鹤山西站产业园区主干道建设工程施工图勘察设计合同公示

正文内容

招标项目名称***站产业园区主干道建设工程施工图勘察设计标段(包)名称***站产业园区主干道建设工程施工图勘察设计性质正常文件发布人**************公示发布时间****-**-**合同信息合同名称***站产业园区主干道建设工程施工图勘察设计合同招标人名称***地方公路水运服务中心招标人统一社会信用代码*****************G中标人名称**中平交科研究设计院有限公司中标人统一社会信用代码*****************Q合同签订人或其委托人全称***地方公路水运服务中心、**中平交科研究设计院有限公司合同金额*******合同单位（甲方）***地方公路水运服务中心合同单位**中平交科研究设计院有限公司合同期限（年）*合同签署时间****-**-**质量要求*.勘察质量要求：达到国家质量验收规范标准，并满足施工图设计技术及发包人的要求。*.设计质量要求：按国家、省或行业现行的工程设计准则和相关规范要求，满足发包人的功能需求，并通过发包人及有关部门或专业机构的审查。质量标准为合格或以上。合同主要内容发包人（全称）：***地方公路水运服务中心 承包人（全称）：**中平交科研究设计院有限公司 依照《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方就***站产业园区主干道建设工程施工图勘察设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：第一条 工程概况*.工程名称：***站产业园区主干道建设工程施工图勘察设计。*.工程地点：***。*.建设规模和内容：***站产业园区主干道建设工程为**国道G***线****至址山段改建工程两侧*政配套道路，起点分别接顺***站产业园区主干道建设工程左右侧辅道终点，路线总体由东南至西北再转西南走向，终点止于广大农牧养殖场（即***站规划片区最南侧规划路网交叉处）。左辅道长*.***km,右辅道长*.***km,合计*.***km，按照城*次干路标准设计，设计速度**km/h。建设内容：道路工程、涵洞工程、照明工程、绿化、消防给水、污水、雨水、交通、慢行系统等。*.项目总投资概算：*****.**万元，其中建安费为*****.**万元。第二条 工程勘察、设计范围*.勘察范围：包括但不限于工程测量、详细勘察工作以及招标人委托的针对本工程的补勘工作、编制准确合规的工程勘察报告等技术成果文件、施工及验收过程中的配合工作；*.设计范围：包括但不限于施工图设计（含施工图预算编制）、设计变更、配合施工图技术审查、配合相关评审会议的汇报工作、配合招标人报建、现场服务与技术交底、后期咨询服务、现场指导与质量缺陷处理及工程竣工验收等后续服务工作。第三条 工程勘察、设计工期 工程勘察、设计工期为： ** 日历天（不含审批时间）。计划开始勘察、设计日期：****年*月**日。计划完成勘察、设计日期：****年*月**日。第四条 工程质量要求：*.勘察质量要求：达到国家质量验收规范标准，并满足施工图设计技术及发包人的要求。*.设计质量要求：按国家、省或行业现行的工程设计准则和相关规范要求，满足发包人的功能需求，并通过发包人及有关部门或专业机构的审查。质量标准为合格或以上。第五条 合同价格形式与签约合同价*.合同价格形式：总价合同 ；*.签约合同价为：人民币（大写）叁佰柒拾肆万叁仟壹佰元整 （¥ *******.**元）。第六条 发包人代表与项目负责人、勘察项目负责人发包人代表： 关炬峰 。项目负责人： 薛朝辉 。勘察负责人： 刘英强 。第七条 合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（*）中标通知书；（*）投标函及其附录；（*）发包人要求；（*）投标文件；（*）其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。第八条 承诺*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。*.承包人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程勘察、设计服务。第九条 发包人向承包人提交的有关资料、文件*.原状地形图*.规划红线图*.发包人应及时向承包人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。（*）提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。（*）提供工程勘察、测量技术要求和工作范围的地形图、道路总平面布置图。（*）提供勘察、测量工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 第十条 承包人向发包人提交勘察设计成果资料存档并对其质量负责*、承包人负责向发包人提供勘察成果资料*套。*、承包人负责向发包人提供测量成果资料*套*、承包人负责向发包人交付的设计文件、份数：（*）施工图设计图纸（含各专业施工图纸）*套；（*）施工图预算编制成果资料*套；上述书面材料须制作成汇编本并配套相应的电子光盘*份。第十一条 费用按承包人投标报价下浮率，本合同签约合同价的勘察费为：人民币(大写）叁拾叁万柒仟捌佰元整（￥******.**元），设计费为：人民币（大写）叁佰肆拾万伍仟叁佰元整（￥*******.**元）（含施工图预算编制）。第十二条 支付方式*.本合同签订生效后，完成相关支付审批流程后十个工作日内，发包人向承包人支付勘察设计费中标总价的**%作为预付款，计*******.**元，勘察、设计合同履行完毕后，预付款抵作部分工程勘察、设计费。*.承包人向发包人提交勘察、施工图设计文件并通过有关部门审查合格后，或由承包人向发包人提交相关的施工图预算编制成果文件并通过有关部门审查合格后，发包人向承包人支付勘察、设计费合同总额的** %，计*******.**元。*.工程项目完工验收后，发包人支付承包人勘察、设计费合同总额剩余的 * %，计******.** 元。甲方支付款项以乙方提供增值税普通发票为前提条件，在乙方未提供国家正式发票前，甲方有权拒付款，并不承担逾期付款责任。因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），不承担因政府或财政资金拨付延误原因造成的逾期付款违约责任。第十三条 双方责任*、发包人责任*.* 发包人按本合同第九条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行勘察、设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限**天以内，承包人按本合同第九条规定的交付勘察、设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限**天以上时，承包人有权重新确定提交勘察、设计文件的时间。*.*发包人变更委托勘察、设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包人勘察、设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按承包人所耗工作量向承包人支付返工费。*.*在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始勘察、设计工作的，不退还发包人已付的预付款；已开始勘察、设计工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段勘察、设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段勘察、设计费的据实支付。*.*发包人应按本合同规定的金额和日期向承包人支付勘察、设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额万分之五的逾期违约金，逾期违约金最高限额为不少于合同价的*%，且承包人提交勘察、设计文件的时间顺延。因发包人原因逾期超过**天以上时，承包人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对勘察、设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的勘察、设计费不少于签约合同价的**%。*.*发包人要求承包人比合同规定时间提前交付勘察、设计文件时，须征得承包人同意，不得严重背离合理勘察、设计周期，且发包人应支付赶工费。*、承包人责任*.*承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行勘察、设计，按本合同第十条规定的内容、时间及份数向发包人交付勘察、设计文件（出现第十条规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的勘察、设计文件的质量负责。*.*设计合理使用年限为 ** 年。*.*承包人的设计文件应达到住建部《*政公用工程设计文件编制深度规定》（****年版）相应设计阶段的要求。发包人有权指导和审查由承包人根据发包人要求完成的方案深化和优化设计、设计，并给出审核意见，承包人需及时进行修改和优化，但发包人的审查并不免除承包人所应承担的任何责任。因承包人原因，造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。造成工程质量事故损失或设计进度延误时，除应自费采取措施补救外，工期不予顺延。发包人要求中有违反有关设计规范及地方性规章的，承包人应修正，并且不作为承包人增加费用的原因。由于承包人勘察、设计错误造成工程质量事故损失的，承包人根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定，赔偿金数额不超过勘察设计费总额。由于承包人勘察设计深度不够，造成项目发生大量变更的，承包人根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定，赔偿金数额不超过勘察设计费总额。*.*由于承包人原因，延误了勘察、设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收勘察、设计费的百分之二。逾期超过**天，发包人有权以书面通知书形式解除合同，通知到达承包人即生效，由此导致的一切损失由承包人负责。*.*合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应双倍返还发包人已支付的预付款。*.*承包人交付勘察、设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，承包人提供的设计方案需经发包人确认并经有关部门批准后方可进行下一阶段的设计工作。*.*承包人的设计文件评审开展的评审费用，专家差旅费用以及会务工作和费用，本条款相关费用视为已全部包含在本工程实体项目综合单价报价中，由承包人支付，发包人不另行单列结算。*、其他 *.* 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属发包人。*.* 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属发包人。承包人使用上述文件时需征得发包人同意。*.* 承包人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费由承包人承担。*.*除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。第十四条 保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十五条 仲裁本建设工程设计合同发生争议，发包人与承包人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由\_项目工程建设所在地\_\_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向工程建设所在地人民法院起诉。第十六条 签订地点本合同在 ****** 签订。第十七条 补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。第十八条 合同生效本合同双方签字盖章即生效。第十九条 合同份数本合同正本一式 贰 份、副本一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 壹 份、副本 叁 份，承包人执正本 壹 份、副本 叁 份。第二十条 其他约定事项为提高工作效率，落实本地化服务，乙方委托**中平交科研究设计院有限公司**分公司配合勘察设计工作，并提供后期服务，同时由**中平交科研究设计院有限公司**分公司向甲方开具发票和收取勘察设计费。 纳税人名称：**中平交科研究设计院有限公司**分公司纳税人识别号：********MAD*U**T**开户行：**南粤银行股份有限公司**支行账号：******************行号：************ 其他内容第五章 发包人要求 一、承包人应按照国家、地方和行业有关规范实施项目勘察、设计，按照约定的工期完成项目的勘察、设计等相关工作及移交资料；承包人作为勘察设计单位须积极配合发包人。 二、承包人在勘察、设计阶段均应充分满足发包人的限额勘察、限额设计要求，主动采取各种优化勘察、设计措施，确保不超限额。 三、承包人项目实施中须完全领会发包人的意图、修正发包人的错误，并且运用限额和优化设计来实现对工程造价的控制，做到以最少的投资获得最大的经济效益。在设计阶段，承包人要选择技术先进、经济合理的最优设计，既要保证工程质量、实现工程目的，又要达到控制和降低工程造价的目的。 四、其他内容详见合同。 附件：《***站产业园区主干道建设工程可行性研究报告》、《***站产业园区主干道建设工程初步设计》、《***站产业园区主干道建设工程初步勘察设计工程地质勘察报告》。相关附件 项目合同及履行公示内容（门户前台展示，供用户下载）***站产业园区主干道建设工程施工图勘察设计合同.pdf 附件下载： 项目合同及履行公示内容（门户前台展示，供用户下载）：***站产业园区主干道建设工程施工图勘察设计合同.pdf