泰安市岱岳区下港镇人民政府北办公楼加固及装修工程设计施工一体化（EPC）合同公告

正文内容

合同编号： **政府采购合同 项目名称：******下港镇人民政府北办公楼加固及装修工程设计施工一体化（EPC） 项目编号：JQ-ZC-********-** 甲方（发包人）：******下港镇人民政府 乙方（承包人）：**德善建设有限公司、大洲设计咨询集团有限公司 合同签订日期：****年*月*日 第一部分 合同协议书 发包人（全称）******下港镇人民政府 承包人（全称）**德善建设有限公司、大洲设计咨询集团有限公司 依照《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》、《中华人民**国招标投标法》、《中华人民**国政府采购法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公**诚信原则，合同双方就******下港镇人民政府北办公楼加固及装修工程设计施工一体化（EPC）项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：******下港镇人民政府北办公楼加固及装修工程设计施工一体化（EPC） 工程内容及规模：******下港镇人民政府北办公楼加固及装修工程设计施工一体化（EPC），包含方案设计、方案评审、材料采购及运输、工程施工、竣工验收、保修等全过程工程总承包（EPC）。 工程所在省*详细地址：******下港镇人民政府 工程承包范围：******下港镇人民政府北办公楼加固及装修工程设计施工一体化（EPC），包含方案设计、方案评审、材料采购及运输、工程施工、竣工验收、保修等全过程工程总承包（EPC）。 （一）手续办理 承包人负责承包范围内所有工作内容开始至项目移交给发包人期间的、由承包人办理全部手续， 应由发包人办理的手续，承包人应配合办理。 （二）项目内容 本项目内容主要包含方案设计、方案评审、材料采购及运输、现场施工、竣工验收、保修等与完成本项目有关的所有内容，达到设计要求及采购需求。 二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源 发包人提供的EPC设计任务书、设计所需的其他基础资料等，以及政府及有关部门对本项目的批准或核准文件、报告、资料、协议和有关数据等。 三、主要日期 计划工期总日历天数：**天。其中，计划开工日期：****年*月**日，计划竣工日期：****年*月**日。 注：本工期从签署合同开始至竣工验收合格并交付使用为止。 四、工程质量标准 工程设计质量标准： 符合国家现行行业设计规范要求且达到工程设计审查合格标准。 工程施工质量标准：符合国家现行验收规范合格标准。 五、合同价格和付款货币 *、工程设计费： 人民币（大 写）肆万玖仟伍佰元整 (¥ *****.**元 )； 合同价款形式：本项目工程设计费为固定总价合同，总价不因其他任何因素而进行调整（另有约定的除外）。 *、工程施工费： 合同暂定价（中标价）：（大写）壹佰万零叁仟柒佰叁拾捌元零伍分(¥ *******.**元 )； 工程施工费费率：**.** % 合同价款计算方式：本项目工程施工费需要在施工设计图纸审核通过后，由承包人编制工程量清单提报审核，由发包人委托的造价咨询单位审核认定，本项目施工费的合同价为审核认定值×工程施工费费率。 工程施工费为固定单价合同，单价为经发包人委托的造价咨询单位审核认定的单价×工程施工费费率，单价不因其他任何因素而进行调整（另有约定的除外），工程量据实调整。 六、定义与解释 本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 本合同在以下条件全部满足之后生效：自双方法定代表人或授权代表签字/盖章并加盖公章后生效。 发包人：******下港镇人民政府 承包人：**德善建设有限公司 （公章 ） （公章 ） 法定代表人或其授权代表： 法定代表人或其授权代表： （签字或盖章） （签字或盖章） 工商注册住所：下港镇人民政府　　 工商注册住所：*****大街九州家园E段营业楼**号 企业组织机构代码： 企业组织机构代码： 邮政编码：　　 邮政编码：　　 法定代表人：　　 法定代表人：　　　　 授权代表：　　 授权代表：　　　　 电　　话：　　 电　　话：　　　　 传　　真：　　 传　　真： 电子邮箱： 电子邮箱：　　　　 开户银行：　　 开户银行：　　　　 账　　号：　　 账　　号：　　　　　 承包人：大洲设计咨询集团有限公司 （公章 ） 法定代表人或其授权代表： （签字或盖章） 工商注册住所：***城南新区黄海街道 青年中路**号钱江财富广场*幢*-***室（CNH） 企业组织机构代码： 邮政编码：　 法定代表人： 授权代表： 电　　话： 传　　真： 电子邮箱： 开户银行： 账　　号：　 合同订立时间：年月日 合同订立地点：**省*** 第二部分 通用条款 详见《建设项目工程总承包合同》。 第三部分 专用条款 第*条 一般规定 *.* 定义与解释 *.*.* 双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下：不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争。 *.*.* 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：/ *.* 合同文件 *.*.* 合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （*）补充协议 （*）本合同协议书 （*）成交通知书 （*）本合同专用条款（含合同附件） （*）本合同通用条款 （*）响应文件及其附件 （*）标准、规范及有关技术文件 （*）设计文件、资料和图纸 （*）采购文件及其附件 （**）双方约定其它文件 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。 *.* 语言文字 本合同除使用汉语外，还使用/ 语言。 *.* 适用法律 合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》、《中华人民**国招标投标法》、《中华人民**国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其它相关规定。 *.* 标准、规范 *.*.* 本合同适用的标准、规范（名称）：本工程适用于国家及**省、***及本工程所在地方的现行有关标准规范。 *.*.* 发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：/ 。 *.*.* 没有成文规范、标准规定的约定：由发包人提出的在承包人实施前*个月内提供给承包人。由承包人提出的在承包人实施前*个月内提交给发包人认可。 *.* 保密事项 构成本合同的各组成文件及后续补充资料、图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密，除法律规定或合同另有约定外，未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供、泄露给任何第三方。 双方签订的商业保密协议（名称）：/ ，作为本合同附件。 双方签订的技术保密协议（名称）：/ ，作为本合同附件。 施工现场、施工条件和基础资料 发包人提供施工条件，包括： （*）承包人组织承包范围内的有关调查和考察工程的地址、水文、管线与气象等现场条件及周围环境、材料场地范围、进入现场方法以及可能需要的设施等方面的情况。 （*）发包人仅提供临时用电、用水的相关资料，承包人负责配合办理相关手续，临时用水用电费用及临设费用均包含在合同价款中。承包人完全接受项目现场条件，确保按时开工建设，不再以临水临电临设、现场交通状况、场地现状等任何事宜向发包人提出费用及工期补偿。 （*）承包人自行勘察现场，了解场地现状，考虑施工交通组织问题，因组织施工交通产生的费用均包含在此次报价中。 第*条 发包人 *.* 发包人代表 发包人代表的姓名：倪明； 发包人代表的职务：财政所所长 ； 发包人代表的职责：*、参与工程质量、安全、投资、进度的管理及各有关协作单位的协调等事宜；*、与监理单位配合，做好隐蔽工程的验收；*、施工期间，对技术变更、工程量签证及各类文件的审批权*、承包人项目负责人及有关人员的调换须事先经其同意；*、撤换其认为不合格的施工单位主要管理人员；*、行使合同赋予发包人的其他权力。 *.* 监理人 *.*.* 监理单位名称： / 工程总监理姓名：/ 监理的范围：/ 监理的内容：监理的内容：按照发包人与监理人签订的合同，根据法律法规、工程建设标准、EPC任务书等，对规划、设计、施工图审查、采购、施工、竣工、移交及保修阶段的建设工程质量、进度、投资进行控制，对合同、信息、安全进行管理，对项目相关手续办理及工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责。认真执行委托人下发的相关规章制度；审核施工单位完成的工程量及节点资金支付，审核进场材料计划及进场材料品牌、档次。 监理的权限：按《建设工程监理规范》、《建设工程监理合同》及委托人要求负责整个项目的全过程监理工作。 第*条 承包人 *.* 承包人的一般义务和权力 *.*.* 经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：除合同另有相关约定外，承包人应按发包人现场规定提交，发包人收到承包人此类报表报告等文件后*天内审批完毕，并返还承包人相应份数。 *.*.*工程移交义务 确保最终交付工程标准不得低于《工程项目配置标准》、《工程项目设备配置标准》，达到现行工程质量检验评定标准的合格标准。在工程完成现场质监备案验收合格后，第一时间按照前述流程协调发包人办理移交手续。并按合同约定履行移交后的保修责任。竣工后的场地，承包人负责将该场地内因工程施工所留下临时便道，各类道路临时设施、场基材料等全部清理外运干净，并承担费用。 承包人负责组织建设过程中所有检测、专家论证、验收工作，包括但不限于电检、消防检测、消防验收、质监验收、综合验收等所需的一切手续及检测费用均由承包人自行承担和完成。已包含在发包人支付承包人的报价费用中。 *.*.*进度管理义务 按照本协议和响应文件的工期约定，编制和审查工程项目进度计划，包括规划、设计节点计划、施工总体计划及主要节点计划，分项分部计划和年度月度计划。 严格按批准的项目、设计、施工、采购等计划进度管理，一旦达不到计划进度要求或发生进度拖期倾向，应及时向发包人报告并查明原因，提出整改措施。 定期组织召开工程协调会，及时分析、协调、平衡和调整工程进度，协调安排各施工单位、配套单位及设备材料供应单位的施工衔接，组织有序的交叉施工。 *.*.*质量管理义务 （*）按有关规定协助办理工程质量监督手续。 （*）承包人全面负责质量管理工作，严格按照国家颁布的*政类施工技术标准和规范施工，确保建筑质量达到国家相关标准及主管部门验收标准。 （*）承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。 （*）工程所需的主要材料和设备，在进场前**天，承包人必须将材料设备样品及拟定供货单位的基本情况、生产能力、产品介绍、类似业绩等上报监理人审核。发包人对所报材料设备厂家有权进行考察，认可备案后方可采购。发包人有权要求承包人更换不符合发包人标准的材料设备及供货商，造成的一切后果由承包人承担。 （*）项目整体合格，符合现行的国家、省、*、法律、法规及规范要求。 （*）满足各级行政主管部门对绿色建筑、节能等的相关要求。 *.*.*安全文明施工义务 应遵守国家法律法规、工程建设安全文明生产有关管理规定、规范及行业标准、环境保护规定、发包人安全文明施工管理的各项规定，按有关规定做好安全教育、安全防护等工作，严格按安全文明标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，若发生安全事故应积极采取有效措施防止损失扩大，并承担因承包人原因造成的一切责任。 合同当事人对文明施工的要求：按工程需要和国家、省、*主管部门规定提供和维护施工使用的照明、警卫、围栏和警示等，为公众提供安全和方便，保证工程施工安全和工程要求。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用 。 承包人对承包人人员及施工现场内的其他单位、人员负文明施工、安全管理责任；由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。 按照建设行政主管部门有关规定，负责办理工程安全报监申报等有关手续。 承包人办理承包人在施工场地的人员生命财产和机械设备的保险，以及本工程所涉及的必须的保险，费用由承包人承担。 遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音、施工渣土和施工扬尘以及和安全生产有关的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式知会发包人、监理，严格遵守有关环境保护法律法规，并严格按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。并且由此发生的费用及违约金由承包人承担。施工过程所需一切证件（包括但不限于夜间施工证）由承包人及时自行办理。 本工程实行封闭式施工，未经发包人同意，禁止一切与工程无关人员进入施工现场。 施工现场扬尘防治要求应符合《***建筑工程施工现场扬尘防治工作导则》文件及建设行政主管部门的要求。 *.*.**合同、档案和信息管理义务 （*）根据建设行政主管部门和城*建设档案管理机构及发包人档案室的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设档案管理机构及发包人移交规定的工程档案并提供竣工资料电子版。 （*）所有关于本工程的档案工作必须严格按照当地建设工程档案管理的相关规定执行，接受相关部门的监督、指导和检查。 （*）收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并按当地建筑工程文件整理及档案移交规定立卷归档。 （*）负责组织、监督和审查勘察、设计、施工等单位的工程文件的收集和立卷归档工作。对各参建单位的档案管理人员进行业务指导和培训，编写有关业务参考资料。 （*）工程有关档案应在工程组织实施移交时同步移交。 *.* 项目经理及承包人其他人员 *.*.*项目经理姓名：谢帅 ； 身份证号：******************； 建造师执业资格等级：二级建造师； 建造师注册证书号：鲁*****************； 建造师执业印章号：鲁*****************； 安全生产考核合格证书号：鲁建安B（****）*******； 联系电话：***********； 电子信箱：***********； 通信地址：*****大街九州家园E段营业楼**号； 设计负责人：熊安元 ； 建筑师执业资格等级：一级建筑师； 注册编号：***********； 项目经理职责：负责对本工程进行全部管理工作。 项目经理权限：根据承包人授权行使权限。 承包人接收文件的地点：承包人驻现场办公室或其公司注册地。 承包人指定的接收人为：项目经理或指定其授权委托人，其授权委托人以加盖承包人项目印章及项目经理签字的书面通知为准。 因擅自更换项目经理或项目经理兼职其它项目经理的违约约定：未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。 *.* 工程质量保证 （*）承包人全面负责质量管理工作，按有关规定协助发包人办理工程质量监督手续，严格按照国家颁布的*政类施工技术标准和规范施工，确保建筑质量达到国家相关标准及主管部门验收标准。 （*）承包人应具有完善的质量通病防治措施。质量通病防治应自施工图设计文件进行严格把控，形成有效的、具有可操作性的质量通病防治方案，经专家论证后，报发包人认可后方可实施。因此产生的费用有承包人承担。 （*）承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。 *.* 安全保证 *.*.*承包人全面负责安全管理工作，按有关规定办理工程安全监督手续，应遵守国家法律法规、工程建设安全文明生产有关管理规定、规范及行业标准、环境保护规定、发包人安全文明施工管理的各项规定，严格按安全文明标准组织施工，按有关规定做好安全教育、安全防护等工作，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，若发生安全事故应积极采取有效措施防止损失扩大，并承担因承包人原因造成的一切责任。 *.*.*承包人负责协调、处理施工现场周围的地下、地上已有设施和邻近建筑物、构筑物、古树名木等的保护工作，维护现场周围的正常秩序及地方周边关系的协调，相关费用由承包人承担。 *.*.*承包人应负责对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显警示标识，以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围。因承包人未按本合同约定的的安全规定和位置范围限定采取安全防护措施等原因给发承包双方及第三方造成的损失和伤害，由承包人负责。 *.* 分包 *.*.* 分包约定 约定的分包工作事项：本项目不允许分包。 第*条 进度计划、延误和暂停 *.* 项目进度计划 承包人提交项目进度计划的份数和时间：（*）按照本协议和响应文件的工期约定，编制工程项目设计和施工进度计划，包括总体计划和主要节点计划，分项分部计划、年度月度计划；（*）份数要求：按照发包人要求。 *.* 设计进度计划 *.*.* 设计进度计划 承包人根据批准的项目进度计划、设计审查及发包人组织的设计阶段审查会议的时间安排，编制设计进度计划。设计进度计划经发包人认可后执行。 *.*.* 设计开工日期延误 因承包人原因造成设计开工日期延误的，自费赶上。 *.*.* 因承包人原因，未能按照合同约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度要求时，造成设计审查会议延误的，由承包人依据约定，自费采取措施赶上；造成关键路径延误，或给发包人造成损失（审核会议准备费用）的，由承包人承担，因图纸审查原因造成时间延误，发包人不承担任何责任。 *.* 采购进度计划 *.*.* 采购进度计划提交的份数和日期：承包人自采购开始日期之日起**日前，向发包人和监理人报送采购进度计划书面版五份。 *.*.* 采购开始日期：承包人应充分考虑考察、询价、封样、确定、生产加工、运输、仓储、搬运、材料设备的需求量与厂家成产能力及各类风险等因素，合理确定采购日期，且采购应满足工程施工进度要求，不得造成施工进度延迟。 *.* 工程进度计划 *.*.* 工程进度计划 *.*.*.*工程进度节点目标：以表格或文字表述，按计划开工日期制定的工程进度计划，实际进度计划应根据现场条件具备情况经双方协商后进行修订执行。 *.*.*.* 提交施工组织设计的份数和时间：图纸会审完成后**日内，承包人向发包人和监理人报送书面版五份。 *.*.* 施工开工日期延误 施工开工日期延误的，根据下列约定确定**竣工日期： 因发包人原因造成承包人不能按时开工的，执行专用条款*.*约定。 因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，竣工日期不予**。 （*）因不可抗力造成施工开工日期延误的，执行专用条款*.*.*约定。 *.* 误期赔偿 *.*.*因承包人原因使竣工日期延误，每延误*天承担结算价款万分之三的违约金。 逾期竣工违约金最高限额：合同价款的*%。 *.* 暂停 因不可抗力原因或建设主管部门及其它行政主管部门、监理单位下达的停工令，以书面停工令为准。 暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。 *.*.* 因发包人原因的暂停 因发包人原因通知的暂停，给承包人造成的费用增加发包人不予承担，工期调整执行专用条款第*.*.*条。 *.*.* 因承包人原因的暂停 承包人原因暂停，造成的损失，承包人承担，给发包人带来的损失，核算后从承包人合同款中扣除；承包人未经发包人同意的暂停，暂停超过**天，可视为承包人自行终止合同。 第*条 技术与设计 *.* 生产工艺技术、建筑艺术造型 *.*.* 承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案 根据工程考核特点，在以下类型中选择其一，作为双方的约定。 按工程量考核，工程考核保证值和（或）使用功能说明： / 按单项工程考核，各单项工程考核保证值和（或）使用功能说明： / *.*.* 发包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案 其中， 发包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：/ 承包人应承担的工程和（或）/单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：/ *.* 设计 *.*.* 发包人的义务 提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：发包人在招标时提供的基础资料及合同签订后补充提供的基础资料。 提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：无，承包人自行勘察解决。 *.*.* 承包人的义务 （*） 经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求：发包人提供资料中的短缺、遗漏、错误、疑问，承包人应在收到发包人提供的上述资料后**日内向发包人提出进一步的要求。 （*）负责按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求，施工图严格按照详规设计、初步设计进行设计。 （*）负责按照规划和单体设计方案组织开展施工图设计工作，负责与设计工作相关的联络、沟通、协调、配合工作，确保项目按批准的建设规模、功能、标准和工期顺利实施。 （*）负责落实建设过程中发包人提出的方案调整、设计变更等工作。 （*）负责项目承包范围内相关专业设计工作。 （*）负责编制地基处理（包括但不限于强夯施工）等专项设计，并按专项设计开展施工工作，专项设计应满足勘察成果、水文地质情况等要求。 （*）派赴设计项目负责人及专业骨干常驻现场处理有关设计问题，如设计负责人员不在现场，造成发包人损失的，承包人承担相应的损失。 （*）按合同规定的工程进度要求，及时向发包人提交质量合格的设计成果，经发包人审定后方可实施。 （*）项目实施过程中发生的设计变更须经发包人审查并书面认可后方可实施。 *.*.* 操作维修手册 承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：竣工验收前**天内。 *.*.* 设计文件的份数和提交时间 规划设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：*套含电子版 初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：*套含电子版 技术设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：*套含电子版 施工图（含二次深化设计）设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：**套含电子版 *.*.* 设计管理专用条款 （*）承包人自签订合同之日起，按照发包人提供的EPC任务书、招标答疑文件和相关文件标准进行相关设计（含方案设计、方案优化、初步设计（含概算编制）、各类施工图设计及办理工程图纸审查合格证等）工作；承包人需确保各项设计满足行业规范的要求。 （*）承包人应及时完成相关设计及其审批核准工作。 （*）发包人仅依据自身的需要对部分内容进行审核把控，所有发包人的签字确认均不视为图纸本身的完备性和正确性，因图纸自身造成的任何法律责任、经济损失、变更、返工等，均由承包人自行承担。 （*）施工图设计文件、资料和图纸的暂定份数为*份。如发包人需要，应按照发包人要求免费提供全部图纸。 （*）在施工图经发包人确认后，因设计缺陷造成的影响使用功能或外观而需要进行设计变更的视为优化设计，发包人不予调整合同价款。 （*）设计变更的管理：承包人对发包人提出的针对本项目的各项技术标准、各项设计标准、各类施工做法均已知晓并认可，承包人所提供的各专业施工图纸均是按照以上标准进行设计的，如无特殊原因（政策调整、规范变更、政府规定等不可抗力）本标准不再做调整，各项建筑做法也不再出具变更；在施工图经发包人确认后，因现场施工原因造成的施工做法、施工工艺的调整，必须出具设计变更的，需经发包人审核确认后，方可实施，但不予调整合同价款。 *.* 知识产权 （*）发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件、构成本合同的各组成文件及后续补充资料的著作权，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 （*）承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 （*）承包人在设计、施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。 第*条 工程物资 工程所使用的材料设备均应满足国家、省、*、地方、行业标准。 *.* 工程物资的提供 *.*.* 发包人提供的工程物资 （*）工程物资的类别、估算数量：/ *.*.* 承包人提供的工程物资 （*）工程物资的类别、估算数量：本合同范围内所有工程物资 （*）承包人竞报价材料明细表：/ 。 （*）竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：竣工验收时协调确定 。 （*）承包人竞报材料、设备（含同类材料、设备）： *）设计图纸经发包人确认后，承包人应根据双方共同确定的各施工时间节点提前向发包人提供本项目的各类材料的施工样品（含合格证、出厂检验报告等资料）并送质检部门出具质检报告（相关费用含在投标报价内，发包人不再另行支付），检测合格后，发包人、监理单位、承包人共同对样品进行封样后方可采购；各类材料的现场施工样板需经发包人确认后，方可大面积施工。 *）发包人对材料另有要求的，发包人有权要求承包人对相应材料在推荐的品牌内或外进行同档次更换。 *）发包人有权对所报材料设备厂家有权进行考察，考察的相关费用由承包人承担。发包人有权要求承包人更换不符合发包人标准的材料设备及供货商，造成的一切后果由承包人承担。 （*）承包人竞报以外的材料、设备： *）发包人未做明确要求的影响质量、安全、使用功能及外观的材料、设备，承包人严禁采用低档、伪劣产品，承包人应充分考虑发包人提出的合理化建议。 *）承包人竞报以外的材料、设备，在进场前**天，承包人必须将材料设备样品及拟定供货单位的基本情况、生产能力、产品介绍、类似业绩等上报监理人审核。 *）由承包人实施采购的材料设备品牌、材质、型号、规格、参数、技术要求等应满足设计、配置标准、验收标准、政府有关规定及本合同其他约定。因承包人使用了低档劣质产品发生影响交房、被相关部门查处、媒体通报等情况的，承包人须按要求立即进行整改，并向发包人承担**万元—**万元的违约金，由此所造成的经济损失一并由承包人承担。 *.* 检验 *.*.* 工程检验与报告 （*）报告提交日记、报告内容和提交份数：执行工程检验相关规定 *.*.* 现场清点与检查 （*）承包人按照本合同约定、发包人或规范要求采购工程需要的材料设备、成品、半成品，并提供产品合格证和出厂检验报告等。 （*）承包人负责所有工程物资的收货、验货、搬运、仓储、安装及成品保护。 *.*.* 质量监督部门及消防、环保等部门的参检 发包人、承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对施工、制造、安装及试验过程的现场检查，承包人为此提供方便，其费用由承包人承担。 因上述部门在参检中提出的修改、更换等意见所增加的相关费用，承包人提供的物资由承包人承担，竣工日期不予**。 *.* 进口工程物资的采购、 *.*.* 采购责任方及采购方式：采购责任方为本工程承包人，采购方式的选择须经发包人同意，工程使用的材料、设备，发包方有采购权或参与采购。 *.* 工程物资保管与剩余 *.*.* 工程物资保管 （*）委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：/ （*）承包人提交保管、维护方案的时间：同总体施工组织设计提交时间。 （*）由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：施工现场可利用空地等，其余由承包人自行考虑并承担相关费用。 （*）承包人负责工程物资保管、验收、现场清点及检查等本合同约定的内容。 第*条 施工 *.* 发包人的义务 *.*.* 进场条件和进场日期 承包人的进场条件：执行通用条款 承包人的进场日期：根据实际情况，以发包人开工令为准。 *.*.* 临时用水电等提供和节点铺设 发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价：发包人仅提供临时用电、用水的相关资料，承包人负责办理相关手续，临时用水用电费用均包含在承包人报价中。承包人须完全接受项目现场条件，不再以临水临电、现场交通状况、场地现状等任何事宜向发包人提出费用及工期补偿。 *.*.** 其它义务：另行约定 *.* 承包人的义务 *.*.* 施工组织设计 承包人应严格按照规范、发包人、监理人要求份数及时间上报各施工方案，包括但不仅限于施工组织设计、专项施工方案、质量通病防治方案等。各施工方案审查无误后，方可开展施工。 提交工程施工组织设计的份数和时间：图纸会审完成后**日内，承包人向发包人和监理人报送书面版五份。 需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：自工程开工日前*日，承包人向发包人和监理人报送书面版两份 。 *.*.* 提交临时占地资料 提交临时占地资料的时间：与工程总体施工组织设计同时提报 *.*.* 提供临时用水电等资料 承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间：满足工程需要 水电等节点位置资料的提交时间：每月**日前报送当月的资料 *.*.*办理开工等批准手续 承包人应向有关部门办理包括但不限于开工批准或施工许可证、工程质量监督手续、工程安全监督手续及其它许可、证件、批件、渣土处置、临时用水、临时用电、规划定点及放验线、供电配套工程手续等。承包人需要时，发包人提供协助。 *.*.** 工程照管与成品、半成品保护：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责工程及工程相关的材料、工程设备的照管、保护、维护和保安责任，直到办理完成移交手续止。 *.*.** 清理现场的费用：渣土处理费用已综合考虑在投标报价中，不再另行计取。 *.*.** 由承包人履行的其它义务： (*)承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。 （*）承包人必须按规定足额缴纳农民工工资保证金，以确保农民工工资及时发放。承包人应按时、优先支付建筑工人工资，杜绝建筑工人上访事件。在工程实施期间及工程质保期内，如出现与本工程有关的建筑工人到各级政府、政府主管部门、发包人办公场所等上访、纠缠（不限于农民工工资支付问题）情况时，承包人须自行在*小时内处理完毕，此外，须给发包人缴纳*****元/次的违约金。 (*)施工现场线路、通讯等，由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由承包人承担；具体位置由承包人自行勘察，临电接入点由发包人指定，临电接入由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由承包人承担。 (*)承包人负责整修发包人指定的进场道路及场内施工用道，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。为满足施工需要的临时设施、辅助设施及安全防护设施所发生的费用，由承包人承担；修复因施工期间运输损坏的发包人提供的场内运输道路。 (*)承包人应在每月**日前向发包人代表提交*份工程进度计划及相应进度统计报表的月报，每月二十八日前向发包人代表提交三份施工月报； (*)其他各类文件的提交内容以技术规范为准。提交时问：至少有*个工作日的时间供发包人代表审核认可。份数：视发包人代表的需要而定； (*)所有承包人提交的文件或图纸的修改和撤回，必须得到发包人代表的认可； (*)承包人负责在工程施工竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。除因发包人、发包人代表或发包人雇员的行为或过失而造成的伤亡外，发包人不承担承包人或其分包单位雇用的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任；承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，并且对工程进行保护或为公众提供安全和方便； (*)对施工场地交通、环卫和噪音等管理的要求及费用由承包人负责； (**)承包人负责已完工程的成品保护，费用由承包人承担； (**)承包人负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线、文物及花木的保护，费用由承包人承担； (**)承包人负责施工场地清洁，交工前应将所有临时设施(临时道路、房屋、管线等)拆除并清理出场，现场应达到技术规范与合同的要求； (**)专门用于本项目施工的、由承包人提供的所有设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本项目施工使用。承包人除将上述物品在现场各部分之问转移外，如果没有发包人代表的书面同意，不得将上述物品运出现场； (**)除合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述承包人的设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任； (**)在合同要求范围内的施工、竣工和保修均应不使下述各方遭受不必要的干扰：①公众的便利。②对公用道路、便道的使用和他人财产的占用。③承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担全部责任及费用，工期不得顺延； （**）承包人所派施工现场的现场管理人员及所有管理人员必须与投标书一致，否则一经查处，发包人有权禁止其进场并限期撤换，直至终止合同，同时将报建设行政主管部门备案，并计入建筑*场不良行为； （**）如发生施工爆破作业，则所需的批件由承包人自行解决，费用由承包人负担； （**）提供有关人员上岗证，施工机械设备合格证、年审证明等有关证件； *.* 质量与检验 *.*.* 质量要求 （*）工程质量标准：达到合同协议书中约定的质量标准要求。 （*）在项目实施过程中，发包人有权对工程质量进行检查或抽查，若查出问题并通报的，承包人酌情承担*万元-**万元的违约金；受政府职能部门通报的，除政府职能部门的处罚外，承包人酌情承担**万元-**万元违约金，情节严重的发包人有权更换项目经理，直至终止合同，由此给发包人造成的损失全部由承包人承担。 *.* 隐蔽工程和中间验收 承包人自检：承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备隐蔽验收条件。 工程隐蔽部位经承包人自检确认具备隐蔽验收条件的，承包人应在共同检查提前书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。 *.*.* 隐蔽工程和中间验收。 需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：按国家、省、*相关规定及本合同约定。 *.* 对施工质量结果的争议 双方对施工质量结果有争议时，应委托有资质的第三方检测机构进行检测。 根据检测机构的鉴**果不合格时，造成的费用增加或竣工日期延误，由承包人负责；根据检测机构的鉴**果合格时，因此造成的费用增加由发起方承担，工程关键路径因争议受到延误的，执行专用条款*.*.*约定。 *.* 职业健康、安全、环境保护 *.*.* 职业健康、安全、环境保护管理 （*）提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间：与施工总体施工组织设计同时提交。 *.* 试验与检验 承包人负责组织委托有相应专业资质的单位（必须经过监理人的审批同意，并报发包人存档）、专家进行项目所有检测及论证工作，包括但不限于基坑监测（如有）、电检、消防检测、保修期间的年检、需承包人组织的专家论证等所需的一切手续及费用，费用已包含在报价中。 *.*.*试验设备与试验人员 （*）承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。 （*）承包人应提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。 （*）承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。 （*）承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须持证上岗，能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。 （*）施工现场需要配置的试验场所、试验设备及试验所需试剂等所有条件：承包人在本合同工程投标时已根据相关规定及工程需求全面综合考虑，所发生费用包含在合同价款内。 *.*.*取样 （*）试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。 （*）承包人负责所有现场取样送检工作并承担费用。所有材料设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验均由承包人负责送检测部门进行检测，材料的送检抽样必须在施工现场进行，且须由发包人或监理人在场监督，送检合格后方能使用。 *.*.*材料、工程设备和工程的试验和检验 （*）承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。 （*）试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。 （*）监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 （*）所有材料、工程设备以及工程应满足设计、配置标准、验收标准、政府有关规定及本合同其他约定，材料检验试验费包含一般鉴定费、检验费等，该费用已包含在承包人投标报价中。 *.*.*现场工艺试验 承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。 *.** 承包人负责依据国家法规及行业规定，完成工程质监备案所需的所有检测并完成最终验收。其他与验收移交无关的所有第三方检测，如检测合格费用由发起方承担，如不合格费用由责任方承担。 第*条 竣工试验 本合同工程，包含竣工试验阶段。 *.* 竣工试验的义务 *.*.* 承包人的一般义务 （*） 竣工试验方案 提交竣工试验方案的份数和时间：时间执行通用条款，份数一式五份。 第*条 工程接收 *.* 工程接收 *.*.* 按单项工程或（和）按工程接收 由承包人负责进行单项工程或（和）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排如下：根据现场施工顺序及发包人要求由承包人制定接收时间计划，发包人审核完成后，双方按确定的计划执行。 *.*.* 接收工程提交的资料 提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：竣工试验完成后*个工作日内，承包人将竣工文件资料、竣工图档案（原件）、电子版档案按照发包人要求份数报送。 第**条 竣工后试验 本合同包含承包人竣工后试验，双方按通用条款第**条执行。 第**条 质量保修责任 工程保修的原则：因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。 缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。 **.*.* 缺陷责任期 缺陷责任期自实际竣工日期起计算，缺陷责任期的具体期限：**个月（从工程通过竣工验收之日起算）。 工程竣工验收合格后，因承包人原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，则发包人有权要求承包人**缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出**通知。 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。 承包人应于缺陷责任期届满后*天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后**天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后**天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。 **.* 质量保修金 **.*.*关于是否扣留质量保修金的约定：是。 **.*.* 承包人提供质量保修金的方式 质量保修金采用以下第* 种方式： （*）质量保修金保函，保证金额为：/ ； （*）*%的工程结算款； **.*.*质量保修金的扣留 质量保修金的扣留采取以下第* 种方式： （*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； （*）工程竣工结算时一次性扣留质量保修金； **.*保修 **.*.* 保修责任 工程保修期为：执行国家规定，详见附件。 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。 **.*.* 修复费用 保修期内，修复的费用按照以下约定处理： （*）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失； （*）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润； （*）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。 **.*.* 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应在接到发包人通知起*日内到达工程现场并修复缺陷或损坏，如不及时进行修复，发包人有权委托第三方进行维修修复，相关费用在承包人的质量保修金中扣除，由发包人直接支付给第三方。 在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人立即进行修复，并在口头通知后**小时内书面确认。 第**条 工程竣工验收 **.* 竣工资料及竣工验收报告 **.*.*竣工资料和竣工验收报告 （*）竣工验收报告的格式、份数和提交时间：按工程所在地建设行政主管部门相关部门管理规定 （*）完整竣工资料的格式、份数和提交时间：工程项目竣工验收通过后，承包人需按有关规定向发包人报送竣工档案六套；同时提供未经加密的全部资料的电子版。 第**条 变更和合同价格调整 **.* 变更价款确定 变更价款约定的其他方法：施工中发生的设计变更追加及减少的项目，工程量按实计算；工程变更单价按下列原则计取： （*）合同中有综合单价（材料或工程价格）的，按合同已有的综合单价执行； （*）合同中有近似综合单价（材料或工程价格）的，执行近似综合单价。 （*）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提报工作联系单，经发包人、监理人、跟踪审计单位审核认可后，由发包人下发业主指令，经设计院出具设计变更后，由承包人提报施工预算（标书中已有的人工、材料价格承包人执行标书中的价格，其余材料或工程价格参照工程所在地近一年类似工程价格执行），经审计单位审核并经发包人认可后进行实施； 施工中发生的设计变更部分，工程量按实计算；单价按供应商报价时的综合单价执行。施工过程中发生的设计变更与签证，其价款一并在审计定案后支付。 施工单位报价时的措施项目费报价不因施工过程中发生的设计变更而调整。 该工程参照《**省*政工程消耗量定额》、《**省建筑（安装）工程消耗量定额》、**省机械台班定额和编制办法为依据，项目单价下浮**.*％为最高限价。 零星工作内容的，须由发包人驻工地代表和现场监理工程师、承包方共同签证工程量。在审计定案时承包人必须提供原件，否则发包人不予认可。 本工程及材料须由相关部门进行验收、检测的，验收、检测费用已包含在合同价款内，由承包人承担。 第**条 合同总价和付款 **.*.*合同总价和付款 *、工程设计费： 人民币（大 写）肆万玖仟伍佰元整 (¥*****.** 元 )； 合同价款形式：本项目工程设计费为固定总价合同，总价不因其他任何因素而进行调整（另有约定的除外）。 工程施工费： 合同暂定价（中标价）：（大写）壹佰万零叁仟柒佰叁拾捌元零伍分 (¥*******.** 元 )； 工程施工费费率：**.**% 合同价款计算方式：本项目工程施工费需要在施工设计图纸审核通过后，由承包人编制工程量清单提报审核，由发包人委托的造价咨询单位审核认定，本项目施工费的合同价为审核认定值×工程施工费费率。 工程施工费为固定单价合同，单价为经发包人委托的造价咨询单位审核认定的单价×工程施工费费率，单价不因其他任何因素而进行调整（另有约定的除外），工程量据实调整。 **.*.*付款 关于付款周期的约定： 本工程无预付款，工程完工、验收合格后付至审计定案值的**%，剩余*%作为质量保证金，质保期（两年）满，无质量问题后，一次性无息付清。 注：若为联合体报价，采购人付款只对联合体牵头人进行付款，其他联合体成员与联合体牵头人依据签订的联合体协议自行分配付款金额。 承包人指定的开户银行及银行账户： 开户行：**银行股份有限公司泰西支行； 开户单位名称：**德善建设有限公司 ； 银行账号：****************** 。 **.* 担保 **.*.* 履约保函：否。 **.*.* 支付保函： /。 **.*.* 预付款保函：/。 **.* 预付款 **.*.* 预付款金额 预付款的金额为：无 。 **.*.* 预付款抵扣 （*）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：/。 **.* 工程进度款 **.* 工程进度款 **.*.*进度款拨付：见投标前附表 **.* 缺陷责任保修金的暂扣与支付 **.*.* 缺陷责任保修金的支付：/ 。 **.* 按月工程进度申请付款 按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：/。 **.* 按付款计划表申请付款 付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度：执行发包人制定的相关工程款支付管理制度。 付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：执行发包人制定的相关工程款支付管理制度。 **.** 竣工结算 **.**.* 提交竣工结算资料 竣工结算资料的格式、内容和份数：一式两份，执行本合同约定和发包人工程结算相关管理规定及要求 。 第**条 保险 **.* 承包人的投保 **.*.* 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间： 保险种类：建筑（安装）工程一切险及第三者责任险、团体意外伤害险以及法律规定必须投保的保险。 **.* 一切险和第三方责任险 对于建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险，无论应投保方是任何一方，其在投保时均应将本合同的另一方、本合同项下分包商、供货商、服务商同时列为保险合同项下的被保险人。 建筑（安装）工程一切险及第三者责任险的投保方及对投保的相关要求：投保人为承包人，投保金额为保险工程中标合同价，投保费用包含在承包人投标报价中，其他执行通用条款和法律规定。 第**条 违约、索赔和裁决 **.*.*条 承包人的违约责任 第（*）款增加：①在承包人无正当理由**工期的情况下，如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢或工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工或达不到预定的质量标准时，发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权为了采取任何措施而要求增加任何附加费用；②承包人将发包人支付给承包人的款项转移（或挪用），承包人须按发包人要求及时补回，并向发包人支付与转移（或挪用）款项数额相等的违约金；③合同履约期间，工程师发出的为保证工程质量和安全的口头指令及书面文件，承包人应执行，因此发生的费用已包含在本合同内，结算时不予调整；④承包人施工过程中存有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形，出现质量问题，应按发包人、监理人的要求改正，直至停工整改，且工期不予顺延；⑤双方在确定合同日期及各控制节点工期时已充分考虑雨雪、冰雹、台风、高温等异常天气，也已考虑停水、停电、节假日、道路施工影响等不利因素，承包人不得因以上理由提出工期和费用索赔；⑥承包人承担各种违约金后，仍不足以弥补发包人的实际损失的，承包人还须继续承担赔偿责任；⑦各种违约按国家法律法规规定及现场管理办法执行。（造成损失的由承包方承担）。 **.*.* 解除合同 （*）有下列情形之一的，发包人承包人协商一致，可以解除合同： *）因不可抗力致使合同无法履行，双方均可以解除合同； *）因重大政策调整、不可抗力及发包人原因导致工程停建、缓建，使合同不能继续履行，双方可以签订工程停工、缓建协议，或终止本合同； *）因一方违约致使合同无法履行另一方有权解除合同； *）其他符合合同规定的可以解除合同的情形。 （*）因一方违约原因终止合同时，违约方应承担由此造成的一切损失，并向对方支付合同价款*%的违约金。 （*）一方依据约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前*天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。 （*）因任何原因解除合同的，合同解除后，承包人均须妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由订货方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失（包括按合同规定支付违约金）。 （*）合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。 （*）因承包人违约解除合同。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。 （*）合同当事人应在合同解除后**天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行： *）合同解除后，确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值； *）合同解除后，有过错一方应支付的违约金； *）合同解除后，因解除合同给损失一方造成的损失； *）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离； *）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。 因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第**.*.*条〔争议解决〕的约定处理。 **.*.* 第三人造成的违约 在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。 一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。 **.* 争议和裁决 **.*.* 争议的解决程序 在争议提交调解之日起**日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择第（*）种，作为双方解决争议事项的约定。 （*）向项目所在地仲裁委员会申请仲裁； （*）向项目所在地有管辖权人民法院起诉。 第**条 合同解除 **.*.* 由发包人解除合同 增加：（*）未经发包人同意，承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员的；（**）发包人要求承包人更换不合格项目经理或主要施工管理人员，承包人无正当理由拒绝更换的。 第**条 合同生效与合同终止 **.* 合同份数 本合同一式柒份，发包人执叁份，承包人执叁份。代理机构执壹份。 第**条 补充条款 *、项目现场所有管理技术人员必须与响应文件承诺派驻的人员一致，施工过程中须服从发包人的现场管理。 *、承包人必须做到安全生产、文明施工，严格按照当地建设行政主管部门有关规定执行。 附件*： 工程质量保修书 发包人（全称）：******下港镇人民政府 　　承包人（全称）：**德善建设有限公司、大洲设计咨询集团有限公司 　　发包人和承包人根据《中华人民**国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就******下港镇人民政府北办公楼加固及装修工程设计施工一体化（EPC）（工程全称）签订工程质量保修书。 　　一、工程质量保修范围和内容 　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目，双方约定如下：/。 　　二、质量保修期 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： *．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； *．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年； *．装修工程为*年； *．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年； *．供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期； *．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 *年； *．其他项目保修期限约定如下：按国家及当地规定执行。 本项目质保期为*年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 三、缺陷责任期 工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 质量保修责任 *．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。费用由承包人承担。 *．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 *．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 *．质量保修完成后，由发包人组织验收。 五、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。 工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 发包人(公章)：承包人(公章)： 地 址：地 址： 法定代表人或 法定代表人或 委托代理人(签字或盖章)：委托代理人(签字或盖章)： 电 话：电 话： 传 真：传 真： 开户银行：开户银行： 账 号：账 号： 邮政编码：邮政编码： 发包人(公章)： 地 址： 法定代表人或 委托代理人(签字或盖章)： 电 话： 传 真： 开户银行： 账 号： 邮政编码： 附件*： 安全施工合同 为在******下港镇人民政府北办公楼加固及装修工程设计施工一体化（EPC） 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主******下港镇人民政府 (以下简称“甲方”)与承包人**德善建设有限公司、大洲设计咨询集团有限公司 (以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同： 一、甲方职责 *．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 *．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 *．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。 *．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。 *．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。 二、乙方职责 *．严格遵守国家有关安全生产的法律法规及相关规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 *．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 *．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的*％—*％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。 *．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。 *．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。 *.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。 *.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。 *.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。 *.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。 **.乙方必须按照本项目项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特**全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。 **.乙方保证保证不发生任何形式安全事故，现场文明施工严格按照***有关要求执行。如因乙方原因发生安全事故时，乙方除承担全部责任外，无条件接受甲方*****元/次的处罚。 三、违约责任 如因甲方或乙方违约造**全事故，将依法追究责任，费用由责任方自行承担。 由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖法人章后生效，全部工程竣工验收后失效。 甲方：（盖单位章） 乙方：（盖单位章） 法定代表人或 法定代表人或 委托授权代理人（签字或盖章）： 委托授权代理人（签字或盖章）： 地 址： 地 址： 电 话： 电 话： 日 期： 日 期： 乙方：（盖单位章） 法定代表人或 委托授权代理人（签字或盖章）： 地 址： 电 话： 日 期： 附件*： 关于保障农民工工资支付协议书 发包人（全称）：******下港镇人民政府 承包人（全称）：**德善建设有限公司、大洲设计咨询集团有限公司 依据国务院令第***号《保障农民工工资支付条例》，发承包双方在自由平等基础上，一致达成本协议。 发承包双方严格按照***解决企业拖欠农民工工资问题领导小组办公室下发的《关于进一步加强农民工工资支付工作规范化建设的通知》办理农民工工资支付工作，承包人开设农民工工资专用账户（简称“工资专户”）。承包人应在农民工进场施工之日起**日内为农民工办理实名制工资卡，并将工资卡发放到农民工本人手中。承包人每月*日前出具上月的农民工工资支付清单，支付清单须经承包人项目经理签字并加盖承包人公章并经监理人、发包人驻工地代表确认。发包人依据工资清单每月足额支付工资款到工资专户。 发包人依据承包人提供的农民工工资清单代支付农民工工资，工资清单的真实性及准确性由承包人负责，出现任何农民工工资问题或纠纷均与发包人无关，由承包人自行承担。 发承包双方依据既有合同约定拨付工程款时，发包人扣除之前每月代支的农民工工资款后，将剩余工程款（扣除相应违约金及其他应扣除款项后）支付承包人。 甲方：（盖单位章） 乙方：（盖单位章） 法定代表人（签字或盖章）： 法定代表人（签字或盖章）： 委托授权代理人（签字）： 委托授权代理人（签字）： 地 址： 地 址： 电 话： 电 话： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 乙方：（盖单位章） 法定代表人（签字或盖章）： 委托授权代理人（签字）： 地 址： 电 话： 日 期： 年 月 日 最终报价明细表 供应商名称 **德善建设有限公司、大洲设计咨询集团有限公司 工程名称 ******下港镇人民政府北办公楼加固及装修工程设计施工一体化（EPC） 总报价 工程设计费 大写：肆万玖仟伍佰元整 小写：*****.**元 工程施工费 大写：壹佰万零叁仟柒佰叁拾捌元零伍分 小写：*******.**元 合计（工程设计费报价+工程施工费） 大写：壹佰零伍万叁仟贰佰叁拾捌元零伍分 小写：*******.**元 工程施工费费率 **.**% 供应商：**德善建设有限公司（盖章）： 法人代表或委托代理人（签字或盖章）： 供应商：大洲设计咨询集团有限公司（盖章）： 法人代表或委托代理人（签字或盖章）： 标段/分包号：JQ-ZC-********-**-**，标段/分包名称******下港镇人民政府北办公楼加固及装修工程设计施工一体化（EPC）的合同公示见附件 附件： ******下港镇人民政府北办公楼加固及装修工程设计施工一体化（EPC）合同最终.pdf 附件： ******下港镇人民政府北办公楼加固及装修工程设计施工一体化（EPC）合同最终.docx