石燕桥镇高家咀水库安全鉴定服务合同公告

正文内容

建设工程设计合同 工程名称：石燕桥镇高家咀水库安全鉴定服务 甲 方：***石燕桥镇人民政府 乙 方：**精钰工程勘察设计有限公司 签订日期：年月 日 甲方：***石燕桥镇人民政府 乙方：**精钰工程勘察设计有限公司 为了明确责任，协作分工，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《中华人民**国民法典》及《建设工程质量管理条例》的有关规定，甲方委托乙方作为石燕桥镇高家咀水库安全鉴定服务的设计单位，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条 本合同签订依据 *.* 《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》。 *.* 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 *.* 建设工程批准文件。 第二条 设计依据 *.* 甲方给乙方的委托书 *.* 甲方提交的基础资料 *.* 乙方采用的主要技术标准是：国家现行技术标准、规范、规程和技术条例。 第三条 合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： *.* 合同书 *.* 甲方要求及委托 第四条 本项目的项目名称、服务期限、服务内容 *.* 项目名称：石燕桥镇高家咀水库安全鉴定服务 *.*服务期限：**天 *.*服务内容：提供水库大坝安全鉴定服务。 第五条 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间 *.* 合同签订后三天内提供已有的地形、地质资料，上级批准的有关文件图纸等。 *.* 协助收集社会经济资料及其它需要的有关资料。 第六条 乙方向甲方交付的设计文件、份数及时间 *.* 合同签订后，**日内交付安全鉴定报告*份和电子文档*份。 第七条 费用 *.*本工程设计费：*.*万元（大写：贰万捌仟元整）。 第八条 支付方式 *.*乙方提交成果资料后*日内，甲方向乙方一次性支付设计费*.*万元（大写：贰万捌仟元整）。 第九条 双方责任 *.* 甲方责任 *.*.* 甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交有关资料及文件，并对其完整性、正确性负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。 甲方提交上述资料及文件超过规定期限**天以内，乙方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；甲方交付上述资料及文件超过规定期限**天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。 *.*.* 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。 *.*.* 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 *.*.* 甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过**天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。 *.*.* 甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，且甲方应支付赶工费。 *.*.* 甲方应为乙方派往现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的配合，费用乙方自理。 *.* 乙方责任 *.*.* 乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的时间及份数向甲方交付设计文件（出现本合同中有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。 *.*.*乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的**％（不超过设计费总额）。 *.*.* 由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。 *.*.*合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的定金。 第十条 保密 **.*双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。 第十一条 仲裁 **.*本建设工程计合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由当地仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向项目所在地人民法院起诉。 第十二条 合同生效及其他 **.*甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。 **.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 **.* 本合同双方签字盖章即生效，一式肆份，甲乙各方贰份。 **.*双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 **.*双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 **.*未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 附件：高家水库扫描全能王****-**-****.**.pdf