临沧市沧源进出道路工程

正文内容

中标候选人公示 招标项目名称： ***沧源进出道路工程 标段编号： GC********************* 标段名称： ***沧源进出道路工程 招标人： *******交通运输局 招标人地址： **********勐董镇沧门佤路**号 招标联系人： 俸国强 联系电话： *********** 招标代理： **欣润项目咨询有限公司 招标代理地址： **省***临翔区恒春花园*栋****号 招标代理联系人： 李泽珊 招标代理联系电话： *********** 公共**交易行业分类： 公路工程 工程类型： 施工 合同估算价(万元)： ****.**** 开标时间： ****-**-** **:** 拦标价(万元)： ****.**** 监督部门及联系方式： ***交通运输局/*********** 公示开始时间： ****-**-** **:** 公示结束时间： ****-**-** **:** 招标方式： 公开招标 评标办法： 合理低价法 评标结果是否对外发布： 对外发布 公示性质： 正常 拟中标人情况说明： / 评标情况： 评标委员会根据本项目招标文件的规定，推荐中标候选人名单如下：推荐**正滇工程有限公司为第一中标候选人，中标价：****.****万元，得分：**.**。推荐**益亿环境建设有限公司为第二中标候选人，中标价：****.****万元，得分：**.**。推荐**熙盛建设工程有限公司为第三中标候选人，中标价：****.****万元，得分：**.**。否决(废标)情况：**威耀建设工程有限公司，否决(废标)原因：未按规定盖骑缝章。**创明建设工程有限公司，否决(废标)原因：项目总工业绩截图无该人员信息。 异议、投诉、监督渠道及其他内容： 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规规定，现将该项目评标结果予以公示，接受社会监督。若对上述公示有异议，可在公示期内向招标人进行质疑，对质疑答复不满的，可到同级公管局、行业主管部门投诉。 中标候选人信息 第一中标候选人： **正滇建筑工程有限公司 单位代码： ****************XJ 联合体投标单位： 无 联合体投标单位代码： 无 是否拟中标人： 是 评标排名： * 价格类型： (万元) 报价： ****.**** 得分： **.** 项目负责人： 刘伟 项目负责人相关证书名称和编号： 二级建造师注册证书/云**************** 项目负责人业绩： 澜******年“促攻坚补短板”自然村通硬化路建设项目第**合同段施工 工期（交货期）： ***日历天 质量： 工程交工验收的质量评定：符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》；且一次性验收合格。竣工验收的质量评定：符合《公路工程质量鉴定办法》；且一次性验收合格。 响应招标文件要求的资格能力条件 投标人资质等级： 公路工程施工总承包二级 信誉要求： *.投标人近三年内未曾因重大质量、安全事故，被省级及以上交通主管部门通报的。*.投标人近三年内未曾因工期不能实现履约工期、拖欠农民工工资等，被省级及以上交通主管部门通报。*.申请人在过去三年中不曾在交通行业任何合同中违约或被驱逐，或因申请人自身的原因而使任何合同被解除。*.未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单、严重拖欠农民工工资失信主体。（提供网页截图）*、投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内无行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以通过“中国裁判文书网”查询行贿犯罪相关信息为准）并将查询信息扫描件放在投标文件中，查询结果将提供给评标委员会，投标人必须承担查询结果可能对本次投标活动造成的影响。*、投标人未在“国家企业信用信息公示系统”(网址：http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单（投标人需附网站查询截图）。*、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。*、投标人需附社保部门开具的工资支付信用记录。 企业类似业绩： 澜******年“促攻坚补短板”自然村通硬化路建设项目第**合同段施工 安全生产许可证： （云)JZ安许证字[****]****** 第二中标候选人： **益亿环境建设有限公司 单位代码： ********MA*K*N*M** 联合体投标单位： 无 联合体投标单位代码： 无 是否拟中标人： 否 评标排名： * 价格类型： (万元) 报价： ****.**** 得分： **.** 项目负责人： 何勇胜 项目负责人相关证书名称和编号： 二级建造师注册证/云**************** 项目负责人业绩： 西盟*翁嘎科镇英落组产业路公路工程 工期（交货期）： ***日历天 质量： 工程交工验收的质量评定：符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》；且一次性验收合格。竣工验收的质量评定：符合《公路工程质量鉴定办法》；且一次性验收合格。 响应招标文件要求的资格能力条件 投标人资质等级： 公路工程施工总承包叁级 信誉要求： *.投标人近三年内未曾因重大质量、安全事故，被省级及以上交通主管部门通报的。*.投标人近三年内未曾因工期不能实现履约工期、拖欠农民工工资等，被省级及以上交通主管部门通报。*.申请人在过去三年中不曾在交通行业任何合同中违约或被驱逐，或因申请人自身的原因而使任何合同被解除。*.未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单、严重拖欠农民工工资失信主体。（提供网页截图）*、投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内无行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以通过“中国裁判文书网”查询行贿犯罪相关信息为准）并将查询信息扫描件放在投标文件中，查询结果将提供给评标委员会，投标人必须承担查询结果可能对本次投标活动造成的影响。*、投标人未在“国家企业信用信息公示系统”(网址：http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单（投标人需附网站查询截图）。*、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。*、投标人需附社保部门开具的工资支付信用记录。 企业类似业绩： 西盟*翁嘎科镇英落组产业路公路工程 安全生产许可证： (云)JZ安许证字[****]****** 第三中标候选人： **熙盛建设工程有限公司 单位代码： ********MA*MY*EHXU 联合体投标单位： 无 联合体投标单位代码： 无 是否拟中标人： 否 评标排名： * 价格类型： (万元) 报价： ****.**** 得分： **.** 项目负责人： 张清怀 项目负责人相关证书名称和编号： 二级建造师注册证/云 **************** 项目负责人业绩： *** **** 年 ** 户以上自然村通硬化路建设项目-二标段 工期（交货期）： ***日历天 质量： 工程交工验收的质量评定：符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》；且一次性验收合格。竣工验收的质量评定：符合《公路工程质量鉴定办法》；且一次性验收合格。 响应招标文件要求的资格能力条件 投标人资质等级： 公路工程施工总承包叁级 信誉要求： *.投标人近三年内未曾因重大质量、安全事故，被省级及以上交通主管部门通报的。*.投标人近三年内未曾因工期不能实现履约工期、拖欠农民工工资等，被省级及以上交通主管部门通报。*.申请人在过去三年中不曾在交通行业任何合同中违约或被驱逐，或因申请人自身的原因而使任何合同被解除。*.未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单、严重拖欠农民工工资失信主体。（提供网页截图）*、投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内无行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以通过“中国裁判文书网”查询行贿犯罪相关信息为准）并将查询信息扫描件放在投标文件中，查询结果将提供给评标委员会，投标人必须承担查询结果可能对本次投标活动造成的影响。*、投标人未在“国家企业信用信息公示系统”(网址：http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单（投标人需附网站查询截图）。*、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。*、投标人需附社保部门开具的工资支付信用记录。 企业类似业绩： *** **** 年自然村进村道路硬化建设项目（金**） 安全生产许可证： (云)JZ安许证字[****]****** 第四中标候选人： **煦通*政工程建设有限公司 单位代码： *****************E 联合体投标单位： 无 联合体投标单位代码： 无 是否拟中标人： 否 评标排名： * 价格类型： (万元) 报价： ****.**** 得分： **.** 项目负责人： 柳汝侠 项目负责人相关证书名称和编号： 二级建造师/云**************** 项目负责人业绩： ***城至紫溪山景区乡村旅游公路（农村扶贫公路）建设项目二标段 工期（交货期）： ***日历天 质量： 工程交工验收的质量评定：符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》；且一次性验收合格。竣工验收的质量评定：符合《公路工程质量鉴定办法》；且一次性验收合格。 响应招标文件要求的资格能力条件 投标人资质等级： 公路工程施工总承包贰级 信誉要求： *.投标人近三年内未曾因重大质量、安全事故，被省级及以上交通主管部门通报的。*.投标人近三年内未曾因工期不能实现履约工期、拖欠农民工工资等，被省级及以上交通主管部门通报。*.申请人在过去三年中不曾在交通行业任何合同中违约或被驱逐，或因申请人自身的原因而使任何合同被解除。*.未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单、严重拖欠农民工工资失信主体。（提供网页截图）*、投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内无行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以通过“中国裁判文书网”查询行贿犯罪相关信息为准）并将查询信息扫描件放在投标文件中，查询结果将提供给评标委员会，投标人必须承担查询结果可能对本次投标活动造成的影响。*、投标人未在“国家企业信用信息公示系统”(网址：http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单（投标人需附网站查询截图）。*、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。 企业类似业绩： ***城至紫溪山景区乡村旅游公路（农村扶贫公路）建设项目二标段 安全生产许可证： （云）JZ安许证字（****）***** 第五中标候选人： **浩达建设工程有限公司 单位代码： ********MA*K*JYE** 联合体投标单位： 无 联合体投标单位代码： 无 是否拟中标人： 否 评标排名： * 价格类型： (万元) 报价： ****.**** 得分： **.* 项目负责人： 郑旭 项目负责人相关证书名称和编号： 二级建造师/云****************** 项目负责人业绩： 沧源***户以上自然村通硬化路项目（班洪乡班莫村班你、灭至户诺公路） 工期（交货期）： ***日历天 质量： 工程交工验收的质量评定：符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》；且一次性验收合格。竣工验收的质量评定：符合《公路工程质量鉴定办法》；且一次性验收合格。 响应招标文件要求的资格能力条件 投标人资质等级： 公路工程施工总承包二级 信誉要求： *.投标人近三年内未曾因重大质量、安全事故，被省级及以上交通主管部门通报的。*.投标人近三年内未曾因工期不能实现履约工期、拖欠农民工工资等，被省级及以上交通主管部门通报。*.申请人在过去三年中不曾在交通行业任何合同中违约或被驱逐，或因申请人自身的原因而使任何合同被解除。*.未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单、严重拖欠农民工工资失信主体。（提供网页截图）*、投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内无行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以通过“中国裁判文书网”查询行贿犯罪相关信息为准）并将查询信息扫描件放在投标文件中，查询结果将提供给评标委员会，投标人必须承担查询结果可能对本次投标活动造成的影响。*、投标人未在“国家企业信用信息公示系统”(网址：http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单（投标人需附网站查询截图）。*、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。*、投标人需附社保部门开具的工资支付信用记录。 企业类似业绩： 沧源***户以上自然村通硬化路项目（班洪乡班莫村班你、灭至户诺公路） 安全生产许可证： （云）JZ安许证字（****）****** 第六中标候选人： **晟业建筑工程有限公司 单位代码： *****************G 联合体投标单位： 无 联合体投标单位代码： 无 是否拟中标人： 否 评标排名： * 价格类型： (万元) 报价： ****.**** 得分： **.** 项目负责人： 王春红 项目负责人相关证书名称和编号： 二级建造师/云**************** 项目负责人业绩： *** **** 年**镇石于线黄竹坪段改建工程 工期（交货期）： ***日历天 质量： 工程交工验收的质量评定：符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》；且一次性验收合格。竣工验收的质量评定：符合《公路工程质量鉴定办法》；且一次性验收合格。 响应招标文件要求的资格能力条件 投标人资质等级： 公路工程施工总承包贰级 信誉要求： *.投标人近三年内未曾因重大质量、安全事故，被省级及以上交通主管部门通报的。*.投标人近三年内未曾因工期不能实现履约工期、拖欠农民工工资等，被省级及以上交通主管部门通报。*.申请人在过去三年中不曾在交通行业任何合同中违约或被驱逐，或因申请人自身的原因而使任何合同被解除。*.未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单、严重拖欠农民工工资失信主体。（提供网页截图）*、投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内无行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以通过“中国裁判文书网”查询行贿犯罪相关信息为准）并将查询信息扫描件放在投标文件中，查询结果将提供给评标委员会，投标人必须承担查询结果可能对本次投标活动造成的影响。*、投标人未在“国家企业信用信息公示系统”(网址：http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单（投标人需附网站查询截图）。*、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。*、投标人需附社保部门开具的工资支付信用记录。 企业类似业绩： *** **** 年**镇石于线黄竹坪段改建工程 安全生产许可证： (云）JZ安许证字（****）****** 第七中标候选人： **道华建设工程有限公司 单位代码： ********MA*NRA*F*M 联合体投标单位： 无 联合体投标单位代码： 无 是否拟中标人： 否 评标排名： * 价格类型： (万元) 报价： ****.**** 得分： **.** 项目负责人： 高红良 项目负责人相关证书名称和编号： 二级建造师/云**************** 项目负责人业绩： *** **** 年度巩固脱贫成果交通项目鲁纳乡窝坡至白石头自然村通公路硬化工程 工期（交货期）： ***日历天 质量： 工程交工验收的质量评定：符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》；且一次性验收合格。竣工验收的质量评定：符合《公路工程质量鉴定办法》；且一次性验收合格。 响应招标文件要求的资格能力条件 投标人资质等级： 公路工程施工总承包叁级 信誉要求： *.投标人近三年内未曾因重大质量、安全事故，被省级及以上交通主管部门通报的。*.投标人近三年内未曾因工期不能实现履约工期、拖欠农民工工资等，被省级及以上交通主管部门通报。*.申请人在过去三年中不曾在交通行业任何合同中违约或被驱逐，或因申请人自身的原因而使任何合同被解除。*.未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单、严重拖欠农民工工资失信主体。（提供网页截图）*、投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内无行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以通过“中国裁判文书网”查询行贿犯罪相关信息为准）并将查询信息扫描件放在投标文件中，查询结果将提供给评标委员会，投标人必须承担查询结果可能对本次投标活动造成的影响。*、投标人未在“国家企业信用信息公示系统”(网址：http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单（投标人需附网站查询截图）。*、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。*、投标人需附社保部门开具的工资支付信用记录。 企业类似业绩： *** **** 年度巩固脱贫成果交通项目鲁纳乡窝坡至白石头自然村通公路硬化工程 安全生产许可证： （云）JZ安许证字（****）****** 第八中标候选人： **家声振传承建筑工程有限公司 单位代码： *****************N 联合体投标单位： 无 联合体投标单位代码： 无 是否拟中标人： 否 评标排名： * 价格类型： (万元) 报价： ****.**** 得分： **.** 项目负责人： 施建明 项目负责人相关证书名称和编号： 二级建造师/云**************** 项目负责人业绩： 沧源*勐省至建设公路勐省至团结段改扩建工程 工期（交货期）： ***日历天 质量： 工程交工验收的质量评定：符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》；且一次性验收合格。竣工验收的质量评定：符合《公路工程质量鉴定办法》；且一次性验收合格。 响应招标文件要求的资格能力条件 投标人资质等级： 公路工程施工总承包贰级 信誉要求： *.投标人近三年内未曾因重大质量、安全事故，被省级及以上交通主管部门通报的。*.投标人近三年内未曾因工期不能实现履约工期、拖欠农民工工资等，被省级及以上交通主管部门通报。*.申请人在过去三年中不曾在交通行业任何合同中违约或被驱逐，或因申请人自身的原因而使任何合同被解除。*.未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单、严重拖欠农民工工资失信主体。（提供网页截图）*、投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内无行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以通过“中国裁判文书网”查询行贿犯罪相关信息为准）并将查询信息扫描件放在投标文件中，查询结果将提供给评标委员会，投标人必须承担查询结果可能对本次投标活动造成的影响。*、投标人未在“国家企业信用信息公示系统”(网址：http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单（投标人需附网站查询截图）。*、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。*、投标人需附社保部门开具的工资支付信用记录。 企业类似业绩： 沧源*勐省至建设公路勐省至团结段改扩建工程 安全生产许可证： （云）JZ（****）****** 第九中标候选人： **可可建设工程有限公司 单位代码： ****************** 联合体投标单位： 无 联合体投标单位代码： 无 是否拟中标人： 否 评标排名： * 价格类型： (万元) 报价： ****.**** 得分： **.* 项目负责人： 周加孟 项目负责人相关证书名称和编号： 二级建造师/云 **************** 项目负责人业绩： ******* 年省级补助安全生命防护工程标段三(曲石镇) 工期（交货期）： ***日历天 质量： 工程交工验收的质量评定：符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》；且一次性验收合格。竣工验收的质量评定：符合《公路工程质量鉴定办法》；且一次性验收合格。 响应招标文件要求的资格能力条件 投标人资质等级： 公路工程施工总承包贰级 信誉要求： *.投标人近三年内未曾因重大质量、安全事故，被省级及以上交通主管部门通报的。*.投标人近三年内未曾因工期不能实现履约工期、拖欠农民工工资等，被省级及以上交通主管部门通报。*.申请人在过去三年中不曾在交通行业任何合同中违约或被驱逐，或因申请人自身的原因而使任何合同被解除。*.未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单、严重拖欠农民工工资失信主体。（提供网页截图）*、投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内无行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以通过“中国裁判文书网”查询行贿犯罪相关信息为准）并将查询信息扫描件放在投标文件中，查询结果将提供给评标委员会，投标人必须承担查询结果可能对本次投标活动造成的影响。*、投标人未在“国家企业信用信息公示系统”(网址：http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单（投标人需附网站查询截图）。*、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。*、投标人需附社保部门开具的工资支付信用记录。 企业类似业绩： ******* 年省级补助安全生命防护工程标段三(曲石镇) 安全生产许可证： （云）安许证字JZ（****）***** 第十中标候选人： **澜添建设有限公司 单位代码： ********MA*N*UQ**J 联合体投标单位： 无 联合体投标单位代码： 无 是否拟中标人： 否 评标排名： ** 价格类型： (万元) 报价： ****.**** 得分： **.** 项目负责人： 魏娜 项目负责人相关证书名称和编号： 二级建造师/豫************ 项目负责人业绩： 沁永*端润线（高庄-香山）公路养护工程 工期（交货期）： ***日历天 质量： 工程交工验收的质量评定：符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》；且一次性验收合格。竣工验收的质量评定：符合《公路工程质量鉴定办法》；且一次性验收合格。 响应招标文件要求的资格能力条件 投标人资质等级： 公路工程施工总承包二级 信誉要求： *.投标人近三年内未曾因重大质量、安全事故，被省级及以上交通主管部门通报的。*.投标人近三年内未曾因工期不能实现履约工期、拖欠农民工工资等，被省级及以上交通主管部门通报。*.申请人在过去三年中不曾在交通行业任何合同中违约或被驱逐，或因申请人自身的原因而使任何合同被解除。*.未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单、严重拖欠农民工工资失信主体。（提供网页截图）*、投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内无行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以通过“中国裁判文书网”查询行贿犯罪相关信息为准）并将查询信息扫描件放在投标文件中，查询结果将提供给评标委员会，投标人必须承担查询结果可能对本次投标活动造成的影响。*、投标人未在“国家企业信用信息公示系统”(网址：http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单（投标人需附网站查询截图）。*、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。*、投标人需附社保部门开具的工资支付信用记录。 企业类似业绩： 沁永*端润线（高庄-香山）公路养护工程 安全生产许可证： (豫)JZ安许证字[****]****** 第一十一中标候选人： **先河建筑工程有限公司 单位代码： *****************Y 联合体投标单位： 无 联合体投标单位代码： 无 是否拟中标人： 否 评标排名： ** 价格类型： (万元) 报价： ****.**** 得分： **.** 项目负责人： 李婷婷 项目负责人相关证书名称和编号： 二级建造师/皖************ 项目负责人业绩： ***分路口大岭村中心路改造工程 工期（交货期）： ***日历天 质量： 工程交工验收的质量评定：符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》；且一次性验收合格。竣工验收的质量评定：符合《公路工程质量鉴定办法》；且一次性验收合格。 响应招标文件要求的资格能力条件 投标人资质等级： 公路工程施工总承包二级 信誉要求： *.投标人近三年内未曾因重大质量、安全事故，被省级及以上交通主管部门通报的。*.投标人近三年内未曾因工期不能实现履约工期、拖欠农民工工资等，被省级及以上交通主管部门通报。*.申请人在过去三年中不曾在交通行业任何合同中违约或被驱逐，或因申请人自身的原因而使任何合同被解除。*.未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单、严重拖欠农民工工资失信主体。（提供网页截图）*、投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内无行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以通过“中国裁判文书网”查询行贿犯罪相关信息为准）并将查询信息扫描件放在投标文件中，查询结果将提供给评标委员会，投标人必须承担查询结果可能对本次投标活动造成的影响。*、投标人未在“国家企业信用信息公示系统”(网址：http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单（投标人需附网站查询截图）。*、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。*、投标人需附社保部门开具的工资支付信用记录。 企业类似业绩： ***分路口大岭村中心路改造工程 安全生产许可证： （皖）安许证字[****]****** 第十二中标候选人： **合钧建设股份有限公司 单位代码： ********MA*K*K*Y*P 联合体投标单位： 无 联合体投标单位代码： 无 是否拟中标人： 否 评标排名： ** 价格类型： (万元) 报价： ****.**** 得分： **.** 项目负责人： 茶泽东 项目负责人相关证书名称和编号： 二级建造师/云**************** 项目负责人业绩： *** **** 年 **户以上自然村通硬化路项目*标段 工期（交货期）： ***日历天 质量： 工程交工验收的质量评定：符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》；且一次性验收合格。竣工验收的质量评定：符合《公路工程质量鉴定办法》；且一次性验收合格。 响应招标文件要求的资格能力条件 投标人资质等级： 公路工程施工总承包叁级 信誉要求： *.投标人近三年内未曾因重大质量、安全事故，被省级及以上交通主管部门通报的。*.投标人近三年内未曾因工期不能实现履约工期、拖欠农民工工资等，被省级及以上交通主管部门通报。*.申请人在过去三年中不曾在交通行业任何合同中违约或被驱逐，或因申请人自身的原因而使任何合同被解除。*.未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单、严重拖欠农民工工资失信主体。（提供网页截图）*、投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内无行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以通过“中国裁判文书网”查询行贿犯罪相关信息为准）并将查询信息扫描件放在投标文件中，查询结果将提供给评标委员会，投标人必须承担查询结果可能对本次投标活动造成的影响。*、投标人未在“国家企业信用信息公示系统”(网址：http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单（投标人需附网站查询截图）。*、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。*、投标人需附社保部门开具的工资支付信用记录。 企业类似业绩： *** **** 年 **户以上自然村通硬化路项目*标段 安全生产许可证： （云）JZ安许证字（****）****** 附件: 序号 文件名 创建时间 *评标结果公示表.pdf****-**-** **:**:** 详细评分表: 序号 文件名 创建时间 *详细评分表_附件.pdf****-**-** **:**:** 附件列表：