城步苗族自治县公路建设养护中心茅坪中心养护站、公路观景台施工图设计采购项目

正文内容

*******公路建设养护中心茅坪中心养护站、公路观景台施工图设计采购项目合同公告 公告日期:****年**月**日 GF-****-**** 建设工程设计合同（一） （建筑工程） 工　程　名　称：*******公路建设养护中心茅坪中心养护站、公路观景台施工图设计 工　程　地　点：**·城步 政府采购编号：城步财采计【****】****** 设计证书等级：建筑行业（建筑工程）乙级 发　　包　　人：*******公路建设养护中心 设　　计　　人：中蒂工程技术有限公司 签　订　日　期：　****　年　*　月　**　日 发包人：*******公路建设养护中心 设计人：中蒂工程技术有限公司 发包人委托设计人承担*******公路建设养护中心茅坪中心养护站、公路观景台施工图设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条　本合同依据下列文件签订： *.*　《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》。 *.*　国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 *.*　建设工程批准文件。 第二条　本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资等见下表。 序号 分项目名称 建设规模 设计阶段及内容 补助资金 （万元） 层数 建筑面积 （m*） 方案 初步 设计 施工图 * G***线K****+*** 茅坪中心养护站 * **** √ *** * S***线K***+***观景台 / / √ ** * S***线K***+***观景台 / / √ ** 说明 具体应满足《普通国省道中心养护站（工区、道班）、服务区、公路观景台示范创建试点方案》（湘交函[****]***号）相关要求。 第三条　发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 * 国土空间规划 * 合同签订后**天内 说明 / 第四条　设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 * CAD图 * 合同签订后**天内 CAD图 * 纸质版图纸 ** 合同签订后**天内 纸质版图纸 * 工程造价 ** 合同签订后**天内 工程造价 说明 具体时间以发包人通知为准。 第五条　本合同设计收费为人民币￥******元（大写：肆拾壹万叁仟元整），为固定总价合同，设计费支付进度详见下表。 付费次序 占总设计费（%） 付费额（元） 付费时间 第一次 ** ****** 由交付设计文件所决定。 第二次 ** ***** 工程完工。 第六条　双方责任 *.*　发包人责任 *.*.*　发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限**天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限**天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。 *.*.*　发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。 *.*.*　发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。 *.*.*　发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。 *.*.*　发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。 *.*　设计人责任 *.*.*　设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。 *.*.*　设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。 *.*.*　设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收，在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。 *.*.*　设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。 第七条　违约责任 *.*　在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，尚不退还发包人已付的定金；已开始设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 *.*　发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过**天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。若本合同项目停缓建，发包人均按*.*条规定支付设计费。 *.*　设计人对设计资料及文件中出现的遗漏或错误应负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故的损失，设计人应负责采取补救措施。 *.*　由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。 *.*　合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。 第八条　其他 *.*　发包人要求设计人派专人进驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。 *.*　设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数增加时，设计人另收工本费。 *.*　本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。 *.*　发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应允许承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。 *.*　发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。 *.*　由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 *.*　本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由***仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。 *.*　本合同一式陆份，发包人叁份，设计人叁份。 *.*　本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。 *.**　双方履行完本合同规定的义务后，即行终止。 *.**　本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 以下空白。 发包人名称：（盖章） *******公路建设养护中心 法定代表人：（签字） 或委托代理人：（签字） 住　　所：*******儒林镇**路**号 邮政编码： 电　　话： 传　　真： 开户银行： 银行帐号： 日 期：**** 年 * 月 * * 日 设计人名称：（盖章） 中蒂工程技术有限公司 法定代表人：（签字） 或委托代理人：（签字） 住　　所：**省***碧江区*****C*栋*楼A区****号 邮政编码：****** 电　　话：*********** 传　　真： 开户银行：中国工商银行股份有限公司**广厦支行 银行帐号： ******************* 日 期：　**** 年 * 月 ** 日 观景台建设设计合同.zip