级资质； ③建筑行业工程设计（建筑工程）专业乙级资质。 *.*本次招标不接受联合体投标。 *.投标人信息入库 *.*潜在投标人登录***公共**交易网（http://ggzy.qz.gov.cn/）办理投标人信息入库（***级交易平台*场主体信息库，下同）备案事宜。 *.*未办理企业信息入库的投标人，根据显示界面提示免费注册，填写、上传相关主体信息，带“*”号的必填，填好后“提交”。投标企业同时可申领招投标企业CA证书及电子签章。经人工形式审查后公示三天，自动入库。具体操作可参考***企业入库操作手册（投标人）。 *.*CA办理： （*）中国联通**CA办理流程：投标人注册登录系统单位信息后点击左侧“联通CA在线办理”，根据流程图在线申请办理，联系电话，****-*******,****-*******（流程图网址http://zjqzcert.uni-ca.com.cn:****/）。 （*）天谷CA在线办理流程：投标人注册登录系统后点击左侧“天谷CA在线办理”，根据系统操作手册以及流程说明在线申请办理，联系电话：****-*******，***********。 （*）**CA互认办理流程：在统一登录界面右侧“CA办理入口”或登录网址：http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn/zhejiangnew/ca_system.html，联系电话：***-***-****。 *.*投标工具 投标工具有以下三家：擎洲、品茗、招天下，投标人可自行选择。 擎洲公司联系方式，徐工，****-*******，客服电话：**********； 品茗公司联系方式，许工，***********； 招天下公司联系方式，***-****-***。 *.投标保证金 本项目缴纳投标保证金万元整。 投标保证金须从***公共**电子交易系统备案账户汇出（http://ggzy.qz.gov.cn/）。 投标人登录***公共**电子交易系统－-“业务办理”--“缴纳保证金”模块： 缴纳方式之一（电子保函）：使用电子保函方式缴纳的，具体操作流程详见《***公共**交易平台电子保函操作规则（试行）》。投标人须在投标截止时间前，一次性提供不低于招标要求的投标保证金金额的担保，否则视为未缴纳投标保证金。投标保证金缴纳时间以电子保函实际获得时间为准。投标人使用电子保函所遇一切相关问题及相关纠纷，均由投标人与保函出具机构之间自行解决，监管办及交易中心不承担任何责任。（注意事项：*.开标当天不允许投保，保费必须从投标人基本户支付，如保费未从投标人基本户支付，导致投保异常等后果由投标人自行承担。*.电子保单截止时间以保费到账时间（开标前一天**时**分**秒）为准。*.请投保人在投保后查看能否正常下载电子保函。） 缴纳方式之二（按项目在线支付）：投标人通过网银（电汇）方式，从经系统备案的银行基本账户汇出，一次性足额缴纳。 缴纳方式之三（联保资金支付）：联保资金小于项目投标保证金时，按系统提示，从经系统备案的银行基本账户汇出，一次性足额补交差额。 申请联保资金请咨询*招投标协会秘书处，联系电话****-*******。 软件公司联系人：新点软件技术支持，联系电话：****-*******。 投标人如有违反法律法规、招标文件和其他相关规定，作不予退还投标保证金处理的，保函出具机构收到《不予退还投标保证金通知单》后*个工作日内将投标保证金担保赔偿款汇入监管办投标保证金专户。 *.招标文件的获取 *.*招标文件获取方法：在***公共**交易网（http://ggzy.qz.gov.cn）免费下载。 *.*潜在投标人对招标文件有疑问的，应通过***公共**电子交易系统或书面向招标人提出。提交疑问截止日为投标截止时间前**日内。招标人将在***公共**交易网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注***公共**电子交易系统（http://ggzy.qz.gov.cn/）公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 *.投标文件的递交 *.* 投标文件递交送达的截止时间****年月日时分秒。 *.* 投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至***公共**电子交易系统（http://ggzy.qz.gov.cn/） *.*不见面开标大厅网址：（http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。 *.发布公告的媒介 本次招标公告同时在**省公共**交易服务平台、***公共**交易网上发布。 招标人：*****农*场开发有限公司 联系人：舒先生 电话：****-******* 招标代理单位：欧邦工程管理集团有限公司 联系人：祝女士 电话：****-******* 日期：****年月日 投标人须知 投标人须知前附表 投 条款号 条款名称 编列内容 *.*.* 招标人 名称：*****农*场开发有限公司 地址：******信安东路***号 联系人：舒先生 电话：****-******* *.*.* 招标代理机构 名 称：欧邦工程管理集团有限公司 地 址：******合屹大厦*#*单元*楼 联系人：祝女士 电 话：****-******* *.*.* 项目名称 ***实验小学扩容提升工程设计 *.*.* 建设地点 位于******康宁路与霞飞路西南交叉路口，南邻子和路，西邻**路 *.*.* 资金来源 国有资金 *.*.* 出资比例 ***% *.*.* 资金落实情况 已落实 *.*.* 招标范围 项目所涉及的建筑、结构、给排水、供配电、消防、弱电等，室外道路、绿化、室外综合管线、配电房等相关的方案设计（包括但不限于总平面图、总鸟瞰图、环境布置图、单体建筑平、立、剖及透视效果图、投资估算等）；初步设计(含工程概算编制)；规划建设项目**分析、交通影响评价、民用建筑节能评估等；施工图设计（包括但不限于设计和施工过程中的补图、修改、深化、整合、变更、优化等；施工图中不得有需另行委托二次深化设计的内容）；提供纸质和电子图纸；根据工程实际需要，指派驻场设计代表；配合编制竣工图，负责审核竣工图并盖章确认；设计人应提供的其他服务；施工及竣工验收阶段、质量保修期的设计服务等工作，并配合招标人办理相关审批手续。 *.*.* 设计时间要求 详见招标公告 *.*.* 质量要求 满足国家和地方现行技术标准、设计规范、设计任务书要求。 *.*.* 投标人资质条件、能力和信誉 详见招标公告 *.*.* 是否接受联合体投标 本次招标不接受联合体投标。 *.*.* 踏勘现场 不组织 *.**.* 投标预备会 不召开 *.**.* 投标人提出问题的截止时间 投标人提出问题的截止时间：同招标公告。 上传疑问方式：登录***公共**电子交易系统（http://ggzy.qz.gov.cn/）--“业务办理”-－报名－－提出质疑。 *.**.* 招标文件澄清、修改时间、发布方式 澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间**日前，以电子文件形式上传至电子招投标交易平台供投标人下载，不足**天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。 澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间*天前，以上款相同的形式发布。 下载地址：***公共**电子交易系统（http://ggzy.qz.gov.cn/） 注：潜在投标人应密切关注***公共**电子交易系统或***公共**交易网，如有补充文件，投标人必须下载最新补充文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。 *.** 分包 当工程涉及专业设计时，如设计人无相应资质或其他技术原因不能自行设计时，由设计人选择分包单位并经发包人同意后实施。 *.* 构成招标文件的其他材料 见招标文件的组成 *.*.* 投标人要求澄清招标文件的截止时间 应于投标截止日期至少**天前。 *.*.* 招标文件澄清的时间 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清。如果澄清的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足**天，则相应**投标截止时间。 *.*.* 投标人确认收到招标文件澄清的时间 澄清文件在***公共**交易网公布，公布后视为投标人已获取，在投标截止时间前，投标申请人须自行到网上查看，否则后果自负。 *.*.* 投标人确认收到招标文件修改的时间 修改文件在***公共**交易网公布，公布后视为投标人已获取，在开标截止时间前，投标申请人须自行到网上查看，否则后果自负。 *.* 投标文件组成内容及份数 投标文件由资格审查标、资信标、技术标、商务标四部分组成。采用双信封方式递交投标文件（资格审查标上传在“资格审查申请文件”中，资信标上传在“资信标”中，技术标上传在“技术标”中，商务标上传在“商务标正文”中）加密电子投标文件一份，上传至***公共**电子交易系统，作为投标文件正本。具体见投标人须知正文部分*.*条规定。 （注：中标公示结束后，中标人应按招标人要求的份数免费提供投标文件副本。） *.*.* 构成投标文件的其他材料 / *.*.* 投标有效期 ** 天 *.*.* 投标保证金 见招标公告要求 *.*.* 近年财务状况的年份要求 / 年，指/ 年/ 月/ 日起至/ 年/月/日止。 *.*.* 近年完成的类似项目的年份要求 / 年，指/ 年/ 月/ 日起至/ 年/月/日止。 *.*.* 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 / 年，指/ 年/ 月/ 日起至/ 年/月/ 日止。 *.* 是否允许递交备选投标方案 不允许。 *.*.* 签字和（或）盖章要求 电子投标文件盖章要求：在招标文件格式规定的盖章处，投标人必须按规定加盖法定代表人电子章和单位电子公章。 *.*.* 投标文件份数 *、加密电子投标文件一份，上传至***公共**电子交易系统，作为投标文件正本。（资格审查标上传在“资格审查申请文件”中，资信标上传在“资信标”中，技术标上传在“技术标”中，商务标上传在“商务标正文”中。） *、中标公示结束后，中标人应按招标人要求的份数免费提供投标文件。 *.*.* 投标截止时间（同开标时间） ****年月日时分**秒 *.*.* 递交投标文件方式和地点 将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件（·加密标书）在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至***公共**电子交易系统（http://ggzy.qz.gov.cn/)。 *.*.* 是否退还投标文件 否 *.*.* 投标文件的拒收情形 加密电子投标文件（正本投标文件）未加密的； 未在投标截止时间前完成上传的。 *.* 开标时间和地点、参加开标会议的要求 *、开标时间：同投标截止时间。 *、开标大厅： （http://ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login） *、参加开标会议的要求 开标过程中，投标人参与远程音视频交互的法人代表或授权委托人应始终为同一人，中途不得更换，并能及时响应开标要求。投标人终端操作人员均被视为投标人法人代表或授权委托人，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 *.* 开标程序 *、投标人须准备好加密投标文件的CA数字证书以供开标时远程解密投标文件。 *、开标程序 （*）至投标截止时间，招标人（或招标代理）宣布开始开标，宣布开标项目名称、招标人代表等有关人员姓名，公布在投标截止时间前受理的投标文件的投标人名称。 （*）投标人解密 投标人解密时间：招标人（或招标代理）宣布开始解密后**分钟以内。投标人解密方式：投标人自行登录***公共**不见面开标大厅(http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login)——我的项目——选择标段——待招标代理开启解密后进行解密操作。 （*）投标人使用生成投标文件的CA数字证书解密投标文件。 （*）投标文件解密完成后，开标系统公布投标单位、项目负责人、投标报价、设计周期及其他内容。 （*）投标人确认 唱标完成后，投标人可通过***公共**不见面开标大厅系统对唱标结果进行确认，未在开标结束前完成在线确认的投标人，***公共**不见面开标大厅系统将视作自动确认。 投标人对开标过程有异议的，应通过***公共**不见面开标大厅系统的“开标异议语音提问”或“开标异议文字提问”按钮进行异议，招标人通过***公共**不见面开标大厅系统在线语音或文字答复，投标人提出异议的时间截止至开标结果公布后*分钟； （*）评标 进入评标环节，首先进行资格审查标，通过符合性审查的投标文件进入技术标、资信标评审，最后进行商务报价评审及评分。 （*）评标结束后，招标人（或招标代理）宣布中标候选人。招标人（或招标代理）宣布开标会议结束。 *、开标特别说明 （*）开标解密使用投标人上传的电子投标文件。 （*）因投标人原因（包括投标人自主选择的CA证书、计价软件、投标工具等），造成其电子投标文件未解密的，或投标文件解密了，但投标文件无法识别、读取的，视为撤销其投标文件。 （*）部分投标人的电子投标文件无法解密（识别、读取）的，其他投标文件的开标可以继续进行，但最终解密（识别、读取）成功的应不少于*家。 （*）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。 *.* 评标委员会的组建 评标专家确定方式：依法组建。评标委员会构成：*人，其中招标人代表*人，专家 *人。 *.* 评标方法 综合评估法 *.* 中标候选人公示媒介 ***公共**交易网。 *.* 是否授权评标委员会确定中标人 否，推荐的中标候选人数：* 名。 *.* 履约担保 履约担保的形式：现金或银行保函或保险公司保函； 履约担保的金额：合同总价的*%； **.需要补充的其他内容 **.* 投标最高限价 投标最高限价 审定设计费为***.****万元，折合费率为*.**%（审定设计费万元/工程费*****.**万元****%）。本项目按费率报价，最高设计费率报价为*.** %，设计费率小数点后最多保留两位小数（如 X.XX %）。投标人所报费率超过最高设计费率报价的，作无效标处理。本项目设风险控制费率，风险控制费率为*.** %，投标人费率报价低于*.** %的，商务标扣**分。 **.* 知识产权 （*）构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。投标人的投标文件不予退还；投标人使用他人的专利、专有技术，该费用由投标人承担。 （*）投标单位投标后，则视为同意招标人拥有对设计方案宣传、展览及推荐实施等形式的权力；所有方案的知识产权归招标人所有，招标人享有将设计成果进行使用、展示、出版、传播等权利。 （*）投标单位必须是设计方案的原创作者；投标单位保证提交的设计方案不会侵犯任何其他人的知识产权(著作权、商标权、专利权等)。若发生由此造成的任何纠纷，一切法律责任及给招标人造成的损失由投标单位承担。 **.* 监督 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部分依法实施的监督。 **.* 重新招标的其他情形 除投标人须知正文第*条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意**投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 **.* 电子招标投标 本工程实行电子招投标和电子评标。 **.*中标公示 中标候选人公示：评委会推荐中标候选人后，招标人将中标候选人在***公共**交易网予以公示，公示期不少于*日。 招标人将对中标候选人进行公示，并到“中国裁判文书网”对中标候选人进行行贿犯罪记录查询。如中标候选人自动放弃，或在本标段投标中有弄虚作假行为而在实质上不响应招标文件或影响评标结果的，或按招标文件其他条款规定不能中标的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，取消其中标候选人资格。对因弄虚作假或恶意隐瞒被投诉而取消中标资格的中标候选人，投标保证金不予退还，提请监管部门将此不良行为记入企业和个人信用档案并予以公示。 经公示无异议后，招标人确定中标候选人为中标人。如中标候选人放弃中标或者因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或按招标文件其他条款规定不能中标，或在本项目投标中有弄虚作假行为而在实质上不响应招标文件或经查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格，由招标人重新招标。 **.*同义词语 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”“专用合同条款”等章节中出现的措辞“发包人”和“设计人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 **.*解释权 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 **.*不见面开标特别说明 因本项目采用不见面交易模式，故招标人特别说明如下： *、不见面开标项目的时间以***公共**不见面开标系统显示的时间为准。 *、递交投标文件时，请使用***公共**交易平台投标文件上传模块中的模拟解密功能，如能正常解密，说明本机满足远程自助解密要求。 *、投标人通过***公共**交易平台系统递交的电子投标文件为评标依据。开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需登录***公共**不见面开标系统参加开标会议，并根据需要通过***公共**不见面开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、提异议等活动。 *、投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前登录***公共**不见面开标系统（http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。 *、投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点自行实施远程解密（投标人远程解密方法见操作手册,http://ggzy.qz.gov.cn/zlxz/******/*********/********/**f*****-abf*-*a**-bba*-*ff*ab*cfd*d.html），投标人解密限定在开标截止时间后**分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因招标人原因或***公共**不见面开标系统发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，经行政监督部门同意，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 *、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在询标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 *、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配备的硬件设施有：电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等；建议投标人具备的软件设施有：操作系统：windows*、windows*、windows*.*、windows**完整版、浏览器：IE**、文字处理软件：office****以上完整版。软硬件具体配置要求见操作手册。 为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自行承担后果。 *、评标办法及其系数的抽取时，现场数字高频变换，抽取结果随机，抽取人无法人为设定，但受网络带宽、硬件设备等因素影响，远程投标人通过***公共**不见面开标系统观看时，可能会感觉数字变化较慢或出现卡顿，此属正常现象，若投标人需要调取开标现场视频影像资料的，可以在评标完成后*个工作日之内以书面方式提出，逾期的概不受理现场视频调阅申请。 *、特别提醒：本项目招投标全流程均使用***公共**不见面开标系统操作和发布，操作和发布平台为***公共**交易平台，网址为 http://ggzy.qz.gov.cn/，投标文件制作工具软件请在***公共**交易平台首页“投标文件制作工具”中下载，投标人使用操作遇到问题时，请及时向软件公司咨询，咨询联系方式为：****-*******。 **、出现下列情形导致系统无法正常运行，或者无法保证交易过程的公平、公正和信息安全时，各方招投标活动当事人免责：（一）所涉开标项目电子交易服务系统，因服务器、网络等问题无法正常运行的；（二）系统安全漏洞，计算机病毒，黑客攻击等安全威胁，存在数据泄密、损坏，系统无法运行等严重风险的；（三）电力系统发生故障导致交易系统无法运行的；（四）其他非投标人原因导致开标活动无法正常进行的。 **、出现第**条所列情形，不能及时解决的，应由招标人、监管部门和交易中心及时进行协商。可以采取以下办法处理：（一）项目暂停，系统或网络故障在三个小时内排除并通过可靠测试的，恢复系统运行，继续完成项目开标活动；（二）系统或网络故障在三个小时内未能排除的，已在线解密的，通知投标人代表按照约定时间到开标现场，继续进行开标；未解密的，另行通知不见面开标时间。 **、投标人应妥善保管CA数字证书，确保在有效期内，并保证加密和解密时使用同样的CA。出现下列情况的，投标人须重新用数字证书签章加密投标文件，并在投标截止时间之前上传完成到交易系统：（一）数字证书到期后重新续期；（二）数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。 **.** 招标人补充的其他内容： 特别提醒 *.在开标过程中法定代表人或委托代理人在接到招标代理工作人员电话后**分钟未回复或*分钟内电话联系不上的（不见面开标以系统提示时间为准），视为自动放弃申辩机会。 *.投标人须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 *.评标中发现有法律法规规定的串通投标行为，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标专家应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标管理机构作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。 *.专家论证、图审（含施工过程中的设计变更）等产生的一切费用均由承包人承担，招标人不再另行支付，请各投标人在报价时自行考虑。 *.本次招标不对投标人进行任何补偿。 注：以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不变。 投标须知 （一）总则 *.招标说明 *.*招标说明详见本须知前附表； *.*本招标项目按照《中华人民**国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定建设工程设计单位。 *.*投标人如有弄虚作假等违法违规行为的，将被取消中标资格，还可能被作为不良行为记录在案，并拒绝其以后参加本单位组织的投标。 *.*本招标项目的建设地点涉******康宁路与霞飞路西南交叉路口，南邻子和路，西邻**路，项目总用地面积约*****平方米，约合**.**亩。项目拟**总建筑面积约*****平方米，主要包括**教学楼、体育场馆等，并进行校园内操场、绿化、道路等室外改造。本项目投资估算约*****.*万元，建安投资额约*****.**万元。 *.招标范围及编制完成时间 *.*本招标项目的内容详见本须知前附表。 *.*本招标项目的完成时间要求为：按招标人要求。 *.资金来源 *.*本招标项目资金来源详见投标须知前附表。 *.合格的投标人 *.*投标人资格要求详见本须知前附表。 *.*资格审查方式：资格后审。 *.*投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，除应符合本章第*.*.*项和投标人须知前附表的要求外，应当遵守以下规定： *.投标预备会及答疑 *.*投标预备会时间地点见前附表。 *.投标费用 *.*投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 （二）招标文件 *.招标文件的组成 *.*招标文件包括下列内容： 第一部分 招标公告 第二部分 投标人须知及前附表 第三部分 合同条款 第四部分 投标文件的组成 *.* 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后及时向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。 *.招标文件的澄清 *.*投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以不署名的形式提交（下同），要求招标人对招标文件予以澄清。 *.*招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间*日前在***公共**交易网公布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足*日，相应**投标截止时间。 *.*投标人确认收到招标文件澄清的时间：见投标人须知前附表。 *.招标文件的修改 *.*在投标截止时间**日前，招标人可以修改招标文件并在***公共**交易网公布，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足**日，相应**投标截止时间。 *.*投标人确认收到招标文件修改的时间：见投标人须知前附表。 （三）投标文件的编制 **.投标文件的语言及度量衡单位 **.*投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文。 **.*除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民**国法定计量单位。 **.投标文件的组成 投标文件由资格审查标、资信标、技术标、商务文件四部分组成。 **.*资格审查标主要内容： （*）授权委托书（或法人身份证明书）； （*）资格审查表； （*）企业营业执照（事业单位法人证）； （*）资质证书； （*）项目负责人职称证书； （*）承诺书； （*）诚信投标承诺书； （*）联合体协议书（如有）； （*）投标人自认为有需要的其他资料。 **.* 资信标 （*）资信自评表； （*）项目负责人资历表； （*）项目组人员配备表 （*）项目业绩一览表； （*）根据评分办法自行提供。 **.*技术标： 投标人根据技术标评分标准自行编制，所需证明材料以招标文件第三章评标办法中技术标评分标准要求为准。 注：技术标（除封面外）页数不得超过***页，否则技术标得*分。 **.*商务文件 （*）投标函； （*）投标人自认为有需要的其他资料。 **.投标文件格式 **.*投标文件包括本须知第**条中规定的内容且必须按照第三部分规定的投标文件格式编制投标文件。 **.投标报价 **.*投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。 **.*如需专家论证的，论证费用已包含在上述最终设计费中，发包人不再另行支付。 **.*下列内容投标人在报价时必须考虑： a.按招标人意见对整个设计的修改、整合和优化设计； b.根据工程实际需要设计人员提供现场服务； c.投标人还应考虑其他为完成最终成果而产生的一切费用 **.投标货币 **.*所有投标均以费率报价，具体要求详见投标人须知前附表。 **.投标有效期 **.*投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 **.*在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出**投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金，但可作为招标人不确定该投标人为中标人的依据。 **.投标保证金 **.*投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。开标时，招标人验收到帐汇总表，检查投标保证金交纳情况。 **.*投标人不按本章第*.*.*项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。 **.*开标后未中标单位的投标保证金，在发出中标通知书*天内退还原账户，中标单位的投标保证金在签订合同、交纳履约保证金后*个工作日内退还原账户（不计利息）。 **.*有下列情形之一的，投标保证金不予退还： （*）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件； （*）中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的； （*）经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。 **.投标文件的份数和签署 **.* 投标人应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。 **.*签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 **.*除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字，如有修改，修改处应加盖公章及法定代表人印章，否则作否决投标处理。 （四）投标文件的提交 **.投标文件的提交 **.* 投标人应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。 **.投标文件提交的截止时间 **.* 投标文件提交的截止时间见本须知前附表规定。 **.* 招标人可按本须知第*条规定以修改补充通知的方式，酌情**提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以**后新的投标截止时间为准。 **.迟交的投标文件 **.* 招标人在本须知第**条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并原封退回给投标人。 **.投标文件的补充、修改与撤回 **.* 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。 **.* 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。 **.*在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还。 （五）开标 **.开标 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。 **.开标程序 见投标人须知前附表。 **.开标异议 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。 **.投标文件的有效性 **.*投标文件出现下列情形之一的，应当作为否决投标处理： （*）投标文件的关键内容字迹模糊或无法辨认的； （*）完成时间不符合招标文件要求的； （*）投标文件未按招标文件规定签字或未按招标文件规定盖章（包括单位公章及法定代表人印章）的； （*）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件； （*）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金； （*）投标人的商务不按招标人要求承诺的； （*）投标人的投标报价超过最高限价的； （*）投标文件附有招标人不能接受的条件的； （*）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； （**）其他未实质性响应招标文件要求的。 （**）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为； （**）不同投标人的投标文件制作机器码或创建标识码一致的（投标文件制作机器码一致是指MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号全部一致或制作IP地址、上传IP地址、造价软件数字证书号等与此电脑相关的硬件标识号码中有一个一致），或不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；或不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；或不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异（投标文件雷同）；或不同投标人的投标文件相互混装；或不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； (**) 法律法规规定的其他应当否决投标的情形。 （六）评标 **.评标委员会与评标 **.*招标人根据规定组成评标委员会，从评标专家库中随机抽取*名及招标人代表*人组成，评标小组负责本次项目技术和价格评审，推荐中标候选人等。 **.*评标过程的保密 **.*.*开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。 **.*.* 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。 **.*.*中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。 **.投标文件的澄清 **.*为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。 **.投标文件的初步评审 **.*开标后，公证处工作人员按规定启封投标文件，将投标文件提交评标委员会进行评审。 **.* 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。 **.*如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 **.投标文件计算错误的修正 本项目不允许修正。 **.投标文件的评审、比较和否决 **.*评标委员会将按照本须知第**条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。 **.* 在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。 **.* 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。 （七）评标、定标办法 **.为规范本项目招标评标工作，依据《中华人民**国招标投标法》《中华人民**国招标投标实施条例》、国家发展计划委员会等七部委发布的《评标委员会和评标方法暂行规定》，特制订本评标办法。 **.评标活动遵循公平、公正、公开、科学、择优的原则。 **.评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。 **.评标活动在严格保密的情况下进行。 **.本项目采用综合评分法。 **.评标活动及其当事人受行业行政主管部门、***公共**监督管理办公室监督。 **.评标组织： 招标人根据规定组成评标委员会，从评标专家库中随机抽取*名及招标人代表*人组成，评标小组负责项目评审，推荐中标候选人、填写评标报告等。 **.评标程序和办法： **.*评标程序： 本次评标采用综合评分法（***分），资格审查标审查采用通过式，资信标*分，技术标**分，商务标**分。评标小组按综合得分（即资信分+技术分+商务分）从高到低进行排序，向招标人推荐综合得分前一高的为中标候选人，如投标人的综合得分相同时，投标报价低的排序优先，如综合得分相同和投标报价也相同时，技术分高的排序优先，如综合得分相同、投标报价、技术分均相同时，则现场抽签确定。 **.*评标办法 （*）资格审查标评审（通过式）： 评委将投标文件进行评审，全部满足合格条件要求的，资格审查予以通过，如其中一项未满足要求的，资格审查不予以通过，其投标文件作否决其投标处理。 资格审查合格条件： *.投标人应具有独立法人资格，具备以下资质条件之一，**省以外设计单位须提供“**省勘察设计行业四库一平台信息系统备案信息截图”或持有仍在有效期内的**省住建厅出具的《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书》。 ①工程设计综合甲级资质； ②建筑行业工程设计行业乙级资质； ③建筑行业工程设计（建筑工程）专业乙级资质。 *、本次招标不接受联合体投标。 （*）资信标评分（*分） 评标小组各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的评定分值（计算时四舍五入，保留两位小数） 评审内容 评分说明 评审依据 企业业绩 （*分） ****年*月*日至投标截止日，承担过单个合同总建筑面积*.*万平方米（含）以上的建筑工程设计，每提供一个得*分，最高得*分。 证明材料：①带网址的招标公告网页截图；②中标通知书；③项目合同。若无招标公告或招标公告无法网查或无带网址的招标公告网页截图或无法体现项目类型、规模的须提供业主证明（格式详见附件）。以上证明材料原件扫描件（网页截图）编入投标文件，未提供完整或不符合要求的不予计分。 拟投入本项目的人员资格和能力 （*分） 投标人配备项目负责人、项目组员为高级工程师及以上的，每提供一个得*分，最高得*分。 证明材料：同时提供职称证书及相关人员（****年 **月至投标截止时间前期间任意连续三个月）养老保险缴纳证明（加盖投标人所属社保机构印章） 技术标评分（**分） 评标委员会成员根据编写准确、完善、可行程度按上述规定分别计分，若有缺项的经全体评委确认后，该小项按零分计。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。评标专家有效评分表中，得分合计的算术平均值为投标人的技术标得分(小数点后四舍五入保留*位小数)。技术标（除封面、目录外）页数不得超过***页，否则技术标得*分。 序号 评分项目 评分标准 分值 * 项目解读 （**分） 对项目总体认识全面深刻，论述完整清晰；设计总体思路及项目实施思路，对本项目的理解认知等内容考虑全面、合理、到位、清晰。优秀得*-*分、良好得*-*分、一般得*-*分、未提供得*分。 *-*分 对项目的地理位置、功能的理解，如何与周边地区环境的协调、错位发展分析是否到位，定位是否新颖准确。优秀得*-*分、良好得*-*分、一般得*-*分、未提供得*分。 *-*分 * 功能布局区分 （**分） 根据投标人提供的方案设计中各建筑功能布局是否科学合理。优秀得*-*分、良好得*-*分、一般得*-*.*分、未提供得*分。 *-*分 根据投标人提供的方案设计中总体道路交通规划、功能布局是否科学合理。优秀得*-*分、良好得*-*分、一般得*-*.*分、未提供得*分。 *-*分 根据投标人提供的方案设计中教学区和运动区的空间关系是否科学合理。优秀得*-*分、良好得*-*分、一般得*-*.*分、未提供得*分。 *-*分 根据投标人提供的方案设计中总体规划、配套布局是否科学合理。优秀得*-*分、良好得*-*分、一般得*-*.*分、未提供得*分。 *-*分 * 设计意见及合理化建议 （**分） 根据设计任务书的要求，提出项目合理化建议。优秀得**-*分、良好得*-*分、一般得*-*分、未提供得*分。 *-**分 建筑外观是否和周边环境融合并反应时代风貌。优秀得*-*分、良好得*-*分、一般得*-*.*分、未提供得*分。 *-*分 提供方案设计文本的效果图（包括但不限于整体鸟瞰图；主要方向建筑透视效果图）。优秀得**-*分、良好得*-*分、一般得*-*分、未提供得*分。 *-**分 * 经济技术指标（**分） 投资额是否达到组织人要求，造价是否经济合理，应提供相应的造价测算。优秀得**-*分、良好得*-*分、一般得*-*分、未提供得*分。 **分 * 设计服务承诺 （*分） 投标人提供的设计过程中为业主所提供服务、设计组织方案及设计各阶段计划进度安排及交付成果方案是否明确、合理性、可行性等进行综合评价计分。优秀得*-*分、良好得*-*分、一般得*-*.*分、未提供得*分。 *-*分 （*）商务评审（**分） 本项目最高设计费率报价为*.**%。投标人所报费率超过最高设计费率报价的，作无效标处理。本项目设风险控制费率，风险控制费率为*.** %。 投标人有以下情形的商务标扣**分： *、投标人费率报价低于*.** %的； *、投标费率四舍五入后保留二位小数，如有违反，商务标扣**分。 投标人在考虑投标费率时需考虑一旦中标，与招标人结算的设计费应包括为完成本设计工程服务内容可能发生的各项费用，如工资、加班费用、生活、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收、规费、本招标文件明示的风险费等以及有关的管理成本。 最佳评标费率：所有高于风险控制费率（含*.** %）且低于最高设计费率（含*.**%）投标报价的平均值作为最佳评标费率，最佳评标费率四舍五入后保留二位小数。 (*）商务标评分： 各有效投标费率与最佳评标费率进行比较，按以下标准计算商务标得分： 计算投标人商务得分时： K=有效投标费率－最佳评标费率 当K值等于零时，得满分； 当K值大于零时，K值每相差*.*%，得分扣*.*分（得分扣完为止）； 当K值小于零时，K值每相差*.*%，得分扣*.*分（得分扣完为止）； K值不为整数时以直线插入法计算。 百分比K值、商务标得分均小数点后面四舍五入保留两位小数。 *、综合得分 （*）有效投标人的综合得分为技术标得分、资信标得分和商务标得分之和。 （*）评标委员会按投标人的综合得分从高到低进行排序，确定得分最高者为中标候选人。如出现得分并列时，技术标得分高的优先，技术标得分相同时，资信标得分高的优先，资信标得分也相同时，则现场抽签确定。 （八）合同的授予 **.合同授予标准 本次招标各项目的合同将授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且根据本评标定标办法产生的中标人。 **.接受和拒绝投标的权利 招标人在发出中标通知书前有权按照本招标文件的有关规定接受合格的投标人或拒绝不合格的投标人。 **.中标通知书 **.*中标人确定后，招标人将在法定时间内依法向中标人发出中标通知书。 **.合同协议书的签订 **.*中标人在接到中标通知书后**日内与招标人签订设计合同。 **.*接到中标通知书起*日历天内，中标人应按规定的金额向业主单位提交履约保证金，履约保证金的形式为支票、银行汇票或现金。 **.*若招标人在授标后发现中标人有相互串通投标；排挤其他投标人的公平竞争；损害招标人或者其他投标人的合法权益的行为；中标人向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的行为；在本工程投标过程中提供不真实材料、弄虚作假骗取中标的行为；投标人有其他违反有关法律法规的行为，一经查实将取消中标资格，并没收投标保证金。 **.*中标人应当按照合同约定履行义务，不得将中标项目转让（转包）给他人。 **.本招标文件未详事宜按相关法律、法规执行。 **.本招标文件由招标人负责解释。 第三部分 合同条款 合同主要条款 (本合同仅作示范文本，具体以双方签订的正式合同为准) 第一部分 合同协议书 发包人（全称）：*****农*场开发有限公司  设计人（全称）：  根据《中华人民**国合同法》、及有关法律规定，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方就***实验小学扩容提升工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 *.工程名称：***实验小学扩容提升工程设计。 *.地点：******康宁路与霞飞路西南交叉路口，南邻子和路，西邻**路。 *.工程内容及规模：项目总用地面积约*****平方米，约合**.**亩。项目拟**总建筑面积约*****平方米，主要包括**教学楼、体育场馆等，并进行校园内操场、绿化、道路等室外改造，配套城*建设要求且绿化率≥**%，建筑密度为≤**%，容积率≥*.*且≤*.*。 *.工程投资估算：本项目投资估算约*****.*万元，建安投资额约*****.**万元。 二、工程设计范围、阶段与服务内容 *.工程设计范围：项目所涉及的建筑、结构、给排水、供配电、消防、弱电等，室外道路、绿化、室外综合管线、配电房等相关的方案设计（包括但不限于总平面图、总鸟瞰图、环境布置图、单体建筑平、立、剖及透视效果图、投资估算等）；初步设计(含工程概算编制)；规划建设项目**分析、交通影响评价、民用建筑节能评估等；施工图设计（包括但不限于设计和施工过程中的补图、修改、深化、整合、变更、优化等；施工图中不得有需另行委托二次深化设计的内容）初步设计（含概算编制）、施工图设计、设计和施工过程中的补图、修改、深化、整合、变更和优化；提供纸质和电子图纸；根据工程实际需要，指派驻场设计代表；配合编制竣工图，负责审核竣工图并盖章确认；设计人应提供的其他服务；施工及竣工验收阶段、质量保修期的设计服务等工作，并配合招标人办理相关审批手续。 *.工程设计阶段：方案设计、初步设计方案（含概算编制）、施工图设计。 三、工程设计周期 ①日历天完成设计方案（初步设计方案（含概算编制）），通过专家评审并完成最终设计方案，且方案确认通过；方案确认通过后，日历天内完成施工图设计。（招标人下达任务后天内完成，设计工期不包含发包人确认时间及政府审批时间） ②服务周期为合同签订之日起至工程竣工验收结束。 四、合同价格形式与签约合同价 *.合同价格形式：以工程预算审定价×中标费率为设计费结算价。 *.签约合同价为：以暂定工程费*****.**万元×中标费率%，即人民币（大写）（¥：元） 五、发包人代表与设计人项目负责人 发包人代表：  。 设计人项目负责人：  。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （*）专用合同条款及其附件； （*）通用合同条款； （*）中标通知书（如果有）； （*）投标函及其附录（如果有）； （*）发包人要求； （*）技术标准； （*）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）； （*）其他合同文件。 在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 七、承诺 *.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。 *.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订地点 本合同在******签订。 十、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十一、合同生效 本合同自合同当事方签字、盖章后生效。 十二、合同份数 本合同一式捌 份，发包人肆 份（其中正本一份，副本三份），设计人肆 份（其中正本一份，副本三份）。 发包人： 设计人： (公章) (公章) 法定代表人(签字或盖章)： 法定代表人(签字或盖章)： 或其委托代理人： 或其委托代理人： 组织机构代码：组织机构代码 地 址： 地 址： 邮政编码： 邮政编码： 电 话： 电 话： 签订日期：年 月 日 第二部分 通用条款（略） 第三部分 专用合同条款 一般约定 *.* 词语定义与解释 *.*.*合同 *.*.*.* 其他合同文件包括：招标文件，投标文件。 *.*法律 适用于合同的其他规范性文件：详见通用条款。 *.* 技术标准 *.*.*适用于工程的技术标准包括：详见通用条款。 *.*.* 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/。 提供国外技术标准的名称：/。 提供国外技术标准的份数：/。 提供国外技术标准的时间：/。 *.* 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为：详见通用条款。 *.* 联络 *.*.*发包人和设计人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 *.*.* 发包人与设计人联系信息 发包人接收文件的地点：  。 发包人指定的接收人为：  。 发包人指定的联系电话及传真号码： 。 发包人指定的电子邮箱：。 设计人接收文件的地点： 。 设计人指定的接收人为： 。 设计人指定的联系电话及传真号码： 。 设计人指定的电子邮箱： 。 *.* 保密 保密期限：保密协议：合同当事方应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得擅自修改、复制对方的资料及文件，向第三人转让或用于本合同外的项目。因此发生泄密的，泄密方承担由此引起的一切后果并负责赔偿。 发包人 *.* 发包人一般义务 *.*.* 发包人其他义务：向设计人提交的有关资料、文件。 *.* 发包人代表 发包人代表： 姓 名：   。 身份证号：   。 职 务：  。 联系电话：   。 电子信箱：   。 通信地址：  。 发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履约过程中与发包人有关的具体事宜。 发包人更换发包人代表的，应当提前*天书面通知设计人。 *.*发包人决定 *.*.*发包人应在*天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。 设计人 *.* 设计人一般义务 *.*.* 设计人需（需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。 *.*.* 设计人其他义务：在履行合同过程中，设计人应执行国家和地方的法律法规法令，或任何对工程有管辖权的部门规章规定，并按要求调整设计。对于设计人在设计阶段一切违背本合同文件条款和国家或地方有关规定的行为，以及因设计人未及时提供设计成果文件，并对发包人造成损失的，发包人有权向设计人进行索赔并可责令设计人重新设计或减除部分设计费用，情节严重的视为设计人违约，发包人有权单方面解除合同，同时设计人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。 *.* 项目负责人 *.*.* 项目负责人 姓 名：  。 执业资格及等级：  。 注册证书号： 。 联系电话：  。 电子信箱：  。 通信地址：  。 设计人对项目负责人的授权范围如下：负责处理合同履约过程中与发包人有关的具体事宜，对工程设计质量、进度承担总体责任。 *.*.* 设计人更换项目负责人的，应提前*天书面通知发包人。 设计人擅自更换项目负责人的违约责任：发包人有权从应收设计费中扣除相应费用，项目负责人*万元/次。 *.*.* 设计人应在收到书面更换通知后*天内更换项目负责人。 设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权从应收设计费中扣除相应费用，项目负责人*万元/次。 *.* 设计人人员 *.*.* 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限接到开始设计通知后*天内。 *.*.* 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人应在收到发包人要求更换主要设计人书面通知*天内，设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的，发包人有权对其给予处罚，从应收设计费中减去相应费用，主要设计负责人*万元，其他各设计人员*万元。 *.*设计分包 *.*.* 设计分包的一般约定 禁止设计分包的工程包括： 。 主体结构、关键性工作的范围： 。 *.*.*设计分包的确定：  。 允许分包的专业工程包括：  。 其他关于分包的约定：  。 *.*.* 设计人向发包人提交有关分包人资料包括： 。 *.*.* 分包工程设计费支付方式：  。 *.* 联合体 *.*.* 发包人向联合体支付设计费用的方式：/ 。 工程设计要求 *.* 工程设计一般要求 *.*.*.*工程设计的特殊标准或要求：/。 *.*.*.* 工程设计适用的技术标准：中华人民**国现行有关的法律、行政法规、司法解释、部门规章、相关的工程设计技术规范、规定及标准和**省及本*区现行有关的地方性法规、相关的工程设计技术规范、规定及标准。 *.*.*.* 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例： 。 *.* 工程设计文件的要求 *.*.* 工程设计文件深度规定：设计文件满足功能使用及工程要求。施工图设计文件应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》（****版），并满足当地建设规划等部门对图纸及技术文件审查的相关要求及规定，并配合发包人办理相关审批手续。 *.*.* 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：按设计任务书要求。 工程设计进度与周期 *.* 工程设计进度计划 *.*.* 工程设计进度计划的编制 合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：**天。 合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：。 *.*.*工程设计进度计划的修订 发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：*日内。 *.*工程设计进度延误 *.*.*因发包人原因导致工程设计进度延误 （*）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：/ 。 设计人应在发生进度延误的情形后* 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后*天内提交要求延期的详细说明。 发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在* 天内进行审查并书面答复。 *.* 提前交付工程设计文件 *.*.*提前交付工程设计文件的奖励：/。 工程设计文件交付 *.* 工程设计文件交付的内容 *.*.* 发包人要求设计人提交设计成果的具体形式为：需提供方案设计、初步设计图纸（含概算）* 份、施工图设计图纸 ** 份及与其一致的电子文件 * 份（不加保护的.DWG格式及 PDF 电子版图纸）。另发包人内部审查稿及送审稿按需提供。 工程设计文件审查 *.* 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 / 天。 *.* 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在/ 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。 *.* 工程设计审查形式及时间安排：。 施工现场配合服务 *.* 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：/。 合同价款与支付 **.* 合同价款形式 (*)其他价款形式： *.*.合同价格形式：以工程预算审定价×中标费率为设计费结算价。 *.签约合同价为：以暂定工程费*****.**万元×中标费率%，即人民币（大写）（¥：元）。 *.如需专家论证的，论证费用已包含在上述最终设计费中，发包人不再另行支付。 **.* 定金或预付款 **.*.* 定金或预付款的比例 定金的比例 /或预付款的比例/。 **.*.* 定金或预付款的支付 定金或预付款的支付时间：/，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期/天前支付。 **.*支付方式 第一次支付：在施工预算评审后，按照设计费调整合同价的**%； 第二次支付：项目竣工结算审计完成后一次性结清。 工程设计变更与索赔 专业责任与保险 **.* 设计人需（需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。 知识产权 **.*关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：经发包人书面同意。 **.* 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。 关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人在合同签订后，在发包人完成第一笔付款义务后，即取得著作权。在合同履约期间，发包人有权为营销需要而使用设计人的名称和标志，包括但不限于通过报纸、杂志、广告以及网络媒体等，也无需得到设计人的事先同意。 **.* 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计人承担。 违约责任 **.* 发包人违约责任 **.*.* 发包人支付设计人的违约金：/。 **.*.* 发包人逾期支付设计费的违约金：/。 **.* 设计人违约责任 **.*.* 设计人支付发包人的违约金：/。 **.*.*设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：因设计人原因逾期交付工程设计文件的，发包人有权处以****元/天罚款，相应费用从应收设计费中扣除，赔偿上限为本合同全部设计费。 **.*.* 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当向发包人支付合同签约价款**％的违约金。造成发包人损失的，设计人还应就发包人全部损失负赔偿责任，赔偿上限为本合同全部设计费。 **.*.* 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：发包人有权处以*万元/次罚款，相应费用从应收设计费中扣除。（发包人予以调整的除外） **.*.* 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权处以**万元/次罚款，相应费用从应收设计费中扣除。 **.*.*设计人违反相关设计规范，造成发包人损失的：设计人除负责采取补救措施外，应当向发包人支付合同签约价款**％的违约金。造成发包人损失的，设计人还应就发包人全部损失负赔偿责任，赔偿上限为本合同全部设计费。 **.*.*因设计人原因或设计明显不合理造成发包人损失的：设计人除负责采取补救措施外，应当向发包人支付合同签约价款**％的违约金。造成发包人损失的，设计人还应就发包人全部损失负赔偿责任，赔偿上限为本合同全部设计费。 不可抗力 **.* 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。 合同解除 **.* 有下列情形之一的，可以解除合同： （*）因设计人原因导致暂停设计期限已连续超过**天。 **.* 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为**天内，发包人逾期拒不支付设计费的，设计人有权解除合同。 争议解决 **.* 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。 **.*.* 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定：/。 选定争议评审员的期限：/。 评审所发生的费用承担方式：/。 其他事项的约定：/。 **.*仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决： （*）向**仲裁委员会申请仲裁； 由于一方违约行为导致诉讼的，违约方应当承担守约方因维护合法权益产生的一切费用，包括但不限于诉讼费、律师费、公证费等。 其他 **.*本工程实行履约担保制度，形式可以现金或银行保函、保险公司保函。金额为合同价款的*%（即：元）。办理期限在合同签订前（限期未办理的，每**一天按担保金额的千分之一计取违约金）。履约担保如为现金的，应由承包人基本账户出具（不计息）；履约担保采用银行或保险公司保函的，办理前须由发承包双方共同认可。保函有效期限天数必须大于合同工期天数，否则发包人将不予接收。实际履约过程中如保函已失效，但该工程未完工时，承包人应及时办理续保，失效期满**日历天仍未办理的，每天按担保金额的千分之一计取违约金，从保函失效之日起算。 **.*质量违约：设计人应保证通过初步设计及施工图设计批复或审查，设计人拒绝调整、变更、完善设计文件的，视作违约，每发生一次，发包人有权处以*****元罚款。情节严重的，发包人有权解除合同并扣除全部履约担保金。造成损失的，由设计人负责另行赔偿，赔偿上限为本合同全部设计费。 **.*廉政违约：设计人违反廉政合同条款的，处以**%履约担保金罚款。 **.* 施工过程中，根据项目需要，发包人要求设计单位安排设计代表到场服务，如设计单位未按要求执行，每发生一次从设计费中扣除****元。 建设工程廉政合同 根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人　 （以下简称发包人）与承包单位（以下简称承包人），特订立以下合同。 第一条、双方的权利和责任 （一）严格遵守党和国家有关法律法规及**省的有关规定。 （二）严格执行　 建设工程的合同文件，履行合同条款。 （三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。 （四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。 （五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。 （六）发现对方严重违反本合同条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。 第二条、发包人的义务 （一）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人处报销任何由发包人或个人支付的费用。 （二）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等。 （三）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境，旅游等提供方便。 （四）发包人及其工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。 （五）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位。 第三条、承包人的义务 （一）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重物品。 （二）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。 （三）承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。 （四）承包人不得以任何名义为发包人单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 第四条、违约责任 （一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。 （二）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理，并扣除全部廉政履约保证金；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议行业主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的建设*场的处理。 第五条、双方约定 　　本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位的纪检监察机关对合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。 第六条、本合同作为　　　　　　　 工程设计合同的附件，与工程设计合同具有同等法律效力，经合同双方签署立即生效。 第七条、本责任书一式陆份，甲乙双方各执叁份。 发包人：（盖章）　　　　　　　　　　　 承包人：（盖章） 　 法定代表人：　　　　　　　　　　　　　法定代表人： 或委托代理人：　　　　　　　　　　　　或委托代理人： ＿＿＿年＿＿月＿＿日　　　　　　　　＿＿＿年＿＿月＿＿日 设计人向发包人交付的工程设计文件目录 序号 资料及文件名称 份数 有关事宜 * 方案设计文件 * * 初步设计文件（含概算） * * 施工图设计文件 ** * 电子文件（不加保护的.DWG格式及 PDF 电子版图纸） * 特别约定： *.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。 *.上述设计时间不包括法定的节假日。 *.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。 *.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，发包人无需另付工本费。 设计人主要设计人员表 名 称 姓名 职务 注册执业资格 承担过的主要项目 一、总部人员 项目主管 其他人员 二、项目组成员 项目负责人 建筑专业 负责人 结构专业 负责人 给排水 专业负责人 景观专业 负责人 造价 专业负责人 设计项目进度计划表 设计阶段: 工程名称 序号 控制节点 阶段截止日期 工作周期（天） 项目进度 备注 总日期 * * * * * * * * * ** ** ** ... 项目负责人 专业负责人 ... ... 备注 第四部分 设计任务书 *.项目概况 项目总用地面积约*****平方米，约合**.**亩。项目拟**总建筑面积约*****平方米，主要包括**教学楼、体育场馆等，并进行校园内操场、绿化、道路等室外改造，配套城*建设要求且绿化率≥**%，建筑密度为≤**%，容积率≥*.*且≤*.*。 项目建设地址：本项目建设地点位于******康宁路与霞飞路西南交叉路口，南邻子和路，西邻**路。 质量目标：满足国家和地方现行技术标准、设计规范、设计任务书要求。 估算投资额：投资估算约*****.*万元，工程费用约*****.**万元，设计费约***.****万元。 招标范围：项目所涉及的建筑、结构、给排水、供配电、消防、弱电等，室外道路、绿化、室外综合管线、配电房等相关的方案设计（包括但不限于总平面图、总鸟瞰图、环境布置图、单体建筑平、立、剖及透视效果图、投资估算等）；初步设计(含工程概算编制)；规划建设项目**分析、交通影响评价、民用建筑节能评估等；施工图设计（包括但不限于设计和施工过程中的补图、修改、深化、整合、变更、优化等；施工图中不得有需另行委托二次深化设计的内容）；提供纸质和电子图纸；根据工程实际需要，指派驻场设计代表；配合编制竣工图，负责审核竣工图并盖章确认；设计人应提供的其他服务；施工及竣工验收阶段、质量保修期的设计服务等工作，并配合招标人办理相关审批手续。 *.设计依据 （*）《***总体规划（****-****）》 （*）建设单位提供的地形图等资料 （*）《***城*规划管理技术规定》 （*）《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术规程》（DB**/T****-****） （*）《混凝土结构设计规范》（GB*****-****）（****年版） （*）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB****-****） （*）与工程相关的其他国家、省、*的相关标准、规范、法规。 （*）其他相关调查资料。 （*）设计标准需按照现行农民建房标准的要求进行设计。 *.设计范围及内容 全套实施方案设计及初步设计（含概算）及施工图和后期配合服务项等工作。（本次投标提供方案设计相关资料，初步设计、施工图在招标文件中规定的时间节点提供） 本项目主要设计内容包括建筑、结构、给排水、水土、水电、弱电、消防及室外配套等工程。 *.设计要求 *、方案优化及初步设计阶段 （*）负责完成方案设计、初步设计文件（含概算编制），设计内容和深度应满足政府相关规定； （*）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合招标人进行交通、人防、消防、供电、*政、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。 *、施工图设计阶段 （*）负责完成本项目初步设计建设范围和内容内的所有专业施工图设计，包括但不限于建筑、结构、给排水、供配电、消防、弱电、**分析等，室外道路、绿化、室外综合管线、配电房等施工图设计（施工图中不得有需另行委托二次深化设计的内容）；涉及本项目所有的专项设计、相关图纸深化设计和所需的专家论证等服务内容，以及各阶段、各部门审批提出的设计文件的修改和施工过程中招标人提出的变更设计等内容。 （*）根据招标人的审核意见，无条件修改、完善，保证其设计意图的最终实现； （*）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助招标人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向招标人提交正式的施工图设计文件； （*）协助招标人进行工程招标答疑。 *、施工配合阶段 （*）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求； （*）根据招标人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题； （*）协助招标人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续； （*）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续； （*）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作； （*）应招标人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。 *.成果要求 方案设计文本：含项目分析、总平面图、设计说明、主要平、立、剖面图、效果图、主要材料说明及项目估算。 初步设计文本：含方案优化文本、各专业初步设计文件、项目概算编制。 效果图，包括彩色总平面图、鸟瞰图、主要节点透视效果图、主要立面透视图等。 针对本项目实际情况提出项目报批过程中的设计配合措施及服务方案。 *.设计服务要求 设计人应承担以下工作作为后续服务，主要工作有： （*）设计期间：及时做好与其他部门的沟通、协调与配合工作，及时做好与地方政府有关单位的沟通、协调工作，配合业主完成各项报批工作和设计后续服务工作，其费用均包含在合同价中，发包人将不另行支付。 （*）施工与监理招标期间：协助业主提供施工与监理招标用的必要资料。 （*）提供A* 格式的方案文本*份、初步设计及概算*份及光盘。 （*）设计周期：**天。 第五部分投标文件的格式 ***实验小学扩容提升工程设计 投标文件 项目名称：***实验小学扩容提升工程设计 投标文件内容：（资格审查标/资信标/技术标/商务文件） 投标人： （盖单位电子公章） 法定代表人： （盖法定代表人电子章） 日期： 年 月 日 授权委托书 *****农*场开发有限公司 ： 本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委（单位名称）的（姓名）为我公司的授权委托代理人出席（项目名称） 的开标会议，我承认代理人全权代表我在开标会议中的所有行为。 委托代理人无转委托权，特此委托。 代理人：（签字或盖章）性别：年龄： 身份证号码：职务： 投标人：（盖单位电子公章） 法定代表人：（盖法定代表人电子章） 授权委托日期： 年 月 日 法定代表人身份证明书 投 标 人： 单位性质： 地 址： 成立时间：年月日 经营期限： 姓 名：性 别： 职 务：系（投标人名称）的法定代表人。 特此证明。 投标人：（盖单位章） 年月日 资格审查表 企业 企业名称 营业执照副本 有效期： 资质等级 具备以下资质条件之一 ①工程设计综合级资质； ②建筑行业工程设计行业级资质； ③建筑行业工程设计（建筑工程）专业级资质 项目负责人 注：*、资格审查资料所涉及资料（企业营业执照、资质证书等）须提供复印件（加盖投标人单位公章）。 投标人(盖单位电子公章)： 法定代表人(盖法定代表人电子章)： ****年 月 日 承诺书 *****农*场开发有限公司 ： 若我公司中标，我公司在设计质量、服务、费用、设计工期等方面作出如下承诺。 *.设计质量承诺：设计图纸存在违反国家强制性条文规定情况的，每处扣除设计费的*%，并由我方负责重新设计，不按时整改的你方有权单方解除合同，给你方造成损失的，我方给予配偿。 *.服务承诺：在设计方案调整及后续设计阶段，在衢派驻专业人员，做到随叫随到，并按发包人意图深化设计方案、更改图纸或变更联系单，设计人必须无条件服从，达到发包人满意，否则发包人有权单方面终止合同。 *.完成时间承诺：按照招标人要要求。 *.费用承诺：因本工程设计需要产生的除设计费外的其他一切费用由中标人自行承担。 *.招标文件响应承诺：我方已仔细研究过招标文件，对招标文件的所有内容均作出响应，并严格按招标文件有关条款执行。 承诺单位：（盖单位电子公章） 法定代表人：（盖法定代表人电子章） ****年 月 日 诚信投标承诺书 我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。 一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。 二、严格遵守法律、法规和招标文件规定的投标程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标和中标资格。 三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标和不正当竞争行为。 四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。 五、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致**分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。 六、确保设施、设备状况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。 七、不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。 八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问，如需要提出现场异议的，将严格按照有关规定，以书面方式或在电子交易系统中提出。不在招投标活动中虚假投诉。 我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案、没收投标保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。 投标单位：（电子章） 法定代表人：（电子章） 日 期：****年 月 日 联合体协议书（如有） （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。 （某成员单位名称）为牵头人。 *．联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目招标文件递交和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。 *.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。 *.联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。 *.联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称） 承担工作内容；（成员名称） 承担工作内容。 *.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。 *.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 *.本协议一式份，联合体成员和招标人各执一份。 牵头人名称：（盖章单位） 法定代表人：（盖章或签字） 成员名称：（盖章单位） 法定代表人：（盖章或签字） ****年月 日 资信标自评分表 序号 评分项目 评分标准 分 值 * * * 得分合计（ 分） 投标人(盖单位电子公章)： 法定代表人(盖法定代表人电子章)： ****年 月 日 项目负责人资历表 *、一般情况 姓名 性别 年龄 学位 身份证号码 职称及执业资格 在本合同中拟任职 为投标人服务时间 毕业时间 学历 专业 *、经历 时间 负责过的主要项目 该项目中任职 备注 *、目前承担的任务 注：*.提供身份证、职称证书、执业资格证书复印件加盖单位公章； *.提供有效证书扫描件及（****年**月至****年*月期间连续三个月）养老保险缴纳证明（加盖投标人所属社保机构印章），否则不得分。 投标人(盖单位电子公章)： 法定代表人(盖法定代表人电子章)： ****年 月 日 项目组人员配备表 序号 岗位 姓名 身份证号 资格（职称）证书 * 项目负责人 * 驻地设计代表 备注 （*）以上人员须为投标人在职职工，需按招标文件要求提供相关资格证书扫描件及在投标时提供（****年**月至****年*月期间连续三个月）养老保险缴纳证明（加盖投标人所属社保机构印章）；如有退休返聘人员须提供返聘合同和退休证； （*）以上人员可以兼任，在中标后签订合同时按招标文件要求填报，经招标人审批后作为驻地设计代表。 投标人(盖单位电子公章)： 法定代表人(盖法定代表人电子章)： ****年 月 日 业绩一览表 序号 项目名称 业主单位 合同签订时间 规模 （项目总投资） … 投标人(盖单位电子公章)： 法定代表人(盖法定代表人电子章)： ****年 月 日 投 标 函 致： （招标人） *、根据你方招标的招标文件，遵照《中华人民**国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件及其它有关文件后，我方愿以本投标书向你方发包的招标文件的全部内容进行投标。投标费率为：%。项目负责人为（注册号：）。 *、设计周期：。 *、质量目标：满足国家和地方现行技术标准、设计规范、设计任务书要求。 *、我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。 *、在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。 *、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。 *、如我方中标，我方承诺： （*）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同； （*）在签订合同时不向你方提出附加条件； （*）按照招标文件要求提交履约保证金； （*）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 *、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 *.*.* 项规定的任何一种情形。 投标人(盖单位电子公章)： 法定代表人(盖法定代表人电子章)： ****年 月 日